工程款糾紛的類型債務(wù)糾紛案
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-26 08:52:25
314 人看過
工程款糾紛的類型
工程款糾紛主要有以下類型
1、發(fā)包方拖欠工程款違約糾紛
這種違約糾紛的特點(diǎn)是，工程款是可以確定的，故這種糾紛法律比較簡單。這類糾紛形成的主要原因發(fā)包方?jīng)]有任何正當(dāng)理由違約拖欠，主要表現(xiàn)為的發(fā)包方無力支付工程款;發(fā)包方有支付能力無故拖欠工程款。
2、關(guān)于總包、分包問題引起的工程款糾紛
這種糾紛法律關(guān)系較為復(fù)雜。這種糾紛主要表現(xiàn)為承包方分包在程序上有瑕疵，發(fā)包方事后不予承認(rèn)分包合同的合法性，從而引起的糾紛。
3、竣工結(jié)算報(bào)告爭議引發(fā)的工程款糾紛
這種糾紛主要表現(xiàn)為：承包方制作結(jié)算文件遞交發(fā)包方，未取得遞交結(jié)算文件的證據(jù)，發(fā)包方不予答復(fù)且事后不承認(rèn)收到;承包方制作結(jié)算文件遞交發(fā)包方，發(fā)包方不予答復(fù);承包方制作結(jié)算文件遞交發(fā)包方，發(fā)包方不予認(rèn)可而引發(fā)的工程款結(jié)算糾紛。
4、建筑材料品質(zhì)之爭引起的工程款糾紛
這種表現(xiàn)糾紛主要表現(xiàn)為：建設(shè)工程招投標(biāo)時(shí)對工程主要建筑材料品質(zhì)有所要求或承諾，但由于建筑材料市場供求關(guān)系的影響，有時(shí)使得承包方轉(zhuǎn)而采用合同外的其他建材，引起結(jié)算糾紛。
5、質(zhì)保金糾紛
該類糾紛主要表現(xiàn)為建設(shè)工程竣工后出現(xiàn)維修事項(xiàng)，承包人在保修期內(nèi)履行了維修義務(wù)但無法直接取得證據(jù)，發(fā)包方事后不予承認(rèn)維修事實(shí)以承包方未盡保修義務(wù)為由拒不支付工程款引發(fā)了糾紛。
6、合同瑕疵引發(fā)的工程款糾紛
合同瑕疵引發(fā)的工程款糾紛主要表現(xiàn)為：承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的、沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的建設(shè)工程施工合同引發(fā)合同無效糾紛。
7、包含工期延誤的工程款糾紛
這類糾紛較為復(fù)雜。糾紛主要表現(xiàn)為發(fā)包方未能提供合格的施工進(jìn)場條件、中途擅改設(shè)計(jì)、未按工程進(jìn)度支付進(jìn)度款、建設(shè)工程材料不能及時(shí)供應(yīng)從而造成停工、窩工、惡劣天氣等原因承包方要求順延工期未經(jīng)有效確認(rèn)，工程竣工后在結(jié)算方面發(fā)包方要求承包方承擔(dān)工期延誤責(zé)任，往往使案件變得較為復(fù)雜。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
債務(wù)糾紛是哪種類型的案由引起的糾紛
410人看過
-
有哪些類型的債權(quán)債務(wù)糾紛
377人看過
-
債權(quán)債務(wù)涉及的糾紛類型是什么？
146人看過
-
拖欠工程款其糾紛類型是什么
172人看過
-
債務(wù)追償權(quán)糾紛在法律上屬于哪種類型的糾紛？
479人看過
-
哪種類型的糾紛涉及到拖欠工程款
291人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多工程款糾紛相關(guān)文章
-
