加工承攬合同糾紛案件的調(diào)解
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-09 08:22:39
202 人看過
9月15日上午，在汝州市人民法院民二庭審判人員的主持下，一起矛盾尖銳的加工承攬合同糾紛塵埃落定，最終以和解的方式圓滿結(jié)案。
2008年4月26日，原告王某與被告鞏義市某粉末廠簽訂海綿鐵加工協(xié)議，原告在汝州市為被告加工海綿鐵，被告派駐工作人員崔某到原告住處處理相關(guān)事務(wù)。2008年12月10日，原告與崔某簽署結(jié)賬單，該結(jié)賬單顯示：被告欠原告加工費(fèi)190137.4元;原告有被告成品海綿鐵40噸及廢料一堆(廢料未盤點(diǎn)噸數(shù))。后雙方產(chǎn)生矛盾，原告訴至汝州市人民法院，要求被告支付海綿鐵加工費(fèi)190137.4元。法院受理后，被告在提交答辯狀期間提出管轄權(quán)異議，本院依法駁回了被告鞏義市某粉末廠對(duì)本案管轄權(quán)提出的異議。被告不服提出上訴，平頂山市中級(jí)人民法院裁定駁回了被告的上訴。被告又以崔某超越代理權(quán)及原告沒有按照行業(yè)慣例進(jìn)行加工等理由向本院提出反訴，要求原告王某返還海綿鐵192.885噸及廢料261.68噸，雙方矛盾十分尖銳。本案在審理過程中，合議庭高度重視，通過閱卷了解案情后，法院又派人親自趕赴鞏義市，通過對(duì)崔某的調(diào)查，弄清原、被告的癥結(jié)所在，研究制定調(diào)解預(yù)案。庭審時(shí)，原、被告及雙方代理人唇槍舌劍，互不讓步，緊張的庭審從上午9時(shí)直到下午1時(shí)才結(jié)束。考慮到被告路途遙遠(yuǎn)，在征得原、被告的同意后，合議庭決定下午繼續(xù)進(jìn)行調(diào)解。合議庭采用背靠背的調(diào)解方法，兵分兩路分別與原、被告進(jìn)行溝通，向雙方講明相關(guān)法律規(guī)定，給雙方講解和為貴的中華傳統(tǒng)文化精髓，讓雙方換位思考。通過法官們的不懈努力，下午6時(shí)，原、被告雙方終于達(dá)成了一致意見，被告鞏義市某粉末廠愿意以其在原告王某處的40噸海綿鐵及廢料，抵償欠原告王某的加工費(fèi)190137.4元，其他雙方不再爭執(zhí)，雙方當(dāng)事人握手言和。
點(diǎn)評(píng)：該案件的順利調(diào)解，最大限度地化解了矛盾、解決了糾紛，不但節(jié)省了司法資源，還增強(qiáng)了司法公信力和司法權(quán)威，取得了法律效果和社會(huì)效果的良好統(tǒng)一。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
加工承攬合同糾紛法院受理糾紛
77人看過
-
是否可以解除由加工承攬合同產(chǎn)生的糾紛？
387人看過
-
承攬合同工程款欠款糾紛案
314人看過
-
《民法典》當(dāng)中加工承攬合同糾紛怎么解決
267人看過
-
承攬人如何履行承攬合同，承攬合同糾紛的解決方式？
69人看過
-
方承攬如何解除加工承攬合同
165人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多加工承攬合同糾紛相關(guān)文章
-
加工承攬合同糾紛1、質(zhì)量條款必須明確具體加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，一旦發(fā)生糾紛，后患無窮。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。如關(guān)于成品的厚度，要約定以成品哪個(gè)(些)點(diǎn)的測量為準(zhǔn)，是測量某一個(gè)點(diǎn)還是測量幾個(gè)點(diǎn);是取平均值還是取上下限值;厚度的標(biāo)準(zhǔn)誤差率是多少;質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)期及次品處理(是拒收還是降低加工費(fèi))---等等。均要在合同里約定明確具體到位，不要遺漏任何細(xì)節(jié)。如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。2、原材料提供及風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)原材料可以由定作方或承攬方提供。不管哪方提供，均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)民法典的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高2023-06-1453人看過 -
