云南地質(zhì)工程第二勘察院(以下簡稱二勘院)、尹保忠因與蒙自礦冶有限責(zé)任公司(以下簡稱蒙自礦冶公司)建設(shè)工程勘察合同糾紛一案，不服云南省紅河哈尼族彝族自治州中級人民法院(以下簡稱紅河中院)(2007)紅中民二初字第91號民事判決，向本院提起上訴。本院于2008年1月16日受理后依法組成合議庭，組織雙方當(dāng)事人進行了四次調(diào)查，上訴人二勘院的委托代理人俞翼、尹建生，上訴人尹保忠及其委托代理人彭憐玉，被上訴人蒙自礦冶公司的委托代理人尚顯達、車倫到庭參與訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決確認如下法律事實：2003年10月27日，蒙自礦冶公司委托二勘院對阿尾尾礦庫工程地質(zhì)水文地質(zhì)進行勘察。2003年11月30日，蒙自礦冶公司與二勘院簽訂《建設(shè)工程勘察合同(一)》，附件《阿尾尾礦庫工程勘察工程量及費用》。合同約定：由二勘院承擔(dān)蒙自礦冶公司阿尾尾礦庫工程地質(zhì)水文地質(zhì)勘察任務(wù)，工程勘察費預(yù)算為80萬元。合同后有雙方單位印章和法定代表人的簽名、印章。附件對該工程量及費用作了明確約定。附件中雙方簽字蓋章處二勘院印章后委托代表人欄有尹保忠之名。2003年12月26日，二勘院對蒙自礦冶公司作出《關(guān)于阿尾尾礦庫工程勘察工程量及費用增加的請示》。2004年1月6日又作出《關(guān)于阿尾尾礦庫工程地質(zhì)水文地質(zhì)勘察項目工期延長的請示》。2004年2月28日雙方作出《蒙自礦冶阿尾尾礦庫工程勘察野外工程量驗收表》。2004年3月，二勘院和云南地質(zhì)調(diào)查院地球物理地球化學(xué)調(diào)查所(以下簡稱物化所)共同作出蒙自礦冶公司白牛廠中長期阿尾尾礦庫《工程地質(zhì)勘察報告》，該報告載明尹保忠是項目負責(zé)人和編寫人之一。自2003年12月17日起至2004年7月9日止，蒙自礦冶公司先后支付給二勘院和物化所尹保忠工程款82萬元。其中，尹保忠收款37萬元，二勘院收款45萬元。庭審中，二勘院確認該工程總款以80萬元計。
原審認為，二勘院與蒙自礦冶公司于2003年11月30日簽訂的《建設(shè)工程勘察合同》合法有效。二勘院已按約完成勘察工程，蒙自礦冶公司應(yīng)按約支付工程款項。蒙自礦冶公司先后支付工程款82萬元是實。二勘院以自己只收到45萬元，要求蒙自礦冶公司清償其35萬元的訴訟請求不能成立。在該合同中，尹保忠作為二勘院的項目負責(zé)人，代表其簽訂合同，蒙自礦冶公司有理由相信尹保忠的行為是代表二勘院。因此，尹保忠收款37萬元應(yīng)視為二勘院收取。尹保忠辯稱其所收取款項是其應(yīng)得部份，不代表二勘院收取，無證據(jù)證實，不予采信。二勘院認為尹保忠收款是在合同外增加的工程費用，不屬本合同工程款項的意見，也無證據(jù)證實，亦不予采信。關(guān)于二勘院與尹保忠之間的關(guān)系屬另一合同關(guān)系，可另案起訴。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條之規(guī)定，判決：駁回原告云南地質(zhì)工程第二勘察院的訴訟請求。本案案件受理費7760元，實際支出費2530元，合計10290元，由原告承擔(dān)。
一審判決宣判后，二勘院及尹保忠均不服，向本院提起上訴。
二勘院上訴請求：1、撤銷紅河中院(2007)紅中民二初第91號民事判決，改判支持二勘院在原審中的全部訴訟請求或者發(fā)回重審。2、由被上訴人承擔(dān)一、二審全部訴訟費。事實和理由為：1、原審認定事實不清。合同簽訂、履行都是二勘院，所以收款也只應(yīng)是二勘院。原審已認定二勘院應(yīng)收合同款是80萬元，但二勘院開出發(fā)票，只收到45萬元，還有35萬元蒙自礦冶公司未付。且原審認定尹保忠是代表二勘院收取37萬元是認定事實不清。尹保忠表示，37萬元不是代表上訴人收的，尹只是簽合同代表人，合同簽完代理業(yè)務(wù)關(guān)系已結(jié)束，蒙自礦冶公司將工程款付給沒有得到委托收款代理權(quán)的尹保忠，其行為存在明顯過錯。2、原審適用法律不當(dāng)，原審適用民訴法64條舉證問題作為判決依據(jù)錯誤。綜上，原審在審理此案中，由于蒙自礦冶公司是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，而沒有正確適用法律，且原審超過法定審限，該判決的形成有悖于我國立法原則和執(zhí)法精神。