醫(yī)療糾紛醫(yī)療糾紛案件是指患者及其家屬（以下簡稱患者）認(rèn)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員（以下簡稱醫(yī)方）在醫(yī)療活動中，違反法律、法規(guī)、規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)，侵害患者合法權(quán)益而產(chǎn)生的糾紛。醫(yī)療糾紛案件，按性質(zhì)可分為侵權(quán)糾紛案件和違約糾紛案件。按侵權(quán)原因，可分為醫(yī)療行為引起的侵權(quán)糾紛案件和醫(yī)療行為以外的原因引起的侵權(quán)糾紛案件。按是否構(gòu)成醫(yī)療事故，又可分為因醫(yī)療事故引起的人身損害案件和非醫(yī)療事故引起的人身損害案件。醫(yī)療事故，即《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》（以下簡稱《條例》）第二條規(guī)定的：本條例所稱的醫(yī)療事故，是指醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療活動中，違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)，過失造成患者人身損害的事故。醫(yī)院可以作為醫(yī)療糾紛案件的被告嗎在醫(yī)療糾紛案件中，是被告與醫(yī)院發(fā)生的法律關(guān)系，醫(yī)院可以作為醫(yī)療糾紛案件的被告醫(yī)療糾紛的性質(zhì)醫(yī)療糾紛是個(gè)比較廣泛的概念，可以包含醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員與患者及家屬或單位2023-07-02257人看過 -
法律綜合知識借款糾紛屬于民事案件類型。借款糾紛案件可以按以下方式解決：（1）協(xié)商解決。雙方當(dāng)事人在平等自愿的基礎(chǔ)上，通過友好協(xié)商、互諒互讓達(dá)成和解協(xié)議，進(jìn)而解決糾紛。（2）調(diào)解解決。在有關(guān)組織（如人民調(diào)解委員會）或中間人的主持下，在平等、自愿、合法的基礎(chǔ)上分清是非、明確責(zé)任，并通過擺事實(shí)、講道理，促使雙方當(dāng)事人自主達(dá)成協(xié)議，從而解決糾紛。（3）仲裁解決。糾紛當(dāng)事人根據(jù)糾紛前或者后達(dá)成的仲裁協(xié)議或合同中仲裁條款向仲裁機(jī)構(gòu)提出申請，由仲裁機(jī)構(gòu)依法審理，作出裁決，并通過當(dāng)事人對裁決的自覺履行或由一方向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行而使糾紛得以解決。（4）訴訟解決。通過打官司解決，它指糾紛當(dāng)事人一方依法向人民法院起訴，由法院依法審理，作出判決或裁定，通過當(dāng)事人對生效裁判的自覺履行或人民法院的強(qiáng)制執(zhí)行而解決糾紛。（5）申請支付令。債權(quán)人可以持債權(quán)憑證，向人民法院申請支付令。法院經(jīng)審查符合條件的，會向債務(wù)人發(fā)給支付令，要求2024-04-30455人看過 -
法律綜合知識一、財(cái)產(chǎn)糾紛包括哪些類型的糾紛財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛包括所有權(quán)、使用權(quán)、債權(quán)、債務(wù)的糾紛以及損害賠償責(zé)任的糾紛。財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛，一般跟民事糾紛和經(jīng)濟(jì)糾紛有。其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛，主要是指侵權(quán)糾紛，這類糾紛在海事、房地產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量以及知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域較為多見：1．海事中的侵權(quán)糾紛。主要包括海上船舶碰撞糾紛、船舶損壞港口建筑物或者設(shè)備的糾紛、海洋環(huán)境污染損害的糾紛等；2．房地產(chǎn)中的侵權(quán)糾紛。主要包括侵占他人所有的房屋的糾紛、因使用房屋的附屬面積或者公用設(shè)施而發(fā)生的糾紛；3．產(chǎn)品質(zhì)量中的侵權(quán)糾紛。主要是因?yàn)楫a(chǎn)品存在缺陷而導(dǎo)致人身或者他人財(cái)產(chǎn)損害所產(chǎn)生的糾紛；4．知識產(chǎn)權(quán)中的侵權(quán)糾紛。涉及商標(biāo)、專利的侵權(quán)糾紛主要有未經(jīng)商標(biāo)所有人許可而在同種或者類似的商品上使用與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)所產(chǎn)生的糾紛，及以未經(jīng)專利權(quán)人許可，實(shí)施其專利所產(chǎn)生的糾紛等。二、民事財(cái)產(chǎn)糾紛怎么處理1．協(xié)商解決：雙方當(dāng)事人在平等自愿的基礎(chǔ)上2024-01-06257人看過 -