格式合同【承攬合同糾紛】承攬加工合同：承攬合同的訂立承攬合同的主體是雙方當(dāng)事人，即定作人和承攬人，定作人的主體資格原則上不受限制，公民、法人及其他經(jīng)濟(jì)組織均可成為定作人;承攬人作為主體要有合法資格。承攬人從事承攬業(yè)務(wù)，是從事經(jīng)營行為，相應(yīng)地應(yīng)有權(quán)利能力和行為能力。法律對(duì)某些特殊行業(yè)如印刷、測繪、設(shè)計(jì)、鑒定、廣告制作等有特殊要求條件，承攬人的資格應(yīng)符合法律的規(guī)定。法律要求這些行業(yè)的行為人應(yīng)依法登記并具有相應(yīng)的經(jīng)營范圍，沒有經(jīng)營資格的組織不得從事該類業(yè)務(wù)的承攬業(yè)務(wù)。因此，定作人在與承攬人簽訂承攬合同時(shí)，應(yīng)先了解承攬人的合法資格及勞動(dòng)條件，基于對(duì)承攬人的資格、人力、技術(shù)、設(shè)備的信任才簽訂合同。承攬合同當(dāng)事人既可以口頭約定合同的內(nèi)容，也可以采用書面形式。實(shí)踐中，公民之間的小額承攬合同以口頭合同居多。但法人之間的承攬合同，或者標(biāo)的比較大，履行期限較長的承攬合同，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利和義2023-06-09248人看過 -
加工承攬合同糾紛1998年1月某霓虹燈廠與某廣告公司簽訂了加工承攬合同。合同規(guī)定：廣告公司委托霓虹燈廠制作一個(gè)大廈的霓虹燈廣告牌一塊;完工日期為1998年3月6日;工程總造價(jià)為384283元;付款方式為合同簽訂后預(yù)付總造價(jià)的50%，完工驗(yàn)收后總造價(jià)的45%于7日內(nèi)付清，扣留5%為保修款，一年后付清;霓虹燈廠需嚴(yán)格按廣告公司提供的施工圖和效果圖施工，如有變動(dòng)，需雙方簽字認(rèn)可;違約將按工程總造價(jià)的30%賠付;延誤工期一天將罰款工程總額的1%。合同簽訂后，廣告公司給付霓虹燈廠工程款19萬元，又于1998年7月給付霓虹燈廠5萬元，余款未付。2000年6月霓虹燈廠起訴廣告公司。霓虹燈廠訴稱：合同簽訂后，因被告未及時(shí)提供廣告牌的施工圖紙，致使原告不能及時(shí)施工。后經(jīng)原告多次催促，被告才于1998年3月底交付施工圖紙。當(dāng)原告于4月底完成廣告牌的主體框架時(shí)，因大廈中的客戶提出影響其采光，致使施工停止。以后經(jīng)被告、大廈及客戶2023-06-09236人看過 -
法律綜合知識(shí)一、加工承攬糾紛沒有合同，如何舉證若并無書面合同存在，仍可通過尋找其他種類的證據(jù)以確認(rèn)承攬（或服務(wù)）之關(guān)系。在界定承攬關(guān)系的過程中，即使未能簽署書面合同，仍可提出其他相關(guān)的實(shí)物證據(jù)以證實(shí)此種關(guān)系的存在。例如，雙方當(dāng)事人間的聊天信息、具備證人資格者所做的見證等皆可作為重要的輔助證明手段，或者再進(jìn)一步，如果還有其他類型的實(shí)物證據(jù)，亦可對(duì)此加以提供和運(yùn)用?！睹穹ǖ洹返谝话偎氖龡l具備下列條件的民事法律行為有效：（一）行為人具有相應(yīng)的民事行為能力；（二）意思表示真實(shí)；（三）不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，不違背公序良俗。第四百六十九條當(dāng)事人訂立合同，可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式。書面形式是合同書、信件、電報(bào)、電傳、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。以電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等方式能夠有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容，并可以隨時(shí)調(diào)取查用的數(shù)據(jù)電文，視為書面形式。二、加工承攬合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)是什么加2024-07-30405人看過
-