尹保忠上訴請求：1、撤銷紅河中院(2007)紅中民二初字第91號民事判決書認定尹保忠代二勘院收取37萬元款項的事實部分;2、本案訴訟費由被上訴人承擔(dān)。事實及理由：1、一審判決認定尹保忠收取蒙自礦冶公司的37萬元，并且是代二勘院收取的是錯誤的。尹保忠未收到這一筆款項，從一審中蒙自礦冶公司提交的三張發(fā)票看，第一張是2003年11月5日由物化所開具給礦治公司10萬元正式發(fā)票，上面蓋有物化所的公章及尹保忠的簽字，實際收款人是物化所。第二張是2004年7月9日礦治公司以電匯方式向物化所匯款27萬元，這筆費用不是付給二勘院。物化所收到款項后開了兩張發(fā)票給礦治公司，一張是2004年5月28日開具20萬元的發(fā)票，項目名稱是用于阿尾尾礦庫區(qū)工程的物探費用，收款欄為空白，從付款內(nèi)容上看，物探費用與水文勘察費不是一回事，與尹保忠沒有任何關(guān)系。第三張是2004年5月20日開具的7萬元的發(fā)票，用于建新廠區(qū)及渣場工程地質(zhì)勘察預(yù)付款，收款人是尹保忠，物化所蓋了公章，這張發(fā)票與本案無關(guān)。尹保忠收到的款項實際是17萬元且所有人是物化所。2、礦治公司應(yīng)向二勘院支付80萬元的勘察費是不爭的事實，礦治公司已支付了45萬給二勘院，還有35萬付給了物化所，尹保忠不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。?蒙自礦冶公司針對二勘院的上訴答辯稱：涉案的80萬元工程款，蒙自礦冶公司一審中已提交了相關(guān)證據(jù)證明已全部付清，對于款項付給誰，因尹保忠是該項目負責(zé)人，涉及該項目的款項支付到哪個帳戶，都是尹保忠指定的。該公司不存在欠付款項的問題。一審適用法律正確，不存在該公司是本地企業(yè)就要偏袒的問題，請求駁回二勘院的上訴。
-
云南地質(zhì)工程第二勘察院等與蒙自礦冶有限責(zé)任公司建設(shè)工程勘察合同糾紛
134人看過
-
內(nèi)蒙古規(guī)范建設(shè)工程勘察設(shè)計管理
153人看過
-
建設(shè)工程合同包括勘察合同嗎
134人看過
-
涿州石油物探巖土工程有限公司建設(shè)工程勘察合同糾紛案
230人看過
-
建設(shè)工程勘察合同含義如何
270人看過
-
新絳發(fā)電廠與涿州工程公司建設(shè)工程勘察合同糾紛
218人看過
-
建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同，簡稱勘察、設(shè)計合同，是指建設(shè)人與勘察人、設(shè)計人為完成一定的勘察、設(shè)計任務(wù)，明確雙方權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。建設(shè)單位稱發(fā)包人，勘察、設(shè)計單位稱承包人。勘察、設(shè)計合同具有以下基本特征：(1)當(dāng)事人雙方一般應(yīng)具有法人資格勘察、設(shè)計合同的當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)是具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，取得法人資格的組織或者其他組織及個人在法律允許的范圍內(nèi)均可以成為合同當(dāng)事人。