第二百六十九條建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同。
建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。
第二百七十條建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
第二百七十一條建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)活動，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律的規(guī)定公開、公平、公正進(jìn)行。
第二百七十二條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，也可以分別與勘察人、設(shè)計(jì)人、施工人訂立勘察、設(shè)計(jì)、施工承包合同。發(fā)包人不得將應(yīng)當(dāng)由一個承包人完成的建設(shè)工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包人。
總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。
禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成。
第二百七十三條國家重大建設(shè)工程合同，應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的程序和國家批準(zhǔn)的投資計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等文件訂立。
第二百七十四條勘察、設(shè)計(jì)合同的內(nèi)容包括提交有關(guān)基礎(chǔ)資料和文件(包括概預(yù)算)的期限、質(zhì)量要求、費(fèi)用以及其他協(xié)作條件等條款。
第二百七十五條施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付時間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。?
第二百七十六條建設(shè)工程實(shí)行監(jiān)理的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)與監(jiān)理人采用書面形式訂立委托監(jiān)理合同。發(fā)包人與監(jiān)理人的權(quán)利和義務(wù)以及法律責(zé)任，應(yīng)當(dāng)依照本法委托合同以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
第二百七十七條發(fā)包人在不妨礙承包人正常作業(yè)的情況下，可以隨時對作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查。
第二百七十八條隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。
第二百七十九條建設(shè)工程竣工后，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付價款，并接收該建設(shè)工程。建設(shè)工程竣工經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可交付使用;未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的，不得交付使用。
第二百八十條勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期，造成發(fā)包人損失的，勘察人、設(shè)計(jì)人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)完善勘察、設(shè)計(jì)，減收或者免收勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失。
第二百八十一條因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第二百八十二條因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第二百八十三條發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。
第二百八十四條因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。
第二百八十五條因發(fā)包人變更計(jì)劃，提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計(jì)工作條件而造成勘察、設(shè)計(jì)的返工、停工或者修改設(shè)計(jì)，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。
第二百八十六條發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
第二百八十七條本章沒有規(guī)定的，適用承攬合同的有關(guān)規(guī)定。
-