合同履行地承攬合同糾紛是侵權(quán)行為，根據(jù)現(xiàn)在最新的法律規(guī)定承攬合同的規(guī)定承攬方有責(zé)任管理好其他人，有糾紛說明承攬方有過失，需要承攬方來解決，糾紛發(fā)生后，雙方當(dāng)事人彼此諒解，通過互相協(xié)商解決糾紛是可行的，也是我國解決合同糾紛的最主要、最常見的方法。協(xié)商解決承攬合同糾紛，可以節(jié)省時(shí)間，盡快解決糾紛。如果不解決就需要法律來介入了。協(xié)商就是承攬合同的雙方當(dāng)事人，在合同糾紛發(fā)生后，通過相互協(xié)商，達(dá)成協(xié)議，確立糾紛解決的方法、步驟及各自承擔(dān)的民事責(zé)任，最終解決合同糾紛。承攬合同糾紛的管轄如何確定加工承攬合同，以加工行為地為合同履行地，但合同中對(duì)履行地有約定的除外。合同履行地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地點(diǎn)。加工承攬合同主要是以承攬方按照定作方的特定要求完成加工生產(chǎn)任務(wù)為履約內(nèi)容的，承攬方履約又是以使用自己的設(shè)備、技術(shù)，人力為前提條件的。因此，加工承攬方所在地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地?！吨腥A人民共和國民法典》第五百八十三2023-07-0162人看過 -
訴訟代理【承攬合同糾紛】買賣合同、承攬合同糾紛案件舉證指引一、證明當(dāng)事人(原、被告或第三人)訴訟主體資格的證據(jù)1、當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)提交身份證明資料，如身份證或戶口簿、暫住證等;2、當(dāng)事人為法人或其他經(jīng)濟(jì)組織的，應(yīng)提交主體登記資料，如工商營業(yè)執(zhí)照副本、工商登記機(jī)關(guān)出具的工商注冊(cè)資料、社團(tuán)法人登記證等。3、當(dāng)事人在訟爭的法律事實(shí)發(fā)生后曾有名稱變更或分立、合并的，應(yīng)提交變更登記資料。二、證明買賣合同、承攬合同關(guān)系及從屬的擔(dān)保合同關(guān)系成立的證據(jù)1、買賣合同、承攬合同;2、訂(定)貨單;3、證明繳約、承諾生效的信函、數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等);4、證明口頭合同成立和生效的證據(jù)，如證人證言、實(shí)際履行憑證等;5、證明擔(dān)保合同關(guān)系的保證合同、抵押合同、質(zhì)押合同、定金合同或交付定金的憑證、保函等。三、證明合同履行情況的證據(jù)1、交、收貨憑證：交貨單、送貨單、提貨單、收貨單、入庫單、2023-06-09100人看過 -
仲裁委員會(huì)加工承攬合同管轄屬于民事糾紛。如果發(fā)生民事糾紛，雙方當(dāng)事人可以協(xié)商解決，也可以向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，或者向人民法院起訴。起訴需要向有管轄權(quán)的人民法院起訴。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第23條規(guī)定：“因合同提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄”，最高院司法解釋規(guī)定：“加工承攬合同，以加工行為地為合同履行地，但合同中對(duì)履行地有約定的除外?！币弧㈦娏κ┕ず贤m紛管轄規(guī)定是什么電力施工合同糾紛管轄規(guī)定是應(yīng)當(dāng)是以合同履行地作為管轄的法院。最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》從建設(shè)工程施工合同性質(zhì)出發(fā)，對(duì)建設(shè)工程施工合同糾紛案件的管轄作出了規(guī)定：第二十四條：建設(shè)工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。建設(shè)工程施工合同應(yīng)當(dāng)適用特殊地域管轄，即《民事訴訟法》第23條規(guī)定的“因合同糾紛提起訴訟，由被告所在地或者合同履行地人民法院管轄”。又因建設(shè)工程施工合同屬2023-03-07251人看過 -
