建設(shè)工程勘察合同怎么寫,必備條款有哪些
1)約定工期
勘察合同中一般以具體日期的形式,明確約定勘察開工以及開工到提交勘察成果資料的時(shí)間。由于發(fā)包人或勘察人的原因?qū)е挛茨馨雌陂_工或提交成果資料時(shí),應(yīng)在合同中規(guī)定相應(yīng)的違約條款??辈旃ぷ饔行谙抟园l(fā)包人下達(dá)的開工通知書或合同規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn),如遇特殊情況(設(shè)計(jì)變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停工、窩工等)時(shí),工期應(yīng)順延?!督ㄔO(shè)工程勘察合同示范文本(二)》還專門約定:如發(fā)包人對(duì)工程內(nèi)容與技術(shù)要求提出變更,則發(fā)包人應(yīng)在合同約定的天數(shù)之前向勘察人發(fā)出書面變更通知,否則勘察人有權(quán)拒絕變更;勘察人接到通知后在合同約定的天數(shù)內(nèi),提出變更方案的文件資料,發(fā)包人收到該文件資料之日起在合同約定的天數(shù)內(nèi)予以確認(rèn),如不確認(rèn)或不提出修改意見的,變更文件資料自送達(dá)之日起到合同約定的天數(shù)后自行生效,由此延誤的工期應(yīng)順延。
2)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
工程勘察收費(fèi)是指勘察人根據(jù)發(fā)包人的委托,收集已有資料、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、制訂勘察綱要,進(jìn)行測(cè)繪、勘探、取樣、試驗(yàn)、測(cè)試、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)等勘察作業(yè),以及編制工程勘察文件和巖土工程設(shè)計(jì)文件等收取的費(fèi)用,由發(fā)包人、勘察人通過協(xié)商約定收費(fèi)額。
3)付費(fèi)方式
①《建設(shè)工程勘察合同示范文本(一)》和《建設(shè)工程勘察合同示范文本(二)》均約定,在合同生效后3天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)向勘察人支付勘察費(fèi)的20%作為定金。在合同履行后,定金可抵作勘察費(fèi)。
②對(duì)于后續(xù)勘察費(fèi)的支付,《建設(shè)工程勘察合同示范文本(一)》則約定,在勘察工作外業(yè)結(jié)束后,按雙方在合同中約定的比例(以預(yù)算勘察費(fèi)用為基數(shù))支付勘察費(fèi),而在提交勘察成果資料后10天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)一次付清剩余的全部勘察費(fèi)。而對(duì)于勘察規(guī)模大、工期長(zhǎng)的大型勘察工程,雙方還可約定,在勘察工作過程中,當(dāng)實(shí)除勘察進(jìn)度達(dá)到合同所約定的工程進(jìn)度百分比時(shí),發(fā)包人向勘察人支付一筆約定比例(以預(yù)算勘察費(fèi)為基數(shù))的工程進(jìn)度款。
③對(duì)于后續(xù)勘察費(fèi)的支付,《建設(shè)工程勘察合同示范文本(二)》則約定可按具體的時(shí)間或?qū)嶋H工程進(jìn)度,以合同規(guī)定的比例(以合同總額為基數(shù))分多次支付工程進(jìn)度款。
④因發(fā)包人對(duì)工程內(nèi)容與技術(shù)要求提出變更時(shí),除延誤的工期需要順延外,因變更導(dǎo)致勘察人的經(jīng)濟(jì)支出和損失應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān),并在合同中約定變更后的工程勘察費(fèi)用的調(diào)整方法或標(biāo)準(zhǔn)。
建設(shè)工程勘察合同什么情況下會(huì)無效
1、勘察單位無勘察資質(zhì)、超越勘察資質(zhì)或借用勘察資質(zhì);
2、應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)或中標(biāo)無效;
3、非法轉(zhuǎn)包合同和非法分包合同。
-
什么是建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同?勘察、設(shè)計(jì)合同的特征是什么?
212人看過
-
建設(shè)工程合同包括勘察合同嗎
134人看過
-
建設(shè)工程勘察合同含義如何
270人看過
-
建設(shè)工程勘察協(xié)議
127人看過
-
建設(shè)工程勘察合同(示范文本一)
247人看過
-
什么情況下建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)文件有效
232人看過
法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
-
勘察工程可以訂立建設(shè)工程勘察合同嗎香港在線咨詢 2023-04-26包括,以工作性質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同。 勘察合同,指發(fā)包人與勘察人就完成建設(shè)工程地理、地質(zhì)狀況的調(diào)查研究工作而達(dá)成的協(xié)議。 建設(shè)工程施工合同,即籌建單位包括??辈旌贤?,指發(fā)包人與勘察人就完成建設(shè)工程地理、地質(zhì)狀況的調(diào)查研究工作而達(dá)成的協(xié)議。 建設(shè)工程施工合同,即籌建單位與施工單位就完成項(xiàng)目建設(shè)的建筑、安裝而達(dá)成的合同。
-
勘察設(shè)計(jì)合同怎么寫才有法律效力?福建在線咨詢 2022-12-22建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同是指委托方與承包方為完成特定的勘察設(shè)計(jì)任務(wù),明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的合同。建設(shè)單位稱為委托方;勘察設(shè)計(jì)單位稱為承包方。
-
建設(shè)工程勘察合同糾紛協(xié)商不了怎么辦(建設(shè)工程勘察糾紛)山西在線咨詢 2023-08-02建議建設(shè)工程勘察糾紛協(xié)商解決,如協(xié)商不成只有訴訟解決,具體委托律師代理。 《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》 第一百一十九條起訴必須符合下列條件: (一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織; (二)有明確的被告; (三)有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由; (四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
-
建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同中,建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同應(yīng)具備哪些主要條款遼寧在線咨詢 2022-02-15根據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》的規(guī)定,建設(shè)工程承包合同應(yīng)具備下列主要條款: (1)建設(shè)工程名稱、規(guī)模、投資領(lǐng)、建設(shè)地點(diǎn)。 建設(shè)工程規(guī)模是指建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)書和初步設(shè)計(jì)文件中規(guī)定的全部能力和效益。例如工業(yè)項(xiàng)目的產(chǎn)品與生產(chǎn)能力,港口的噸位,鐵路的長(zhǎng)度,醫(yī)院病床的床位數(shù)等。建設(shè)工程投資額一般是指設(shè)計(jì)任務(wù)書信算的投資中的建設(shè)工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。 (2)委托方提供的資料、技術(shù)要求及期限。
-
建設(shè)工程勘察合同如何簽訂?是否有勘察合同范本山西在線咨詢 2022-11-23建設(shè)工程勘察合同如何簽訂?是否有勘察合同范本?工程造價(jià),如為招標(biāo)工程,則應(yīng)以中標(biāo)時(shí)確定的中標(biāo)金額為準(zhǔn);如按初步設(shè)計(jì)總概算投資包干時(shí),應(yīng)以經(jīng)審批的概算投資中與承包內(nèi)容相應(yīng)部分的投資為工程價(jià)款;如按施工圖預(yù)算包干,則應(yīng)以審查后的施工圖總預(yù)算或綜合預(yù)算為準(zhǔn)。