勘察設(shè)計(jì)建設(shè)工程合同屬于承攬合同。通常包括建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。在傳統(tǒng)民法上，建設(shè)工程合同屬承攬合同之一種。建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同。是指由承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同，通常包括建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。在傳統(tǒng)民法上，建設(shè)工程合同屬承攬合同之一種。一、建設(shè)工程合同的種類包含什么建設(shè)工程合同的種類：1、根據(jù)工作性質(zhì)可分為：建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同?？辈旌贤侵赴l(fā)包人和勘察人就完成建設(shè)工程地理和地質(zhì)條件的調(diào)查研究達(dá)成的協(xié)議。建設(shè)工程施工合同，即籌建單位與施工單位就完成工程施工的施工安裝而達(dá)成的合同；2、以合同主體為標(biāo)準(zhǔn)可分為：國內(nèi)工程合同。國內(nèi)工程合同是指雙方都屬于同一國家的建設(shè)工程合同。國際工程合同。國際工程合同是指一國建設(shè)工程發(fā)包人與其他國家建設(shè)工程承包人就承包建設(shè)工程的權(quán)利義務(wù)達(dá)成協(xié)議。國際工程承包合同的主體一方或雙方為外國人，其目標(biāo)是道路建設(shè)、2023-02-04212人看過 -
業(yè)主＿＿＿＿＿（以下簡稱業(yè)主）與＿＿＿＿＿（以下簡稱監(jiān)理單位）經(jīng)過雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。1．業(yè)主委托監(jiān)理單位監(jiān)理的工程（以下簡稱本工程）概況如下：工程名稱；工程地點(diǎn)；工程規(guī)模；總投資；監(jiān)理范圍。2．本合同中的措詞和用語及所屬的監(jiān)理合同條件及有關(guān)附件同義。3．下列文件均為本合同的組成部分：（1）監(jiān)理委托函或中標(biāo)函；（2）工程建設(shè)監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件；（3）工程建設(shè)監(jiān)理合同專用條件；（4）在實(shí)施過程中共同簽署的補(bǔ)充與修正文件以及雙方確認(rèn)的往來信函、傳真，郵子郵件等。4．監(jiān)理單位同意，按照本合同的規(guī)定，承擔(dān)本工程合同專用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。5．業(yè)主同意按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監(jiān)理單位支付酬金。支付方式見工程建設(shè)監(jiān)理合同的專用條件。本合同的監(jiān)理業(yè)務(wù)自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日開始實(shí)施，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日完成。本合同正本一式兩份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)一份。副本＿＿＿＿份，各執(zhí)2023-04-23166人看過 -
建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同屬于承攬合同。因?yàn)槠浔举|(zhì)的合同關(guān)系符合承攬合同中承攬人按照定作人要求完成工作的特征。建筑工程設(shè)計(jì)合同是專屬管轄。因?yàn)樽鳛榻ㄖ┕ず贤囊环N類型，其屬于不動產(chǎn)糾紛中專屬管轄的案件類型。一、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同屬于什么建設(shè)工程合同屬于承攬合同。建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同是指委托方與承包方為完成特定的勘察設(shè)計(jì)任務(wù)，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的合同。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報(bào)酬的合同。法律依據(jù)：《民法典》第七百七十條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報(bào)酬的合同。第七百八十八條建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同。建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。二、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同糾紛是否專屬管轄建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同糾紛是專屬管轄。因?yàn)楦鶕?jù)司法解釋的規(guī)定，由不動產(chǎn)糾紛中專屬管轄的情形有建設(shè)工程施工合同糾紛、政策性2022-07-16473人看過 -
法律綜合知識建設(shè)工程合同屬于承攬合同的特殊類型。建筑工程合同是指一方約定完成建設(shè)工程，另一方按約定驗(yàn)收工程并支付一定報(bào)酬的合同，包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同，簽訂建筑工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。法律規(guī)定，建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同。建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同?！睹穹ǖ洹返谄甙倬攀l國家重大建設(shè)工程合同，應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的程序和國家批準(zhǔn)的投資計(jì)劃、可行性研究報(bào)告等文件訂立。2024-05-10466人看過
-