不可抗力一、合同的解除方式關(guān)于合同解除包括三種方式，即協(xié)議解除、約定解除及法定解除。協(xié)議解除由合同當(dāng)事人達(dá)成一致即可；約定解除，即在合同中對(duì)在何種條件下當(dāng)事人享有解除權(quán)進(jìn)行約定；對(duì)于法定解除，一般認(rèn)為主要是基于《民法典》規(guī)定，即包括不可抗力、預(yù)期違約、遲延履行等情形。對(duì)于因情勢(shì)變更原則當(dāng)事人一方可以主張解除合同的，則較少受到關(guān)注，基于情勢(shì)變更原則，當(dāng)事人可以主張解除合同有明確的規(guī)定。在協(xié)議解除的情形下，因遵循當(dāng)事人意思自愿的原則，且不需要當(dāng)事人單方作出解除合同的意思表示，因此較少發(fā)生糾紛。但對(duì)于法定解除以及約定解除的情形，因?yàn)樾枰?dāng)事人一方在符合法律規(guī)定或約定的條件下，作出明確的解除合同的意思表示，在實(shí)踐當(dāng)中，當(dāng)事人往往容易對(duì)解除合同是否有法律或事實(shí)依據(jù)，以及解除程序是否合法等產(chǎn)生爭議。二、承攬加工合同解除后果合同解除后債權(quán)債務(wù)如何處理，這個(gè)問題比較復(fù)雜。根據(jù)《民法典》第566條規(guī)定，合同解除后，2023-03-26425人看過
-
法律綜合知識(shí)一、是否有承攬糾紛案件承攬糾紛案件是存在的，承攬糾紛案件是分很多種的。（一）加工合同糾紛加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報(bào)酬的合同，當(dāng)事人因該加工合同產(chǎn)生的爭議為加工合同糾紛。（二）定作合同糾紛定作合同是指承攬人根據(jù)定作人的要求，以自己的技能、設(shè)備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受該成品并給付報(bào)酬的合同，當(dāng)事人因該定作合同產(chǎn)生的爭議即為定作合同糾紛。定作與加工的區(qū)別在于定作合同承攬人需要自備材料，而不是由定作人提供。（三）、修理合同糾紛修理合同是指承攬人為定作人修理已損壞的物品，使其恢復(fù)原狀，定作人向承攬人支付報(bào)酬的合同，當(dāng)事人因該修理合同產(chǎn)生的爭議僅為修理合同糾紛。修理合同既包括對(duì)動(dòng)產(chǎn)的修理，也包括對(duì)不動(dòng)產(chǎn)的修繕。（四）復(fù)制合同糾紛復(fù)制合同是指承攬人按照定作人的要求，根據(jù)定作人提供的樣品，重2022-04-09156人看過 -
加工承攬合同糾紛一、加工承攬合同糾紛證據(jù)有哪些加工承攬合同糾紛證據(jù)有：加工承攬合同、協(xié)議、定作物和支付價(jià)款的憑證、手機(jī)短信、微信以及騰訊QQ溝通記錄、證人證言、錄音錄像，以及其他能夠證明案件事實(shí)的材料。根據(jù)法律規(guī)定，凡是能夠證明案件事實(shí)的材料都是證據(jù)，都可以作為證據(jù)提交，只是是否有證明力，以及證明力高低，則需要具體問題具體分析，不能一概而論。二、加工承攬合同糾紛管轄法院加工承攬合同糾紛應(yīng)由合同約定的履行地（比如約定安裝地）或?qū)嶋H履行地（加工定作所在地）法院所在地管轄。在沒有約定的情況下也可適用一般原告就被告的規(guī)定。依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條規(guī)定：“因合同提起的訴訟，由被告住所地或合同履行地人民法院管轄”。加工承攬合同主要是以承攬方按照定作方的特定要求完成加工生產(chǎn)為履約內(nèi)容的合同，承攬方履約又是以使用自己的設(shè)備、技術(shù)，人力為前提條件的。三、加工承攬合同糾紛的訴訟流程是什么加工承攬合同糾紛的訴訟流程為：1.2023-05-03173人看過 -
近日，江蘇省無錫市南長區(qū)人民法院執(zhí)行指揮中心發(fā)揮其快速協(xié)調(diào)功能，妥善處理了一起涉110萬元的欠款合同糾紛，成功為執(zhí)行申請(qǐng)人追回拖欠4年的加工費(fèi)，得到申請(qǐng)人來信致謝。2010年2月，某甲公司與某乙公司約定建立長期合作關(guān)系，由某乙公司負(fù)責(zé)為某甲公司提供紗線染色加工服務(wù)，雙方前后簽訂《加工承攬合同》多份。合同簽訂后，某乙公司于2010年2月至2011年6月期間，按約為某甲公司提供了紗線染色加工，而某甲公司并未及時(shí)支付加工費(fèi)。在催討無果之下，某乙公司將某甲公司告上了南長法院。經(jīng)審理，法院判決某甲公司支付某乙公司加工費(fèi)110萬元。此后，某乙公司向南長法院遞交了執(zhí)行申請(qǐng)，希望法院能夠?yàn)槠涔咀坊匮瑰X。執(zhí)行法官接手案件后，先后兩次趕至某甲公司所在地天津進(jìn)行調(diào)查。其間，法官多次聯(lián)絡(luò)某甲公司法定代表人陳某，均以無人回應(yīng)告終，執(zhí)行法官隨即聯(lián)系天津當(dāng)?shù)胤ㄔ阂积R至某甲公司開展執(zhí)行工作。得知法院將對(duì)其采取強(qiáng)制措施2023-06-09128人看過 -