作為承包人應(yīng)當(dāng)是具有國家批準(zhǔn)的勘察、設(shè)計許可證，經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)的資質(zhì)等級的勘察、設(shè)計單位。作為發(fā)包方，一般應(yīng)是有國家批準(zhǔn)建設(shè)項目，落實投資計劃的企事業(yè)單位、社會組織。(2)勘察、設(shè)計合同的訂立必須符合工程項目建設(shè)程序工程項目建設(shè)程序是指一項工程的整個過程中應(yīng)當(dāng)遵循的內(nèi)在規(guī)律和組織制度?？辈?、設(shè)計合同必須符合規(guī)定的工程項目建設(shè)程序。合同的訂立應(yīng)以國家批準(zhǔn)的設(shè)計任務(wù)書或其他有關(guān)文件為基礎(chǔ)。(3)勘察、設(shè)計合同具有建設(shè)工程合同的基2023-06-09212人看過 -
訂立合同雙方：建設(shè)單位：_________（以下簡稱甲方）；勘察單位：_________勘察院（以下簡稱乙方）。為了明確建設(shè)單位與勘察單位的經(jīng)濟責(zé)任，分工協(xié)作，相互促進，多快好省地完成國家建設(shè)項目的勘察任務(wù)，根據(jù)已被正式批準(zhǔn)的建設(shè)項目計劃，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。第一條工程名稱、規(guī)模、投資額、建設(shè)地點_________。第二條勘察的范圍、進度和質(zhì)量_________。第三條甲方的義務(wù)1．在簽訂合同時，甲方必須向乙方提交按基建程序批準(zhǔn)的計劃任務(wù)書復(fù)印件，提交進行工程地質(zhì)勘察的用地批準(zhǔn)文件和紅線圖復(fù)印件。2．在簽訂合同時，甲方必須在_________年_________月_________日向乙方提交由設(shè)計單位提出、經(jīng)建設(shè)單位同意的勘測范圍之地形圖和建筑平面布置各_________份，提交由建設(shè)單位委托、設(shè)計單位填寫的勘察技術(shù)要求及附圖，并對提交的時間、進度、質(zhì)量負責(zé)。2023-06-20127人看過 -
建設(shè)單位(甲方)：____________________________地址：____________郵碼____________電話____________法定代表人：____________職務(wù)____________勘察單位(乙方)：____________________________地址：____________郵碼____________電話____________法定代表人：____________職務(wù)____________為了明確建設(shè)單位與勘察單位的經(jīng)濟責(zé)任，分工協(xié)作，相互促進，多快好省地完成建設(shè)項目的勘察任務(wù)，根據(jù)已被正式批準(zhǔn)的建設(shè)項目計劃，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。第一條工程名稱、規(guī)模、投資額、建設(shè)地點________________________。第二條勘察的范圍、進度和質(zhì)量________________________。第三條甲方的義2023-06-10247人看過 -