仲裁員建設(shè)工程合同的生效要件包括主體合法，內(nèi)容合法，形式合法。具體要求為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)具有民事行為能力，合同標(biāo)的不屬國家明令禁止買賣的物或法律、政策所不允許的行為，合同內(nèi)容必須為當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，并且不是以欺詐手段或者其他非法方式訂立。建設(shè)工程施工合同無效的后果1、合同中有關(guān)解決爭議方法的條款具有相對獨(dú)立性，不因合同無效而失去其效力。2、法律僅規(guī)定為承包人請求的應(yīng)予支持，如果發(fā)包人請求參照合同約定支付工程價款是否支持，法律并未規(guī)定。在一次實(shí)際案例中，北京仲裁委員會某仲裁員認(rèn)為只有承包人請求時才予以支持。3、因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?！?、建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，按照以下情形分別處理：（1）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人請求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用的，應(yīng)予支持；（2）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持2023-07-06339人看過 -
法律綜合知識一、建設(shè)工程施工合同分包合同管轄《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二十八條第二款明確了，建設(shè)工程施工合同糾紛按照不動產(chǎn)糾紛確定管轄，并不包含建設(shè)工程分包合同糾紛案件。故建設(shè)工程分包合同糾紛案件應(yīng)當(dāng)由被告住所地或者合同履行地法院管轄。二、勞務(wù)轉(zhuǎn)包違法嗎違法。轉(zhuǎn)包是法律所禁止的行為，對轉(zhuǎn)包也稱為“非法轉(zhuǎn)包”。承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效?！督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定：承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。三、簽訂工程分包合同要注意什么分包合同甲方一般是指發(fā)包方，首先要關(guān)心兩個問題：（一）自身是否具有將工程分包的權(quán)利；（二）乙方是否具有實(shí)施分包工程的資質(zhì)。其他需要注意的2021-11-17437人看過 -
工程施工管理一、工程建設(shè)施工合同的簽訂程序(一)工期在合同協(xié)議書內(nèi)應(yīng)明確注明開工日期、竣工日期和合同工期總?cè)諝v天數(shù)。如果是招標(biāo)選擇的承包人，工期總?cè)諝v天數(shù)應(yīng)為投標(biāo)書內(nèi)承包人承諾的天數(shù)，不一定是招標(biāo)文件要求的天數(shù)。因?yàn)檎袠?biāo)文件通常規(guī)定本招標(biāo)工程最長允許的完工時間，而承包人為了競爭，申報(bào)的投標(biāo)工期往往短于招標(biāo)文件限定的最長工期，此項(xiàng)因素通常也是評標(biāo)比較的一項(xiàng)內(nèi)容。因此，在中標(biāo)通知書中已注明發(fā)包人接受的投標(biāo)工期。合同內(nèi)如果有發(fā)包人要求分階段移交的單位工程或部分工程時，在專用條款內(nèi)還需明確約定中間交工工程的范圍和竣工時間。此項(xiàng)約定也是判定承包人是否按合同履行了義務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。(二)合同價款1、合同約定的合同價款在合同協(xié)議書內(nèi)同樣要注明合同價款。雖然中標(biāo)通知書中已寫明了來源于投標(biāo)書的中標(biāo)合同價款，但考慮到某些工程可能不是通過招標(biāo)選擇的承包人，如合同價值低于法規(guī)要求必須招標(biāo)的小型工程或出于保密要求直接發(fā)包的工程等，因2023-06-09152人看過 -
法律綜合知識一、合同建設(shè)工程包括哪些合同建設(shè)工程包括的內(nèi)容如下：1．當(dāng)事人的名稱和住所；2．工程范圍；3．建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時間；4．工程質(zhì)量；5．工程造價；6．質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期；7．相互協(xié)作；8．違約責(zé)任等。根據(jù)《中華人民共和國民法典》第四百七十條合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定，一般包括下列條款：（一）當(dāng)事人的姓名或者名稱和住所；（二）標(biāo)的；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價款或者報(bào)酬；（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；（七）違約責(zé)任；（八）解決爭議的方法。當(dāng)事人可以參照各類合同的示范文本訂立合同。二、建設(shè)工程合同承擔(dān)違約責(zé)任的方式主要有哪幾種1．繼續(xù)履行。繼續(xù)履行又稱實(shí)際履行或強(qiáng)制履行，是指當(dāng)事人一方違約的，對方有權(quán)請求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)作出判決或裁決，強(qiáng)迫違約人按照合同履行義務(wù)。2．停止違約行為。3．賠償損失。賠償損失是指當(dāng)事人一方的違約行為給對方造成財(cái)產(chǎn)損失的，違約人應(yīng)依法向?qū)Ψ阶鞒鼋?jīng)2022-12-09401人看過
-