法律綜合知識(shí)某實(shí)業(yè)公司與某＊＊公司加工承攬合同糾紛案［案情簡介］申訴人：某實(shí)業(yè)公司（一審被告）被申訴人：某＊＊公司（一審原告）某實(shí)業(yè)公司與某＊＊公司簽訂金字招牌加工承攬合同。合同約定，實(shí)業(yè)公司向＊＊公司定作由銅板和金泊紙加工而成的公司名稱，金字的金泊紙要達(dá)到24k，銅板厚度要達(dá)到1．5mm，銅的純度要達(dá)到60％，運(yùn)輸過程中的損耗及運(yùn)雜費(fèi)由供方承擔(dān)，供方將定作物送達(dá)需方經(jīng)驗(yàn)收合格后付款。合同簽訂后，＊＊公司將定作物加工好后托運(yùn)到實(shí)業(yè)公司辦公處。實(shí)業(yè)公司將該定作物送經(jīng)檢驗(yàn)，金泊紙含金量為89％以上，銅含量為60．38％，銅板厚度為1．0mm。定作物的含金量與銅版厚度不符合合同約定。實(shí)業(yè)公司遂以定作物存在質(zhì)量問題為由而拒付貨加工費(fèi)用，原告要求折價(jià)也遭被告拒絕。原告遂訴至法院，要求根據(jù)貨物質(zhì)量支付部分貨款。審理情況一審法院認(rèn)為，原、被告簽訂的加工承攬合同合法有效，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。原告沒有嚴(yán)格依照合同約定的質(zhì)量2022-10-26342人看過
-
根據(jù)《加工承攬合同條例》的規(guī)定，加工承攬合同是指承攬方按照定作方提出的要求完成一定的工作，定作方接受承攬方完成的工作成果并給付約定報(bào)酬而訂立的合同。提出加工任務(wù)的一方，稱為定作方；接受并完成加工任務(wù)的一方，稱為承攬方。什么是加工承攬合同？加工承攬合同通常包括定作人委托承攬人提供加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗(yàn)等具體工作。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報(bào)酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗(yàn)等工作。承攬合同的內(nèi)容一般包括承攬的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、報(bào)酬，承攬方式，材料的提供，履行期限，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法等條款。加工承攬合同根據(jù)其性質(zhì)和內(nèi)容的不同，可分為以下幾種：1、加工合同所謂加工合同是由承攬方按照定作方提供的原材料或半成品，根據(jù)雙方約定的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和期限等具體要求，進(jìn)行加工特定產(chǎn)品、并按照約定收取定作方加工費(fèi)用而簽訂的協(xié)議。加工合同的2023-05-07444人看過 -
加工承攬合同糾紛江西省贛州市中級(jí)人民法院民事判決書(2008)贛中民四終字第145號(hào)上訴人(原審原告)劉*峰，男，1968年8月生，漢族，江西省興國縣人，個(gè)體戶，住(略)委托代理人劉*衛(wèi)，**同圓律師事務(wù)所律師。被上訴人(原審被告)鄧*忠，男，1966年6月生，漢族，江西省興國縣人，個(gè)體戶，住(略)委托代理人李-冀，**倫誠律師事務(wù)所律師。委托代理人劉*民，男，1958年1月生，漢族，干部，住(略)。被上訴人(原審被告)**建新，男，成年，漢族，江西省興國縣人，個(gè)體戶，住(略)。委托代理人劉*金，男，1972年10月生，漢族，個(gè)體戶，住(略)。上訴人劉*峰因加工承攬合同糾紛一案，不服興國縣人民法院(2008)興民二初字第167號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結(jié)。一審法院經(jīng)審理查明，2006年11月16日，被告**建新與他人合伙經(jīng)營的**制衣廠與原告劉*峰經(jīng)營的興國縣**2023-06-12362人看過
#合同糾紛
北京
律師推薦
#合同糾紛
知識(shí)導(dǎo)航
展開
#加工承攬合同糾紛
詞條
