1、什么是工期在合同條款中,工期的概念是:原合同規(guī)定的竣工工期加上發(fā)包人的風(fēng)險和工期延誤的原因。其中,因發(fā)包人風(fēng)險和原因造成的工程延誤,是指經(jīng)監(jiān)理工程師書面批準延長合同竣工期限,根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定,非承包人自身原因造成的。第二,什么是工程延誤在工程建設(shè)過程中,經(jīng)常發(fā)生一些不可預(yù)見的干擾事件,使工程建設(shè)不能順利進行,干擾了預(yù)定的施工計劃,從而造成工期延誤。非承包人原因造成的工期延誤,承包人有權(quán)提出索賠,監(jiān)理工程師在與發(fā)包人、承包人協(xié)商后,決定延長竣工期限。工期延長的原因是:
(L)任何形式的附加或附加工程。
(2)合同條款中提及的任何延誤原因,如圖紙延遲交付、工程暫停、現(xiàn)場提供延遲等。
(3)極端惡劣的天氣條件。(4)由雇主造成的任何延誤、干擾或妨礙。
(5)非承包商原因或責(zé)任的其他不可預(yù)見事件。第三,如何索賠工期延誤會給合同雙方造成一定的損失。發(fā)包人不能按計劃實現(xiàn)投資目的,因工程不能及時交付生產(chǎn),失去盈利機會;承包人將因工期延誤增加管理費用等費用。因承包人的過錯造成工期延誤的,承包人必須設(shè)法自費趕上工期,或者支付延誤賠償金,按照規(guī)定繼續(xù)竣工,或者根據(jù)發(fā)包人的安排,委托第三方完成延誤的工作并承擔(dān)費用;非承包人原因造成工期延長的,承包人可以根據(jù)合同規(guī)定和具體情況提出工期索賠,因工期延長造成的費用損失索賠。
-
如何處理項目索賠
417人看過
-
醫(yī)院延誤治療如何索賠
74人看過
-
項目中途退出如何索賠
361人看過
-
項目停工工程款如何索賠
88人看過
-
工程項目中如何進行索賠
302人看過
-
如果項目付款不到位如何索賠
472人看過
合同條款是指雙方協(xié)商一致后,約定雙方的權(quán)利義務(wù),對雙方具有約束力的條款。合同條款是合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)形式,主要通過合同條款體現(xiàn)和表達。合同作為當事人之間的交易協(xié)議,內(nèi)容由合同各方在法律允許的范圍內(nèi)獨立約定。一般來說,合同應(yīng)具備以下條款: 1... 更多>
-
工程項目延誤發(fā)包如何處理四川在線咨詢 2022-01-27你們可以協(xié)商解決,協(xié)商不成,你應(yīng)當盡快申請勞動仲裁要求發(fā)包方支付工資和25%的補償金等,如果沒有簽訂勞動合同,你還可以主張雙倍工資和補繳社保等,因為時效只有1年,超過了時效法律上便不支持了,便喪失了勝訴權(quán)。 根據(jù)你目前提供的信息,可以通過這個方式解決,但到底這個方式是否行得通,我們還需要了解更多的資料才能確定。
-
快遞的延誤要如何索賠?上海在線咨詢 2023-08-24快遞延誤索賠依據(jù)《快遞暫行條例》第二十七條的規(guī)定,快件延誤、丟失、損毀或者內(nèi)件短少的,對保價的快件,應(yīng)當按照經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)與寄件人約定的保價規(guī)則確定賠償責(zé)任;對未保價的快件,依照民事法律的有關(guān)規(guī)定確定賠償責(zé)任。
-
工程因故終止項目如何索賠寧夏在線咨詢 2023-05-26承包人認為非承包人原因發(fā)生的事件造成了承包人的損失,應(yīng)按以下程序向發(fā)包人提出索賠 1.承包人應(yīng)在知道或應(yīng)當知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi),向發(fā)包人提交索賠意向通知書,說明發(fā)生索賠事件的事由。承包人逾期未發(fā)出索賠意向通知書的,喪失索賠的權(quán)利; 2.承包人應(yīng)在發(fā)出索賠意向通知書后28天內(nèi),向發(fā)包人正式提交索賠通知書。索賠通知書應(yīng)詳細說明索賠理由和要求,并附必要的記錄和證明材料; 3.索賠事件具有連續(xù)影響的
-
的項目停工工程款如何索賠天津在線咨詢 2022-10-14項目工程停工的,施工單位可以與建設(shè)單位協(xié)商工程款支付問題,如果協(xié)商不成的,可以向法院起訴,追索工程款。我國法律規(guī)定當事人可以通過和解或者調(diào)解解決合同爭議。當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的,可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁。涉外合同的當事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國仲裁機構(gòu)或者其他仲裁機構(gòu)申請仲裁。當事人沒有訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的,可以向人民法院起訴。當事人應(yīng)當履行發(fā)生法律效力的判決、
-
如何起訴索賠項目的違約金賠償?陜西在線咨詢 2022-04-09索賠合同違約賠償?shù)钠鹪V需要確定起訴法院的方法,方法如下: (一)合同有約定管轄法院的,以合同約定的為準。 (二)合同沒有約定管轄法院,或者約定不明的,在被告住所地或合同履行地法院起訴。 其中: 1、爭議標的為給付貨幣的,接收貨幣一方所在地為合同履行地; 2、交付不動產(chǎn)的,不動產(chǎn)所在地為合同履行地; 3、其他標的,履行義務(wù)一方所在地為合同履行地。