年度編號:_________項(xiàng)目級別：_________立合同單位：_________(簡稱借款方)_________銀行_________行(簡稱貸款方)借款方在_________年為進(jìn)行基本建設(shè)所需資金，經(jīng)貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經(jīng)濟(jì)責(zé)任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協(xié)議外，特簽訂本年度合同。第一條借款方根據(jù)批準(zhǔn)的年度基本建設(shè)計(jì)劃，向貸款方借款人民幣(大寫)_________元，用于_________建設(shè)工程，不得挪作他用。預(yù)計(jì)分季用款：一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。第二條貸款利率為年息_________%，計(jì)算復(fù)利。第三條年度中間，國家調(diào)整基建投資計(jì)劃和利率等，本合同應(yīng)作相應(yīng)修訂和補(bǔ)充。第四條建設(shè)期間或項(xiàng)目竣工后，雙方應(yīng)簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生2023-06-10456人看過 -
業(yè)主鑒于業(yè)主已建造（公路項(xiàng)目名稱）并接受承包商對該項(xiàng)目的批準(zhǔn)，本合同段（或橋梁）的投標(biāo)由（業(yè)主全稱）（以下簡稱“業(yè)主”）和（承包商全稱）（以下簡稱“業(yè)主”）簽署“承包商”）另一方面，本協(xié)議簽訂如下：1合同段由K+至K+，約公里，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等級路面。有立交橋、大中橋、橋座、長度、隧道、橋座、長度等結(jié)構(gòu)工程。2。下列文件應(yīng)視為閱讀和理解本協(xié)議不可分割的一部分，即：1。本合同協(xié)議書及其附件（包括合同談判中的澄清文件）；2。中標(biāo)通知書；（3）投標(biāo)書和投標(biāo)書附錄（包括承包商在評標(biāo)時提交并確認(rèn)的、業(yè)主就有關(guān)問題同意的補(bǔ)充資料和澄清文件，如有）；（4）合同專用條款（包括數(shù)據(jù)表和招標(biāo)文件附錄中的相關(guān)部分，如有）；5）合同通用條款；6）技術(shù)規(guī)范（包括招標(biāo)文件附錄中的相關(guān)部分，如有）；7）圖紙（包括招標(biāo)文件補(bǔ)遺中的相關(guān)部分，如有）；8）投標(biāo)工程量清單；9）招標(biāo)文件附表（補(bǔ)充數(shù)據(jù)表）；10）構(gòu)成合同不可分割的其他文件2023-05-07432人看過 -
法律綜合知識工程建設(shè)合同的擔(dān)保范圍具體包括：1、發(fā)包人可要求承包人提供履約擔(dān)保；2、承包人可要求發(fā)包人提供資金來源證明及支付擔(dān)保除。履行擔(dān)保主要體現(xiàn)在質(zhì)量保證金、保修期等合同條款中。工程建設(shè)合同擔(dān)保范圍的法律依據(jù)《中華人民共和國民法典》第三百八十七條債權(quán)人在借貸、買賣等民事活動中，為保障實(shí)現(xiàn)其債權(quán)，需要擔(dān)保的，可以依照本法和其他法律的規(guī)定設(shè)立擔(dān)保物權(quán)。第三人為債務(wù)人向債權(quán)人提供擔(dān)保的，可以要求債務(wù)人提供反擔(dān)保。反擔(dān)保適用本法和其他法律的規(guī)定?！吨腥A人民共和國民法典》：第十六章 一般規(guī)定 第三百八十七條 債權(quán)人在借貸、買賣等民事活動中，為保障實(shí)現(xiàn)其債權(quán)，需要擔(dān)保的，可以依照本法和其他法律的規(guī)定設(shè)立擔(dān)保物權(quán)。\n第三人為債務(wù)人向債權(quán)人提供擔(dān)保的，可以要求債務(wù)人提供反擔(dān)保。反擔(dān)保適用本法和其他法律的規(guī)定。2022-06-29351人看過 -
業(yè)主1、按月計(jì)量支付：即實(shí)行旬末預(yù)支或月中預(yù)支，月終按工程師確認(rèn)的當(dāng)月完成的有效工程量進(jìn)行結(jié)算，竣工后辦理竣工結(jié)算。（指承包商可以在旬末或月中向業(yè)主提交預(yù)支工程款賬單，預(yù)支一旬或半月的工程款，月終再提交工程款結(jié)算賬單和已完工程的月報(bào)表，業(yè)主對這部分已完工程的質(zhì)量驗(yàn)收合格后，向承包商及時支付當(dāng)月工程款。）2、階段付款：即雙方約定按單項(xiàng)工程或單位工程的形象進(jìn)度劃分不同階段進(jìn)行結(jié)算。如對一般工業(yè)民用建筑可以劃分為基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝飾、設(shè)備安裝等幾個階段。每階段工程完工后再進(jìn)行結(jié)算。高層建筑也可把每完成一層的施工作為一個結(jié)算段。公路工程也可分為基礎(chǔ)層和面層兩個結(jié)算段等。3、竣工后一次結(jié)算：項(xiàng)目規(guī)模較小、工期較短（一般在12月以內(nèi)）的工程，可以實(shí)行在施工過程中分幾次預(yù)支、竣工后一次結(jié)算的方法。一、建設(shè)工程合同的內(nèi)容有哪些建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。其中勘察、設(shè)計(jì)合同的內(nèi)容包括提交有關(guān)基礎(chǔ)資料和2023-02-22337人看過
-
