發(fā)包方違約的施工方可以停工嗎
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點擊提問
工程施工方違反合同約定的，發(fā)包方能不能拒付工程款，要依據(jù)違約的情形而定，如果是工程質(zhì)量不合格的，可以拒付工程款。
工期拖延，就是建筑工程合同違約的一種。根據(jù)民法典規(guī)定，發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。
-
工程施工發(fā)包方式包括哪幾種建設(shè)工程的承發(fā)包方式有：總承包、獨立承包、聯(lián)合承包和掛靠承包；招標(biāo)發(fā)包和直接發(fā)包。建筑工程承包時禁止轉(zhuǎn)包，發(fā)包時可以采用公告或邀請書等方式。
2020.08.05 421 -
房屋施工方違約對方能否拒付施工款工程施工方違反合同約定的，發(fā)包方能不能拒付工程款，要依據(jù)違約的情形而定，如果是工程質(zhì)量不合格的，可以拒付工程款。
2021.04.03 119 -
發(fā)包方可以因本次疫情單方解除施工合同嗎不能。無論是發(fā)包人還是承包人，在疫情發(fā)生后都不能以疫情的發(fā)生而直接要求解除合同，合同的解除需要結(jié)合雙方履行合同的實際情況，是否會影響合同目的實現(xiàn)等綜合因素決定。只有因不可抗力導(dǎo)致不能實現(xiàn)合同目的時，發(fā)包人或承包人提出解除合同才符合規(guī)定。
2021.04.12 131
-
目前如發(fā)包方違約,施工方能停工嗎
1、我國《民法典》第五百二十五條規(guī)定，當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，沒有先后履行順序的，應(yīng)當(dāng)同時履行。一方在對方履行之前有權(quán)拒絕其履行要求。一方在對方履行債務(wù)不符合約定時，有權(quán)拒絕其相應(yīng)的履行要求。 2、綜上，如發(fā)
2022-06-11 15,340 -
施工人員責(zé)任包括發(fā)包方和施工隊嗎？
在工程施工中，發(fā)包人是否對施工人員有賠償責(zé)任取決于具體情況。比如發(fā)包人與施工人員建立雇傭關(guān)系，就要承擔(dān)賠償責(zé)任。雇員在雇傭活動中造成損害的，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；雇員因故意或者重大過失造成損害的，應(yīng)當(dāng)
2021-11-17 15,340 -
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)與開發(fā)方達(dá)成施工合同后，可以自行約定施工承包方式
協(xié)議書范本：費用（注明內(nèi)容）______________元。、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。 3）如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，
2022-02-11 15,340 -
發(fā)包方欠有工程款可以找發(fā)包方嗎
如果發(fā)包發(fā)欠有工程款可以找發(fā)包方。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十六條實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。 實際施工人以發(fā)包人
2022-03-20 15,340
-
01:28
違約方可以解除合同嗎我國合同法以及民法典并沒有規(guī)定，違約方享有解除合同的權(quán)利。根據(jù)民法典第563條的規(guī)定，能夠解除合同的，應(yīng)當(dāng)是因為對方出現(xiàn)遲延履行或者其他違約行為，導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行下去而想要解除合同的守約方。因此，在法律上，違約方不可以單方面解除合同，但
1,557 2022.04.17 -
00:47
發(fā)包方拖欠工程款怎么辦發(fā)包方拖欠工程款的，承包方可以采取以下的方式維護(hù)自身的合法權(quán)益：首先，根據(jù)我國《民法典》第八百零七條的規(guī)定，如果建筑工程合同的發(fā)包人沒有能力承擔(dān)債務(wù)的，那么應(yīng)當(dāng)對承包人的工程款優(yōu)先清償，順序優(yōu)先于抵押權(quán)和其他的債券。其次，雙方可以就工程款事
1,290 2022.04.17 -
01:10
發(fā)包人違約的責(zé)任根據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，發(fā)包人違約的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。具體的承擔(dān)方式如下： 1、發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。在
2,003 2022.04.15
