工期延誤能做司法鑒定嗎?
該咨詢?yōu)橛脩舫R?jiàn)問(wèn)題,經(jīng)整理發(fā)布,僅供參考學(xué)習(xí)!
我也有類(lèi)似問(wèn)題!點(diǎn)擊提問(wèn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第七十六條規(guī)定:“當(dāng)事人可以就查明事實(shí)的專門(mén)性問(wèn)題向人民法院申請(qǐng)鑒定?!庇纱丝芍?,工期延誤能否做司法鑒定即需要明確工期延誤是否屬于專門(mén)性問(wèn)題: 1、工期是建立在施工進(jìn)度計(jì)劃基礎(chǔ)上的,屬于專業(yè)工程技術(shù)問(wèn)題。建設(shè)工程工期是承包人依據(jù)工程技術(shù)規(guī)范及其施工經(jīng)驗(yàn)編制的并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃,按照特定的工藝流程和組織關(guān)系嚴(yán)格有序地完成全部分部分項(xiàng)工程所需要的期間。進(jìn)度計(jì)劃通常包括甘特圖(橫道圖)、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃等,其中大中型工程建設(shè)項(xiàng)目一般采用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃,其中又包括雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖、單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖、雙代號(hào)時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖、單代號(hào)搭接網(wǎng)絡(luò)圖等。 2、判斷某個(gè)影響事件是否造成工期延誤,需要專業(yè)工程技術(shù)知識(shí)。在施工進(jìn)度計(jì)劃中,一些分部分項(xiàng)工程處于關(guān)鍵線路上,構(gòu)成關(guān)鍵工作,而另一些分部分項(xiàng)工程則處于非關(guān)鍵線路上,屬于非關(guān)鍵工作。承包人完成進(jìn)度計(jì)劃中全部關(guān)鍵工作所需的時(shí)間即建設(shè)工程總工期。關(guān)鍵工作一旦受到某事件影響導(dǎo)致延誤,必將造成總工期延誤,而非關(guān)鍵工作只有在受到延誤超過(guò)其總時(shí)差時(shí)才會(huì)導(dǎo)致總工期延誤。因此,施工合同糾紛案件中與工期延誤有關(guān)的爭(zhēng)議事實(shí)可委托工期鑒定。
對(duì)內(nèi)容有疑問(wèn),可立即反饋反饋
司法鑒定中心不可以進(jìn)行工傷的傷殘鑒定。工傷鑒定一般由勞動(dòng)鑒定委員會(huì)鑒定。 司法鑒定是指在訴訟活動(dòng)中鑒定人運(yùn)用科學(xué)技術(shù)或者專門(mén)知識(shí)對(duì)訴訟涉及的專門(mén)性問(wèn)題進(jìn)行鑒別和判斷并提供鑒定意見(jiàn)的活動(dòng)?;蛘哒f(shuō),司法鑒定是指在訴訟過(guò)程中,對(duì)案件中的專門(mén)性問(wèn)題,由司法機(jī)關(guān)或當(dāng)事人委托法定鑒定單位,運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和技術(shù),依照法定程序作出鑒別和判斷的一種活動(dòng)。
-
-
工傷能做司法鑒定嗎
工傷和做司法鑒定不一樣,工傷鑒定的鑒定機(jī)構(gòu)是社保局;司法鑒定的鑒定機(jī)構(gòu)是持有鑒定資質(zhì)的有關(guān)機(jī)構(gòu)。
2020.06.23 208 -
-
工期延誤能鑒定嗎?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》七十六條規(guī)定:“當(dāng)事人可以就查明事實(shí)的專門(mén)性問(wèn)題向人民法院申請(qǐng)鑒定。”由此可知,工期延誤能否鑒定即需要明確工期延誤是否屬于專門(mén)性問(wèn)題。筆者認(rèn)為屬于,理由有二: 1、工期
2021-08-12 15,340 -
工期延誤的司法鑒定
工期延誤責(zé)任司法鑒定: 1、工期是建立在施工進(jìn)度計(jì)劃基礎(chǔ)上,屬于專業(yè)工程技術(shù)問(wèn)題。 2、判斷是否造成工程延誤需要專業(yè)的技術(shù)知識(shí),工期延誤能否鑒定即需要明確工期延誤是否屬于專門(mén)性問(wèn)題。 《最高人民法院關(guān)
2022-05-13 15,340 -
如何看待工期延誤責(zé)任司法鑒定
工期延誤責(zé)任司法鑒定: 1、工期是建立在施工進(jìn)度計(jì)劃基礎(chǔ)上,屬于專業(yè)工程技術(shù)問(wèn)題。 2、判斷是否造成工程延誤需要專業(yè)的技術(shù)知識(shí),工期延誤能否鑒定即需要明確工期延誤是否屬于專門(mén)性問(wèn)題。 《最高人民法院關(guān)
2022-07-11 15,340 -
誤工費(fèi)需要做司法鑒定嗎?
在我國(guó)誤工費(fèi)可以進(jìn)行司法鑒定。 誤工費(fèi)證據(jù)搜集:證明誤工費(fèi)數(shù)額的證據(jù)方面,一個(gè)是收入狀況證據(jù),一個(gè)是誤工時(shí)間的證據(jù)。 (一)收入狀況證據(jù)內(nèi)容可以包括: 1、具體的收入水平數(shù)據(jù); 2、沒(méi)有固定收入的可以
2021-10-15 15,340
-
01:21
工期順延和工期延誤有什么區(qū)別工期延誤,即工程在施工時(shí)一項(xiàng)或幾項(xiàng)工作實(shí)際完成的時(shí)間,比計(jì)劃規(guī)定的完成時(shí)間晚,從而可能使合同工期的延長(zhǎng)。 通常情況下,工期延誤有兩種情形:第一種是在施工時(shí),實(shí)際的施工進(jìn)度比發(fā)包人批準(zhǔn)的計(jì)劃施工進(jìn)度落后,但這種情況有可能改變。第二種是在完工并
3,450 2022.04.15 -
01:21
工傷鑒定去哪做工傷認(rèn)定應(yīng)當(dāng)去用人單位所在地統(tǒng)籌地區(qū)勞動(dòng)保障行政部門(mén)提出申請(qǐng)。申請(qǐng)人可以是用人單位,如果用人單位不提出的,本人或者本人直系親屬、工會(huì)組織可以在故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起1年內(nèi)一年內(nèi)提出申請(qǐng)。提出申請(qǐng)時(shí)應(yīng)該帶上工傷認(rèn)定申請(qǐng)表
2,934 2022.04.15 -
01:09
工期延誤違約金上限為多久發(fā)包方、承包方雙方應(yīng)在合同中約定誤期賠償費(fèi),明確每日應(yīng)賠額度。除合同另有約定外,誤期賠償費(fèi)的最高限額為合同價(jià)款的5%。誤期賠償費(fèi)應(yīng)當(dāng)列入竣工結(jié)算文件,可以在結(jié)算款中直接扣除。如果在工程竣工之前,合同工程內(nèi)的某一個(gè)單位工程已通過(guò)了竣工驗(yàn)收,且
2,966 2022.04.17