法律綜合知識一、建設(shè)工程與建筑工程的不同（一）二者關(guān)系不同：建設(shè)工程是一個大項(xiàng)，建筑工程是其中之一。包含與被包含的關(guān)系。（二）二者概念不同：建筑工程，指通過對各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝活動所形成的工程實(shí)體。（三）實(shí)際工程中施工例子不同：橋梁、水利樞紐、鐵路、港口工程以及不是與房屋建筑相配套的地下隧道等工程均不屬于建筑工程范疇。二、建筑工程的概念是什么建筑工程是為新建、改建或擴(kuò)建房屋建筑物和附屬構(gòu)筑物設(shè)施所進(jìn)行的規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)和施工、竣工等各項(xiàng)技術(shù)工作和完成的工程實(shí)體以及現(xiàn)代大廈建筑工程與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝工程。也指各種房屋、建筑物的建造工程，又稱建筑工作量。這部分投資額必須興工動料，通過施工活動才能實(shí)現(xiàn)。其中房屋建筑物的建造工程包括廠房、劇院、旅館、商店、學(xué)校、醫(yī)院和住宅等，其新建、改建或擴(kuò)建必須興工動料，通過施工活動才能實(shí)現(xiàn)；附屬構(gòu)筑物設(shè)施指與房屋2021-11-01438人看過 -
一、建設(shè)工程施工合同能仲裁嗎建設(shè)工程施工合同可以申請仲裁。只要符合下列條件可以仲裁：1．有仲裁協(xié)議，這是申請仲裁必備的首要條件，沒有仲裁協(xié)議就不能申請仲裁。2．有具體的仲裁請求和事實(shí)、理由；3．屬于仲裁委員會的受理范圍。二、建設(shè)工程施工合同無效的情形有哪些建設(shè)工程施工合同無效的情形有以下這些：1．承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；2．沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；3．建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的。主張解除合同時應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1．行使解除權(quán)應(yīng)當(dāng)書面通知對方；2．未在法定或約定的期限內(nèi)行使解除權(quán)的，該權(quán)利消滅；3．沒有法定或約定解除權(quán)行使期限的，經(jīng)對方催告在合理期限內(nèi)不行使的，該權(quán)利消滅；4．合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清算條款的效力；5．合同解除后，還應(yīng)當(dāng)履行通知、協(xié)助、移交、保密等后契約義務(wù)。三、建設(shè)工程施工合同范圍施工合同范圍包括：12022-05-28458人看過
工程造價就是指工程的建設(shè)價格，是指為完成一個工程的建設(shè)，預(yù)期或?qū)嶋H所需的全部費(fèi)用總和。從業(yè)主（投資者）的角度來定義，工程造價是指工程的建設(shè)成本，即為建設(shè)一項(xiàng)工程預(yù)期支付或?qū)嶋H支付的全部固定資產(chǎn)投資費(fèi)用。 工程造價是一個非常廣泛的概念，它涉及... 更多>
-
2024-01-05 -
2024-01-05 -
2023-11-29 -
2023-11-20 -
2023-11-18
-
建設(shè)工程建設(shè)合同無效怎樣結(jié)算工程款湖北在線咨詢 2022-12-05建設(shè)工程合同雖然也屬于合同當(dāng)中的一種，受到相關(guān)法律的調(diào)整，但由于建設(shè)工程合同性質(zhì)的特殊性，在合同本身被確認(rèn)無效后，并不象其他合同那樣——被確認(rèn)無效后就自始無效、因無效合同取得的財(cái)產(chǎn)各自返還。 -
工程建設(shè)合同的風(fēng)險山西在線咨詢 2023-05-28參與工程建設(shè)的各方均有風(fēng)險，但即使是同一風(fēng)險事件，對工程建設(shè)不同參與方的影響有時迥然不同。在對工程建設(shè)風(fēng)險作具體分析時，分析的出發(fā)點(diǎn)不同，分析的結(jié)果自然也就不同。對業(yè)主來說，工程建設(shè)決策階段的風(fēng)險主要表現(xiàn)為投機(jī)風(fēng)險，而在實(shí)施階段的風(fēng)險主要表現(xiàn)為純風(fēng)險。 -
工程建設(shè)合同分幾種安徽在線咨詢 2022-08-091、總價合同:是指根據(jù)合同規(guī)定的工程施工內(nèi)容和有關(guān)條件，業(yè)主應(yīng)付給承包商的款額是一個規(guī)定的金額，即明確的總價?？們r合同也稱作總價包干合同，即根據(jù)施工招標(biāo)時的要求和條件，當(dāng)施工內(nèi)容和有關(guān)條件不發(fā)生變化時，業(yè)主付給承包商的價款總額就不發(fā)生變化。 2、單價合同：指承包商在投標(biāo)時，按招標(biāo)文件就分部分項(xiàng)工程所列出的工程量表確定各分部分項(xiàng)工程的費(fèi)用。這類合同的使用范圍比較寬，其風(fēng)險可以得到合理的分?jǐn)?，并且能?/div>
建筑工地的工程建設(shè)合同是主合同嗎？遼寧在線咨詢 2022-08-07施工合同即建筑安裝工程承包合同（簡稱：工程合同），簽訂的主要目的是為了明確責(zé)任，分工協(xié)作，共同完成建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)，且簽訂施工合同須以履行有關(guān)法定審批程序?yàn)榍疤帷?/div>
建設(shè)工程建設(shè)合同可以約定管轄嗎江西在線咨詢 2022-06-24建設(shè)工程合同不能約定管轄。 《中華人民共和國民事訴訟法》第三十三條下列案件，由本條規(guī)定的人民法院專屬管轄： (一)因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄; (二)因港口作業(yè)中發(fā)生糾紛提起的訴訟，由港口所在地人民法院管轄; (三)因繼承遺產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由被繼承人死亡時住所地或者主要遺產(chǎn)所在地人民法院管轄。 《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二十八條：民事訴訟
- 我是律師 咨詢合作
- 申請成為嚴(yán)選律師
案件接洽 服務(wù)客戶