房地產(chǎn)開發(fā)債務(wù)糾紛案讓人看不到頭2002年，長春市個(gè)體施工隊(duì)隊(duì)長劉X將A市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司告上法庭，索要60余萬元的工程款。雖然法院判他勝訴，可執(zhí)行了8年仍未拿到錢，而錢數(shù)也達(dá)到百萬之多。在此期間，被執(zhí)行人先因國企改制由A市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司變成A市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司，又變成A市房產(chǎn)局，最后又因?yàn)闄C(jī)構(gòu)調(diào)整變成A市住建局;執(zhí)行法院則從A市鐵西區(qū)人民法院變成鐵東區(qū)人民法院，后又變成通化市二道江區(qū)人民法院。通化市二道江區(qū)人民法院執(zhí)行局負(fù)責(zé)人此前接受采訪時(shí)稱，一個(gè)多月前，他們查封了A市住建局的兩個(gè)銀行賬號，可里面只有幾百塊錢，該局名下的房產(chǎn)和車輛也都不見蹤影。新聞回放本報(bào)A訊(記者樊亮)6月17日下午，A市住建局法制科科長黃金生接受記者采訪稱，該局不是此案的被執(zhí)行主體，通化市中級人民法院(以下簡稱通化中院)的裁定缺乏事實(shí)依據(jù)，適用法律錯(cuò)誤。黃金生首先向記者出示了一份于2005年4月4日簽訂的《A市房地2023-06-05441人看過
-
法律綜合知識一、拖欠工程款的糾紛屬于哪類法律問題類型拖欠工程款屬于民事糾紛。承包人應(yīng)當(dāng)發(fā)出催告，合理期限內(nèi)未支付的可以通過收集相關(guān)證據(jù)請求人民法院將該工程依法拍賣，就該工程拍賣價(jià)款受償，或者與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià)，就該工程折價(jià)款受償。法律依據(jù)：《民法典》第八百零七條發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價(jià)款。發(fā)包人逾期不支付的，除根據(jù)建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價(jià)、拍賣外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià)，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價(jià)款就該工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償。二、拖欠工程款如何起訴起訴流程具體如下：1．向有管轄權(quán)的法院遞交起訴狀，等待法院受理立案。根據(jù)民事訴訟法第一百二十條的規(guī)定，起訴應(yīng)當(dāng)向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數(shù)提出副本。書寫起訴狀確有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記入筆錄，并告知對方當(dāng)事人。2．在法院立案之后，應(yīng)在舉證期內(nèi)提交相關(guān)證2023-12-20459人看過 -