加工承攬合同糾紛是指因加工承攬合同而引起的糾紛。加工承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人接受工作成果并支付報(bào)酬而訂立的合同。在承攬合同中，完成工作的一方為承攬人，接受工作成果并支付報(bào)酬的一方為定作人。 對(duì)于加工承攬... 更多>
#加工承攬合同糾紛
最新文章
-
2024-01-05 -
2023-09-01 -
2023-08-18 -
2023-08-17 -
2023-08-16
#加工承攬合同糾紛
相關(guān)咨詢
-
加工承攬糾紛要哪些證據(jù)(加工承攬合同西藏在線咨詢 2023-08-23加工承攬合同糾紛應(yīng)當(dāng)提供下列證據(jù)： 加工定作物的技術(shù)協(xié)議書、技術(shù)資料、圖紙、封簽樣品，定作物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的材料，定作方提供材料、物品的證據(jù)、耗料單、質(zhì)量證書、承攬方的設(shè)備能力、條件、工藝水平，收（付）定金，預(yù)付款憑證，鑒定結(jié)論報(bào)告，交（付）定作物的憑證，價(jià)款或酬金依據(jù)和結(jié)算方法，帶料加工的提供料樣品，規(guī)格和數(shù)量證據(jù)，有關(guān)留置抵押協(xié)議。 提供證據(jù)，必須注明提供人單位名稱、時(shí)間，提交的復(fù)制品完整 -
加工承攬糾紛的起訴狀怎么寫(加工承攬合同糾紛起訴狀)海南在線咨詢 2023-08-07根據(jù)相關(guān)法律，關(guān)于加工承攬合同糾紛起訴狀如下 民事起訴狀 原告：張××，男，19××年××月××日生，××省××市××鎮(zhèn)××村××街××號(hào)，系××市××汽車車身修理店業(yè)主。 被告：××市××貿(mào)易有限公司法定代表人：王×× 住所地：××市××鎮(zhèn)××路請(qǐng)求事項(xiàng)： 1依法判決被告向原先支付車廂款計(jì)人民幣64171元。 2依法判決被告從2006年7月1日至還清之日止按照年利率7.47%的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付逾期 -
湖北加工承攬合同糾紛訴訟所需時(shí)間調(diào)查湖南在線咨詢 2024-11-09根據(jù)《民法典》規(guī)定,向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為三年。如果法律另有規(guī)定,就依照其規(guī)定。 訴訟時(shí)效期間從權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計(jì)算。如果法律另有規(guī)定,就依照其規(guī)定。但是,如果權(quán)利受到損害已經(jīng)超過二十年,人民法院將不予保護(hù)。如果有特殊情況,人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的申請(qǐng)決定延長訴訟時(shí)效期間。 -
內(nèi)蒙古地區(qū)的加工承攬合同糾紛解決途徑新疆在線咨詢 2024-12-25在發(fā)生糾紛后,建議雙方先進(jìn)行協(xié)商處理。如果協(xié)商無法達(dá)成一致,可以通過起訴來尋求法律維權(quán)。根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定,起訴方式包括書面起訴和口頭起訴兩種。對(duì)于公民提起的民事訴訟,由被告住所地人民法院管轄;如果被告住所地與經(jīng)常居住地不一致,則由經(jīng)常居住地人民法院管轄。 在起訴前,必須滿足以下條件:原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;必須有明確的被告;必須有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由;必須屬 -
了解加工承攬合同糾紛有哪些法律風(fēng)險(xiǎn)重慶在線咨詢 2023-02-24加工承攬合同有下列法律風(fēng)險(xiǎn)： 1、質(zhì)量條款必須明確具體，加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，一旦發(fā)生糾紛，后患無窮。 2、原材料提供及風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)，原材料可以由定作方或承攬方提供。不管哪方提供，均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。
