發(fā)包人違約責任的承擔方式以及承擔方式
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學習！
我也有類似問題！點擊提問
如果發(fā)包人未按約定支付工程預付款或工程進度款，或出現(xiàn)發(fā)包人提供的技術資料存在錯誤、發(fā)包人變更設計文件、發(fā)包人變更工程量、發(fā)包人未按約定及時提供建筑材料和設備、發(fā)包人未提供必要的工作條件致使施工人無法正常作業(yè)等情況的，發(fā)包人應當承擔不履行、不適當履行或遲延履行違約責任。 根據(jù)《民法典》第八百零四條規(guī)定，因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。 第八百零五條規(guī)定，因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發(fā)包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
《民法典》第八百零四條 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。 第八百零五條 因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發(fā)包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
對內容有疑問，可立即反饋反饋
如果發(fā)包人未按約定支付工程預付款或工程進度款，或出現(xiàn)發(fā)包人提供的技術資料存在錯誤、發(fā)包人變更設計文件、發(fā)包人變更工程量、發(fā)包人未按約定及時提供建筑材料和設備、發(fā)包人未提供必要的工作條件致使施工人無法正常作業(yè)等情況的，發(fā)包人應當承擔不履行、不適當履行或遲延履行違約責任。 《民法典》第八百零四條規(guī)定，因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。 第八百零五條規(guī)定，因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發(fā)包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
發(fā)包人違約責任的承擔方式： 1、繼續(xù)履行。發(fā)包人不履行合同義務的，對方當事人有權向人民法院主張繼續(xù)履行。 2、損害賠償。因違約行為造成財產損失時作出經(jīng)濟補償。 3、支付違約金。在發(fā)包人不履行或不適當履行合同義務時支付一定數(shù)額的金錢。
-
發(fā)包人承擔違約責任的方式發(fā)包人承擔違約責任的方式包括： 1、賠償損失，是發(fā)包人承擔違約責任的主要方式； 2、支付違約金，雙方可在專用條款中約定違約金的數(shù)額或計算方法； 3、順延工期，對于因為發(fā)包人違約而延誤的工期，應當相應順延； 4、繼續(xù)履行承包人要求繼續(xù)履行合同
2021.04.24 152 -
發(fā)包人違約責任的承擔方式發(fā)包人違約責任的承擔方式是： （一）支付違約金，在發(fā)包人不履行或不適當履行合同義務時支付一定數(shù)額的金錢； （二）損害賠償，因違約行為造成財產損失時作出經(jīng)濟補償； （三）繼續(xù)履行，法院或仲裁機關作出要求實際履行的判決或下達特別履行命令，強迫發(fā)
2021.03.10 500 -
-
發(fā)包人違約責任承擔方式
如果發(fā)包人未按約定支付工程預付款或工程進度款，或出現(xiàn)發(fā)包人提供的技術資料存在錯誤、發(fā)包人變更設計文件、發(fā)包人變更工程量、發(fā)包人未按約定及時提供建筑材料和設備、發(fā)包人未提供必要的工作條件致使施工人無法正
2022-06-11 15,340 -
發(fā)包人違約責任的承擔方式
發(fā)包人違約責任的承擔方式是： （一）支付違約金，在發(fā)包人不履行或不適當履行合同義務時支付一定數(shù)額的金錢； （二）損害賠償，因違約行為造成財產損失時作出經(jīng)濟補償； （三）繼續(xù)履行，法院或仲裁機關作出要求
2022-06-07 15,340 -
違約責任的承擔方式有哪些，違約責任的承擔方式
論我國合同違約責任的承擔方式有哪些，回復如下： 1)繼續(xù)履行。指合同義務沒有履行或者履行不符合約定的，守約方可以要求違約方按照合同約定繼續(xù)履行，直至達到合同目的。此種情況多適用于標的物是特定的必須履行
2022-08-20 15,340 -
違約責任的承擔與承擔方式
根據(jù)《民法典》第五百七十七條，第五百八十五條，第五百八十七條，第違約責任的承擔方式有以下幾種： （1）繼續(xù)履行。對于一方不履行或者履行不符合約定的，可以要求對方繼續(xù)履行； （2）采取補救措施。受損害方
2022-06-05 15,340
-
01:21
違約責任的承擔方式依據(jù)合同法的相關規(guī)定，當事人一方如果拒絕履行合同義務或履行合同義務不符合合同所約定的，則該當事人應該承擔繼續(xù)履行、或者采取相應補救措施或者賠償因自己不履行義務導致對方損失等違約責任，其中包含了支付違約金和定金等；違約責任的承擔方式有： 1、
1,910 2022.04.17 -
01:43
違約責任的承擔方式有在我國，違約責任的承擔方式包括了，法定的責任以及約定的責任。其中，法定的違約責任承擔方式就包括了：1、繼續(xù)履行；2、采取補救措施；3、賠償損失；4、其他法定違約責任。約定的違約責任承擔方式就包括了：1、違約金責任；2、定金罰則；3、其他約定
4,319 2022.04.15 -
01:13
違約責任的5種承擔方式民事根據(jù)我國民法典的規(guī)定，違約責任的承擔方式主要分為以下五種：繼續(xù)履行、采取補救措施、賠償損失、支付違約金、定金罰則。其中，繼續(xù)履行是指當一方當事人未按約定支付價款或者報酬時，對方可以要求其繼續(xù)履行按照約定支付價款或者報酬；另外，補救措施有多種
2,226 2022.04.15
