一、工程的延期索賠應(yīng)如何處理
1、對延期的工程進(jìn)行索賠需要邀請參建各方到現(xiàn)場調(diào)查、分清延期風(fēng)險的歸屬;
2、督促批復(fù)部門對有關(guān)細(xì)節(jié)作詳細(xì)記錄、由駐地工程師簽認(rèn);
3、各方積極協(xié)調(diào)配合,消除引起延期的因素、減少損失;
4、審核索賠資料,積極與監(jiān)理協(xié)商取得一致意見。
5、法律依據(jù):《中華人民共和國民法典》
第八百零三條,發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條,
因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。
第八百零五條,
因發(fā)包人變更計劃,提供的資料不準(zhǔn)確,或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計工作條件而造成勘察、設(shè)計的返工、停工或者修改設(shè)計,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。
二、索賠的程序是怎樣的
1、發(fā)出索賠意向通知書。在索賠事件發(fā)生后,施工單位應(yīng)把握索賠時機(jī),迅速作出反應(yīng)。在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)向監(jiān)理工程師遞交索賠意向通知書,聲明將對此事件提出索賠。
2、遞交索賠報告。索賠意向通知提交后的28天內(nèi),或監(jiān)理工程師同意的其他合理時間內(nèi),施工企業(yè)應(yīng)遞交延長工期或補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失的正式索賠報告及相關(guān)資料。
3、索賠的最終認(rèn)定。遞交索賠意向書和索賠報告后,并不等于索賠工作已經(jīng)完成,還有許多后續(xù)工作要做。
對延期的工程進(jìn)行索賠需要邀請參建各方到現(xiàn)場調(diào)查、分清延期風(fēng)險的歸屬;督促批復(fù)部門對有關(guān)細(xì)節(jié)作詳細(xì)記錄、由駐地工程師簽認(rèn);各方積極協(xié)調(diào)配合,消除引起延期的因素、減少損失;審核索賠資料,積極與監(jiān)理協(xié)商取得一致意見。
-
甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的責(zé)任
70人看過
-
承包工程甲方原因延遲工期怎么索賠
456人看過
-
由于發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘诱`的
264人看過
-
簽完工程由于甲方原因不施工怎么辦
467人看過
-
甲方延遲工期的原因是什么如何進(jìn)行索賠
79人看過
-
甲方原因?qū)е鹿て谘诱`,是否需要依據(jù)合同執(zhí)行?
117人看過
法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>
-
承包工程甲方原因延遲工期怎么索賠陜西在線咨詢 2023-05-26一、承包工程甲方原因延遲工期怎么索賠 1、建設(shè)工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依據(jù)合同的約定要求甲方賠償,如果沒有約定的,按實(shí)際造成的損失賠償。如果甲方不賠償?shù)?,乙方可能向法院起訴。 2、法律規(guī)定:《中華人民共和國民法典》 第八百零三條【發(fā)包人未按約定的時間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠
-
由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方多少元違約金陜西在線咨詢 2022-10-08施工承包合同里應(yīng)該有約定。如無約定,則按實(shí)際損失來賠償。根據(jù)工程規(guī)模的大小,可約定在1萬-10萬之間。
-
在建筑工地由甲方原因停工怎樣賠償陜西在線咨詢 2022-10-22因發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用,應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé),主要包括在停窩工期間的現(xiàn)場施工機(jī)械停滯費(fèi)、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。
-
甲方原因造成工期延誤可以不執(zhí)行合同嗎重慶在線咨詢 2021-12-18甲方原因造成工期延誤,承包人應(yīng)證明延誤的理由并不是自身原因造成的,否則就要承擔(dān)工期延誤的違約責(zé)任或賠償責(zé)任。當(dāng)合同約定的造成工期延誤的事由發(fā)生時,不應(yīng)消極等待施工條件的恢復(fù)及放任損失的擴(kuò)大,也不能僅僅口頭與發(fā)包人進(jìn)行報告或聯(lián)系,而應(yīng)積極采取措施,按合同約定就造成工期延誤的事由及時向發(fā)包人提出書面報告,及時取得申請工期順延的簽證,并及時收集、固定引起工期延誤的其它證據(jù)。
-
因甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`, 工程成本增加重慶在線咨詢 2022-01-241、因甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`,造成你司人工、材料成本增加的,可以要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任,賠償損失。合同中的免責(zé)約定顯失公平,可以起訴撤銷,但有一定難度。 2、合同中已經(jīng)對相關(guān)費(fèi)用風(fēng)險作提示,并且約定價款不因此調(diào)整,顯然這些風(fēng)險都屬于可預(yù)測范圍,不然也不會作提示。因此,你司不能要求增加價款。