一、建筑工程質(zhì)量糾紛起訴狀范文
原告:cz市jy溶劑有限公司
法定代表人:申yt經(jīng)理
被告:lz市建筑工程三公司cz分公司
法定代表人:尤wq經(jīng)理
訴訟請求
1、請求判決被告向原告交付全部工程圖紙等資料及支付逾期交工的違約金60萬元;
2、請求判決被告向原告賠償違約造成的經(jīng)濟損失1707065.77元(并對其所承建工程進行鑒定后確定實際損失額);
3、訴訟費等由被告承擔;
事實與理由
二00四年二月二十五日,原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定:由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程,合同工期從2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期內(nèi)按約交工和交付工程的相關圖紙,2005年1月29日,雙方又簽定一份《工程進度協(xié)議》約定:“土建以及安裝工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工試車。如不能按時完工,每延誤一天工期罰乙方一萬元”。但被告仍然未在此約定的期限內(nèi)完工,也沒有正式交工驗收,有關工程圖紙仍然未予交付。無奈之下,原告于2005年5月19日點火試車,至此被告又延期60日,被告應按照約定交付工程圖紙并支付違約金60萬元;試運行過程中,原告發(fā)現(xiàn)該工程存在嚴重的質(zhì)量問題,但被告也不按照合同約定盡維修責任,導致原告產(chǎn)出廢品損失439732.10元,工程維修損失124013.67元,停產(chǎn)損失1143320元,共計損失1707065.77元。另外,該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內(nèi)在的嚴重質(zhì)量問題,致使工程多處出現(xiàn)塌方和裂紋,給原告造成巨大經(jīng)濟損失。為此,原告請求法院委托有關部門按照國家對該類工程施工的規(guī)范要求進行鑒定,其損失另行計算。
綜述:被告不講誠信,一再違反合同,是嚴重的違約行為,應當承擔違約責任,造成原告的損失也應予以賠償。為保護原告的合法權益不受侵犯,特向人民法院提起訴訟,請求依法判決。
此致
cz縣人民法院
具狀人:cz市jy溶劑有限公司
二00八年x月二十三日
訴訟時效是指訴訟時效是指民事權利受到侵害的權利人在法定的時效期間內(nèi)不行使權利,當時效期間屆滿時,債務人獲得訴訟時效抗辯權。而建設工程質(zhì)量糾紛訴訟時效則指在建設工程質(zhì)量糾紛發(fā)生之后,當事人需要在法定的時效期間行使權利。
向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期限為二年,法律另有規(guī)定的除外?!督ㄔO工程質(zhì)量管理辦法》規(guī)定:因建設工程質(zhì)量存在缺陷造成損害要求賠償?shù)脑V訟時效期限為一年,自當事人知道或應當知道其權益受到損害時起計算。這表明,我國建設工程質(zhì)量糾紛的訴訟時效為二年。
三、對工程質(zhì)量負責的是誰,有什么職責
《建設工程質(zhì)量管理條例》第二十六條明確規(guī)定:“施工單位對建設工程的施工質(zhì)量負責?!钡谌鶙l規(guī)定:監(jiān)理單位代表建設單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理,并對施工質(zhì)量承擔監(jiān)理責任。之所以是這樣規(guī)定,是因施工單位是實施主體,施工質(zhì)量是做出來的,無論是好還是不好,都不是檢查出來的,因此,施工單位對施工質(zhì)量承擔責任;而監(jiān)理是監(jiān)控主體,對施工過程具有一定的控制職權,對施工質(zhì)量承擔監(jiān)理應有的監(jiān)理責任;建設單位的質(zhì)量責任主要體現(xiàn)在行為合法性上,只要行為合法,當出現(xiàn)施工質(zhì)量問題時,建設單位對此是沒有責任的。
《建設工程質(zhì)量管理條例》
《建設工程質(zhì)量管理條例》第二十六條
《建設工程質(zhì)量管理條例》第三十六條
-
產(chǎn)品質(zhì)量糾紛反訴狀范文格式怎么寫
360人看過
-
建筑材料貨款糾紛起訴狀
417人看過
-
建筑工程質(zhì)量罰款單文書
427人看過
-
工程款糾紛起訴狀范本2022
84人看過
-
征地補償糾紛起訴狀范文
412人看過
-
建設工程質(zhì)量糾紛的訴訟時效起算
176人看過
法律綜合知識是指涵蓋法律領域各個方面的基礎知識和應用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領域。... 更多>
-
建筑質(zhì)量糾紛反訴狀是如何的?臺灣在線咨詢 2022-07-26民事反訴狀 反訴人(本訴被告):有限公司 法定代表人:。 聯(lián)系電話:被反訴人(本訴原告):有限公司。 法定代表人:。 住所:昆號。 聯(lián)系電話: 反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。 反訴請求 1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元; 2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔 事實和理由 2012年8月18日,反訴人與被反訴人
-
建筑物區(qū)別所有權糾紛起訴狀范文有哪些香港在線咨詢 2023-10-04訴狀可以立案的寫法為應當載明訴訟請求;事實和理由;原告的姓名、性別、民族、年齡、出生年月日、身份證號、住所、聯(lián)系方式;被告的名稱、住址、法定代表人姓名。 《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十四條 起訴狀應當記明下列事項: (一)原告的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式,法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務、聯(lián)系方式; (二)被告的姓名、性別、工作
-
建筑施工合同糾紛怎么寫起訴狀(建筑施工合同糾紛反訴狀)青海在線咨詢 2023-12-17原告:李XX,男,漢族,XX年XX月XX日出生,住XXXXX,電話:XXXX。 被告:張XX,男,漢族,XX年XX月XX日出生,住XXXXX,電話:XXXX。 訴訟請求: 1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證; 2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金; 3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。 事實與理由: 原、被告雙方于XX年XX月XX日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告
-
工程質(zhì)量的建設工程糾紛反訴狀怎么處理?云南在線咨詢 2022-07-25反訴人(本訴被告): 被反訴人(本訴原告): 反訴人就一案,對被反訴人提起反訴。 反訴請求:要求物管整改后再交納2個月的物業(yè)管理費 事實和理由:物業(yè)管理公司的管理達不到我與它所簽的協(xié)議所說的服務管理質(zhì)量,我提出建議和意見,未被采納,我要求物管整改后再交納2個月的物業(yè)管理費,但物管公司對我的建議和意見置若罔聞,并將我告上法院 證據(jù)和證據(jù)來源,證人姓名和住址 此致 _______人民法院
-
車輛質(zhì)量起訴狀范文怎么寫上海在線咨詢 2022-07-09您需搜集汽車有質(zhì)量問題的證據(jù),到對方住所地法院起訴解決法律依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》 第二十三條因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。 第一百一十九條起訴必須符合下列條件: (一)原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織; (二)有明確的被告; (三)有具體的訴訟請求和事實、理由; (四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。第一百二十條起訴應當向