債權(quán)債務(wù)糾紛第一、和解法。協(xié)商和解是指債權(quán)債務(wù)當(dāng)事人在自愿、互諒的基礎(chǔ)上，直接進(jìn)行協(xié)商或邀請第三人從中斡旋，解決糾紛。債權(quán)到期或即將到期時(shí)，債務(wù)人暫無能力償還債務(wù)但有還款誠意的，債權(quán)人可以就履行債務(wù)的期限、方式、數(shù)額等同債務(wù)人進(jìn)行磋商，敦促債務(wù)人履行債務(wù)或簽訂還款協(xié)議。如果該債權(quán)有抵押擔(dān)?；蛘哂械谌颂峁?dān)保的，債權(quán)人可與抵押人或者保證人進(jìn)行協(xié)商，使抵押人以足額的抵押資產(chǎn)抵償債務(wù)，或者由保證人來代償債務(wù)。第二、調(diào)解法。可向所在地的人民調(diào)解委員會提出書面調(diào)解申請。根據(jù)司法部頒布的《人民調(diào)解工作若干規(guī)定》，申請調(diào)解應(yīng)當(dāng)具備下列條件：l、有明確的被申請調(diào)解人，如公民、法人等的基本情況。2、有具體的調(diào)解要求，如要求被申請人履行還款義務(wù)等。3、有提出調(diào)解申請的事實(shí)依據(jù)，如借款合同、擔(dān)保協(xié)議等。4、該糾紛屬于人民調(diào)解委員會的受理范圍。經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議后，債務(wù)人應(yīng)按約履行義務(wù)，不得擅自變更或解除協(xié)議。對于簽訂協(xié)議后債2023-02-04470人看過 -
工程結(jié)算糾紛此案屬于哪種糾紛1998年9月22日，原告作為承包人與作為發(fā)包人的被告，就深圳星通花園熙龍閣(又稱臥龍閣)工程簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(下稱合同)和《建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議書》(下稱協(xié)議)。1999年3月5日工程開工，2000年3月28日提前通過竣工驗(yàn)收。在合同與協(xié)議履行過程中，被告多次逾期支付工程進(jìn)度款，且在合同規(guī)定的2000年4月28日前一直不辦理全部結(jié)算手續(xù)。無奈，原告于2001年5月22日向深圳仲裁委員會提出仲裁申請。爭議焦點(diǎn)被告辯稱：原告在未取得承建資格證書的前提下與被告簽訂的施工合同及協(xié)議無效，因自身過錯(cuò)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律后果。原告投入的材料與人工費(fèi)，應(yīng)按無等級類標(biāo)準(zhǔn)對其已完工程量進(jìn)行造價(jià)審計(jì)后由被告折價(jià)返還。且本案的性質(zhì)為工程結(jié)算糾紛，而非拖欠工程款糾紛，原告尚不具備請求給付工程款的條件。原告認(rèn)為：自身不存在主體資格不合法的問題，合同和協(xié)議合法有效，本案的性質(zhì)是工程款拖欠糾紛2023-06-0558人看過 -
工程結(jié)算糾紛工程結(jié)算糾紛和工程債務(wù)糾紛申請人的一家裝修公司（以下簡稱甲方）與被申請人的一家單位（以下簡稱乙方）于1996年底簽訂了裝修合同，甲方承包了乙方所屬酒店的室內(nèi)裝修工程。在合同中約定了工程款的撥付、工程變更、驗(yàn)收、結(jié)算和保修。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)造價(jià)25萬元。合同簽訂后，甲方進(jìn)入施工現(xiàn)場開始施工。1997年3月下旬，雙方簽訂《裝修工程竣工協(xié)議書》，明確工程已驗(yàn)收。施工期間，乙方向甲方撥款17萬余元，工程竣工后，雙方未辦理工程決算。1997年5月初，乙方未接受裝修工程，擅自使用甲方裝修的酒店（即開業(yè)）。根據(jù)工程實(shí)際竣工情況，甲方已進(jìn)行裝修決算，決算工程造價(jià)為40余萬元，但乙方不認(rèn)可并拒絕支付欠款。根據(jù)合同中的仲裁條款和工程實(shí)際竣工情況，甲方根據(jù)工程單邊決算向仲裁委員會申請仲裁，要求乙方立即支付工程款20萬元以上，并承擔(dān)延期付款的責(zé)任。被申請人乙方在書面答復(fù)中稱：雙方爭議的根本原因是工程款未按約定提前支付，2023-05-02321人看過
