久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

您的位置:法師兄 > 專業(yè)問答 > 建設工程合同工期可以順延嗎

建設工程合同工期可以順延嗎

2022-05-12 15:41

該咨詢?yōu)橛脩舫R妴栴},經(jīng)整理發(fā)布,僅供參考學習!

我也有類似問題!點擊提問

推薦答案

陜西在線咨詢顧問團

2022-05-12回復

專業(yè)分析:

建設工程合同工期可以合法順延。承包人在施工過程中如發(fā)生不可抗力因素,或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的,承包人有權主張工期順延。發(fā)包人未按約支付工程款若發(fā)包人未按約支付工程進度款,承包人有權停工,因此引起的工期延誤責任由發(fā)包人承擔。根據(jù)《民法典》第八百零四條規(guī)定,因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

法律依據(jù):

《民法典》第八百零四條因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

展開更多

對內(nèi)容有疑問,可立即反饋反饋

同類普法

張麗麗律師

北京市京師律師事務所

建設工程施工合同工期師可以順延的,如果工程質量經(jīng)鑒定是合格的,則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質量經(jīng)鑒定不合格,則工期不應順延;因不可抗力或其他因素承包人在施工過程中如發(fā)生不可抗力因素,或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的,承包人有權主張工期順延。

張麗麗律師

北京市京師律師事務所

可以,但要在特定條件下。 1、工程量增加; 2、發(fā)包人變更設計; 3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料; 4、發(fā)包人未按約定支付工程款,發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當; 5、工程質量鑒定; 6、不可抗力或其他因素。

律師普法更多>>
  • 建設工程合同能延期嗎
    建設工程合同能延期嗎

    可以,但要在特定條件下。 1、工程量增加; 2、發(fā)包人變更設計; 3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料; 4、發(fā)包人未按約定支付工程款。發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當; 5、工程質量鑒定; 6、不可抗力或

    2021.03.02 146
  • 建筑工程合同可以延期嗎
    建筑工程合同可以延期嗎

    可以,但要在特定條件下。 1、工程量增加; 2、發(fā)包人變更設計; 3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料; 4、發(fā)包人未按約定支付工程款。發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當; 5、工程質量鑒定; 6、不可抗力或

    2021.01.23 430
  • 建設工程合同工期延誤怎么辦
    建設工程合同工期延誤怎么辦

    建設工程合同工期延誤后,主要要看合同中是否約定延誤責任,如果實際延誤的情形符合合同中約定的延期免責情形,或者是由不可抗力造成,并且有證據(jù)證明上述情形,那么根據(jù)實際情況,順延工期即可;否則合同違約方要對合同相對方承擔違約責任。

    2021.02.25 151
專業(yè)問答更多>>
  • 建筑工程工期可以合法順延嗎

    施工合同的工期可以合法順延。根據(jù)有關法律法規(guī),當事人可以在取得發(fā)包人或監(jiān)理人簽證確認后,約定延長工期。當事人未確認的,提供相應證據(jù)證明申請確認,承包人以此為由主張工期延長的,人民法院應予支持。

    2021-11-03 15,340
  • 建設工程招標,工期和標準可以按順延工期確認嗎

    在工程量增加的施工過程中,發(fā)包人經(jīng)常要求承包人增加工程量,必然導致工期增加。如果發(fā)包人在施工過程中改變設計,由于發(fā)包人改變設計,承包人無法施工的期限應從工期中扣除。發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙

    2021-11-20 15,340
  • 合同的工期能由建設工程公司延長嗎

    施工合同的工期可以合法順延。當事人可以約定順延工期的方式和期限,承包人應當在約定期限內(nèi)按照約定的方式申請順延工期。順延原因符合合同的,工期可以合法順延。

    2021-11-01 15,340
  • 建設工程審批延期

    建設單位和有關部門應自核發(fā)選址意見書(函)、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證一年內(nèi),自核定規(guī)劃條件和審定建設工程設計方案二年內(nèi)辦理其他相關建設審批手續(xù)。逾期未辦理或者未經(jīng)原審

    2022-03-22 15,340
法律短視頻更多>>
  • 建設工程合同無效情形 00:43
    建設工程合同無效情形

    具體到建設工程施工合同領域,以下幾種情形會導致建設工程施工合同無效。第一是承包人未取得建筑施工企業(yè)資質或者超越資質等級的。第二是建設工程是必須要進行招標,但是實際上并沒有中標或者中標無效的。第三是沒有資質的實際施工人借用他人的資質來簽訂的。

    2,293 2022.04.17
  • 建設工程合同包括哪些合同? 00:57
    建設工程合同包括哪些合同?

    依據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國民法典》的相關規(guī)定,建設工程合同的類型主要包括: 1、施工合同、勘察合同和設計合同; 2、合同的具體內(nèi)容包括,當事人的姓名或名稱、住所等信息; 3、工程的名稱、范圍、質量; 4、建設工期; 5、竣工驗收; 6、質量保

    4,178 2022.04.17
  • 工期順延和工期延誤有什么區(qū)別 01:21
    工期順延和工期延誤有什么區(qū)別

    工期延誤,即工程在施工時一項或幾項工作實際完成的時間,比計劃規(guī)定的完成時間晚,從而可能使合同工期的延長。 通常情況下,工期延誤有兩種情形:第一種是在施工時,實際的施工進度比發(fā)包人批準的計劃施工進度落后,但這種情況有可能改變。第二種是在完工并

    3,452 2022.04.15
有問題
就會有解決辦法
在線咨詢

離婚、工傷、刑事、債務... 最快3分鐘內(nèi)有答案

法師兄法務
您好,請問有什么可以幫助到您的?