-
離婚手續(xù)自古，欠債還錢本是天經(jīng)地義之事，如果自家人之間相互借錢，也會自覺地恪守這條信義嗎?4月9日，記者從烏魯木齊新市區(qū)法院民事審判一庭了解到，近一個(gè)月來，各類因欠款而引發(fā)的糾紛逐漸增多，其中，僅家庭成員間涉及債務(wù)糾紛的訴訟案件，就占了相當(dāng)數(shù)量。兄告弟索要首付款2000年，劉丁(化名)與張梅(化名)登記結(jié)婚。經(jīng)過幾年的積攢，兩人手中漸漸有了一些閑錢。由于張梅上班的地方距家很遠(yuǎn)，經(jīng)過合計(jì)，兩人決定重新購買一套住房，以解決她上班路程遠(yuǎn)的問題。2006年初，考察一番后，夫妻倆看中了新市區(qū)一套住房?？伤銇硭闳?，即便把兩人的存款全部加上，還差5萬元才夠首付款。這時(shí)，劉丁想到了自己的大哥。大哥是某單位的負(fù)責(zé)人，經(jīng)濟(jì)狀況較弟弟劉丁而言相對寬裕。得知弟弟買房遇到了難處，劉丁的哥哥二話沒說，就拿出了五萬元，才總算解了劉丁的燃眉之急。心懷感激的劉丁隨即以自己的名義，給哥哥打了張欠條，并表明，只要一有錢就立馬還。果然沒2023-06-0583人看過 -
法律綜合知識一、離婚糾紛包括哪些糾紛類型離婚糾紛的類型豐富多樣，涉及多個(gè)方面。根據(jù)糾紛的成因和性質(zhì)，可以將其大致劃分為以下幾類：1．因封建思想引起的離婚糾紛較為常見。這包括因包辦買賣婚姻、夫權(quán)思想以及不能生育或沒有生男孩等封建觀念導(dǎo)致的離婚請求。這些糾紛往往反映出傳統(tǒng)觀念對現(xiàn)代婚姻關(guān)系的沖擊和影響。2．第三者插足引起的離婚糾紛日益增多。這種糾紛通常涉及到一方或雙方有外遇、出軌等行為，嚴(yán)重破壞了夫妻關(guān)系的穩(wěn)定。由于第三者插足往往伴隨著道德和倫理的爭議，因此處理這類糾紛時(shí)需要格外謹(jǐn)慎和公正。3．草率結(jié)婚也是導(dǎo)致離婚糾紛的一個(gè)重要原因。由于雙方在婚前缺乏深入的了解和溝通，婚后很容易因?yàn)樾愿癫缓?、生活?xí)慣差異等問題產(chǎn)生矛盾，最終導(dǎo)致離婚。4．還有一些其他類型的離婚糾紛，如因個(gè)性不合、志趣不投、一方患病或有生理缺陷等引起的離婚請求。這些糾紛雖然各不相同，但都需要根據(jù)具體情況進(jìn)行妥善處理。二、第三者插足引離婚第三2024-07-10138人看過 -
法律綜合知識一、拆遷糾紛屬于何種糾紛類型1．若當(dāng)事人對拆遷決定不服，可以申請行政復(fù)議、或者是提起行政訴訟，此時(shí)無疑是行政糾紛。2．被拆遷方若是對拆遷決定不服，但是拆遷單位與被拆遷人沒有達(dá)成拆遷協(xié)議，沒有簽訂拆遷安置補(bǔ)償合同，引起的糾紛，也屬于行政糾紛。3．達(dá)成了房屋拆遷安置補(bǔ)償合同后，一方不愿意履行合同引發(fā)的糾紛，屬于民事糾紛?！秶型恋厣戏课菡魇张c補(bǔ)償條例》第二十五條房屋征收部門與被征收人依照本條例的規(guī)定，就補(bǔ)償方式、補(bǔ)償金額和支付期限、用于產(chǎn)權(quán)調(diào)換房屋的地點(diǎn)和面積、搬遷費(fèi)、臨時(shí)安置費(fèi)或者周轉(zhuǎn)用房、停產(chǎn)停業(yè)損失、搬遷期限、過渡方式和過渡期限等事項(xiàng)，訂立補(bǔ)償協(xié)議。補(bǔ)償協(xié)議訂立后，一方當(dāng)事人不履行補(bǔ)償協(xié)議約定的義務(wù)的，另一方當(dāng)事人可以依法提起訴訟。二、拆遷糾紛的行政訴訟時(shí)效是多久行政訴訟的訴訟時(shí)效一般是六個(gè)月?！缎姓V訟法》第四十六條公民、法人或者其他組織直接向人民法院提起訴訟的，應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道2023-10-03188人看過 -
工程合同糾紛案由，是指是人民法院對訴訟案件所涉及的法律關(guān)系的性質(zhì)進(jìn)行概括后形成的案件名稱。根據(jù)《民事案件案由規(guī)定》的規(guī)定，建設(shè)工程合同糾紛有以下案由：（1）建設(shè)工程勘察合同糾紛（2）建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同糾紛（3）建設(shè)工程施工合同糾紛（4）建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)糾紛（5）建設(shè)工程分包合同糾紛（6）建設(shè)工程監(jiān)理合同糾紛（7）裝飾裝修合同糾紛（8）鐵路修建合同糾紛（9）農(nóng)村建房施工合同糾紛借貸糾紛的案由有哪些借款合同糾紛案由包括以下兩種，即借款合同糾紛和民間借貸糾紛。借款合同糾紛又包括：（一）（金融機(jī)構(gòu)）同業(yè)拆借糾紛。（二）企業(yè)之間借款糾紛民間借貸具有制度層面的合法性，只要不違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，民間借貸關(guān)系都受法律保護(hù)。如果出現(xiàn)糾紛，當(dāng)事人可以協(xié)商或者通過訴訟手段來解決問題。但是，對于利用民間借貸進(jìn)行集資詐騙、高利轉(zhuǎn)貸、洗錢或者暴力催收導(dǎo)致他人人身傷害等違法犯罪行為，要依法追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任?！督ㄖこ淌┕?/div>2023-07-16212人看過-
鄞州五起債務(wù)糾紛案好蹊蹺昨天，鄞州區(qū)法院望春法庭開庭審理五起讓人頗感蹊蹺的債務(wù)糾紛案。這五起案件是上月14日由鄞州農(nóng)村信用合作聯(lián)社(現(xiàn)改為鄞州農(nóng)村合作銀行)高橋辦事處提起訴訟的，主要內(nèi)容都是追討企業(yè)所欠借款。出現(xiàn)在起訴狀中的被告有三個(gè)：柳X、顧X波、陳X云，其中柳X、顧X波被原告認(rèn)定是一家名叫寧波B服飾有限公司企業(yè)的股東，柳X在工商登記中還是企業(yè)的法人代表，而陳X云的身份是鄞縣A制衣廠業(yè)主。第一筆借款發(fā)生在2000年7月11日，借款方鄞縣A制衣廠，擔(dān)保方寧波B服飾有限公司，借款金額32萬元。第二筆借款發(fā)生在2000年7月12日，借款方鄞縣A制衣廠，擔(dān)保方寧波B服飾有限公司，借款金額9萬元。第三筆借款發(fā)生在2000年7月25日，借款方鄞縣A制衣廠，擔(dān)保方寧波B服飾有限公司，借款金額23萬元。第四筆借款發(fā)生在2000年8月21日，借款方鄞縣A制衣廠，擔(dān)保方寧波B服飾有限公司，借款金額18萬元。2023-06-05269人看過 -
用益物權(quán)1、用益物權(quán)包括經(jīng)營權(quán)、承包經(jīng)營權(quán)、地上權(quán)、典權(quán)、采礦權(quán)、地役權(quán)；2、用益物權(quán)包括地上權(quán)、地役權(quán)、用益權(quán)、永佃權(quán)、典權(quán)；3、用益物權(quán)包括經(jīng)營權(quán)、承包經(jīng)營權(quán)、地上權(quán)、地役權(quán)（相鄰權(quán)）、典權(quán)、采礦權(quán)、租賃權(quán)；1、用益物權(quán)包括經(jīng)營權(quán)（國有企業(yè)經(jīng)營權(quán)、農(nóng)村集體組織成員的承包經(jīng)營權(quán)）、國有自然資源使用權(quán)（國有土地使用權(quán)、水面灘涂養(yǎng)殖使用權(quán)、草原使用權(quán)、水使用權(quán)、采礦權(quán)）、地上權(quán)、地役權(quán)、典權(quán)。一、宅基地出讓購買嗎農(nóng)村的宅基地，是屬于農(nóng)村本村的居民的福利，宅基地的土地權(quán)仍屬于村集體。所以，農(nóng)村土地宅基地只能在本村居民之間轉(zhuǎn)讓和出售。不得向外村居民轉(zhuǎn)讓、出售，否則，該轉(zhuǎn)讓出售被視為無效，是不受法律保護(hù)的。宅基地是屬于農(nóng)民集體的，公民個(gè)人并沒有宅基地的權(quán)，只有使用權(quán)，宅基地使用權(quán)是可以轉(zhuǎn)讓的。宅基地使用權(quán)不得單獨(dú)轉(zhuǎn)讓。若有一下情況：轉(zhuǎn)讓人未經(jīng)集體組織批準(zhǔn)；法人或其他組織購買；向集體組織成員以外的人轉(zhuǎn)讓；受2023-03-0379人看過
-
#工程糾紛
北京
律師推薦
#工程糾紛
知識導(dǎo)航
展開
#工程款糾紛
詞條
工程款糾紛可以請求法院將該工程依法拍賣。工程款糾紛當(dāng)事人可以先行協(xié)商，催告在合理期限內(nèi)支付價(jià)款；協(xié)商不成的可以收集相關(guān)證據(jù)請求人民法院將該工程依法拍賣，就該工程拍賣價(jià)款受償；或者承包人與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià)，就該工程折價(jià)款受償。發(fā)包人未按... 更多>
#工程款糾紛
最新文章
-
2024-01-05 -
2024-01-05 -
2024-01-05 -
2024-01-05 -
2023-10-07
#工程款糾紛
相關(guān)咨詢
-
什么類型的工程款糾紛？河北在線咨詢 2025-01-17工程款糾紛可以歸為以下幾種類型： 1. 發(fā)包方拖欠工程款違約糾紛：發(fā)包方未能按照合同約定支付工程款，導(dǎo)致承包方拖欠工程款。這種違約糾紛相對比較簡單，主要原因在于發(fā)包方?jīng)]有正當(dāng)理由拖欠工程款或無力支付工程款。 2. 關(guān)于總包、分包問題引起的工程款糾紛：這種糾紛涉及到承包方在分包過程中程序瑕疵，導(dǎo)致發(fā)包方在事后不承認(rèn)分包合同的合法性。 3. 竣工結(jié)算報(bào)告爭議引發(fā)的工程款糾紛：承包方提交結(jié)算文件給 -
工程款拖欠涉及的糾紛類型廣東在線咨詢 2025-01-28問題解答： 拖欠工程款屬于民事糾紛。具體來說，它指的是在建設(shè)工程中，發(fā)包方未按照合同約定或結(jié)算報(bào)告支付工程款，導(dǎo)致承包方拖欠工程款，而承包方又拖欠分包商等一系列債務(wù)。 根據(jù)《中華人民共和國民法典》第八百零三條，如果發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。 另外，《中華人民共和國民法典》第八百零四條也明確規(guī)定， -
工程款糾紛可能涉及的幾種類型福建在線咨詢 2024-12-01工程款糾紛可以歸為以下幾種類型： 1. 發(fā)包方拖欠工程款違約糾紛：發(fā)包方未能按照合同約定支付工程款，導(dǎo)致承包方拖欠工程款。這種違約糾紛相對比較簡單，主要原因在于發(fā)包方?jīng)]有正當(dāng)理由拖欠工程款或無力支付工程款。 2. 關(guān)于總包、分包問題引起的工程款糾紛：這種糾紛涉及到承包方在分包過程中程序瑕疵，導(dǎo)致發(fā)包方在事后不承認(rèn)分包合同的合法性。 3. 竣工結(jié)算報(bào)告爭議引發(fā)的工程款糾紛：承包方提交結(jié)算文件給 -
建設(shè)工程糾紛類型概述寧夏在線咨詢 2024-12-17(一) 建設(shè)工程勘察合同糾紛是指承包人接受發(fā)包人的委托,完成建設(shè)工程地理、地質(zhì)等情況的調(diào)查研究工作,發(fā)包人支付相應(yīng)價(jià)款的合同。在司法實(shí)踐中,建設(shè)工程勘察合同糾紛案件較為少見,一般由發(fā)包人以勘察成果不符合發(fā)包人的要求為由拒付勘察費(fèi)而引起。 (二) 建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同糾紛是指承包人接受發(fā)包人的委托,完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)工作,發(fā)包人支付相應(yīng)價(jià)款的合同。 (三) 建設(shè)工程施工合同糾紛是指承包人接受發(fā)包人 -
2022年債務(wù)糾紛有哪些證據(jù)類型臺灣在線咨詢 2022-11-26債務(wù)糾紛的證據(jù)類型有： 1.書證，指以文字、符號、圖表等記載或表達(dá)的內(nèi)容來證明案件事實(shí)的證據(jù)。 2.物證。 3.視聽資料，是指利用錄像或錄音磁帶反映出的形象或音響，或以電子計(jì)算貯存的數(shù)據(jù)來證明案件真實(shí)的證明材料。 4.證人證言。 5.當(dāng)事人陳述。 6.鑒定結(jié)論。 7.勘驗(yàn)筆錄。
- 我是律師 咨詢合作
- 申請成為嚴(yán)選律師
案件接洽 服務(wù)客戶