施工合同糾紛一、和解或調(diào)解1、建設(shè)工程承包合同爭議時，當(dāng)事人可以自行協(xié)商和解，或者通過第三者進行調(diào)解。2、和解是指當(dāng)事人通過自行友好協(xié)商，解決合同發(fā)生的爭議。調(diào)解是由當(dāng)事人以外的調(diào)解組織或者個人主持，在查明事實和分清是非的基礎(chǔ)上，通過說服引導(dǎo)，促進當(dāng)事人互諒互讓，友好地解決爭議。3通過和解或調(diào)解解決爭議，可以節(jié)省時間，節(jié)省仲裁或者訴訟費用，有利于日后的繼續(xù)交往和合作，是當(dāng)事人解決合同爭議的首選方式。但這種調(diào)解不具有法律效力，提起調(diào)解要靠當(dāng)事人具有誠意，達成和解后要靠當(dāng)事人自覺地履行。和解和調(diào)解是在當(dāng)事人自愿的原則下進行的，一方當(dāng)事人不能強迫對方當(dāng)事人接受自己的意志，第三方也不能強迫調(diào)解。二、仲裁1、建設(shè)工程承包合同當(dāng)事人如果不愿意和解、調(diào)解，或者和解、調(diào)解不成功，可以根據(jù)達成的仲裁協(xié)議，將合同爭議提交仲裁機構(gòu)仲裁。2、仲裁具有辦案迅速、程序簡便的特點和優(yōu)點，而且進入仲裁程序以后，仍然采取仲裁與調(diào)解相結(jié)2023-03-09415人看過
-
案情簡介原告四川某建筑勞務(wù)公司與被告四川某建設(shè)工程有限公司于2012年12月12日簽訂了《建筑勞務(wù)合同》，約定被告將其承包的某工程項目分包給原告，由原告承攬除了單項工程外的所有工作內(nèi)容，同時約定原告須在簽訂該合同后3日那日交付300萬保證金；2013年1月10日，雙方又簽訂了《建筑勞務(wù)補充協(xié)議》，約定被告必須保證原告承包的工程在2013年5月底前開工，如果不能保證的，被告承諾對原告所交付的保證金按年息20％支付利息。原告于2013年1月23日前累計向被告支付了工程保證金290萬元；自《建筑勞務(wù)合同簽訂》后，原告著手實施了開工前的準(zhǔn)備工作——修建臨設(shè)、平整土地、打樁放線等，訴爭工程至本案二審判決時，主體工程并未實際開工。原告因承包的工程無法開工，遂依據(jù)《建筑勞務(wù)補充協(xié)議》起訴，要求被告支付工程保證金利息61萬元、支付工程款6．6萬元、承擔(dān)本案訴訟費用。辦案思路及心得該案一、二審均由本律師代理2024-01-16494人看過 -
法律綜合知識一、建設(shè)工程勘察設(shè)計合同的委托人一般是一般是發(fā)包人，即政府。根據(jù)《民法典》第七百九十一條規(guī)定，發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，也可以分別與勘察人、設(shè)計人、施工人訂立勘察、設(shè)計、施工承包合同。發(fā)包人不得將應(yīng)當(dāng)由一個承包人完成的建設(shè)工程支解成若干部分發(fā)包給數(shù)個承包人?？偝邪嘶蛘呖辈?、設(shè)計、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程支解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成。二、建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例（2000年9月25日中華人民共和國國務(wù)院令第293號公布根據(jù)2015年6月12日《國務(wù)院關(guān)于修改2021-10-21278人看過 -
對于設(shè)計者而言的責(zé)任：1、合同生效后，設(shè)計人因自身原因要求終止或解除合同，設(shè)計人應(yīng)按發(fā)包人已支付的定金金額雙倍返還給發(fā)包人或設(shè)計人按照專用合同條款的約定向發(fā)包人支付違約金。2、由于設(shè)計人原因，未按專用合同條款約定的時間交付工程設(shè)計文件的，應(yīng)按專用合同條款的約定向發(fā)包人支付違約金，前述違約金經(jīng)雙方確認后可在發(fā)包人應(yīng)付設(shè)計費中扣減。3、設(shè)計人對工程設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責(zé)修改或補充。由于設(shè)計人原因產(chǎn)生的設(shè)計問題造成工程質(zhì)量事故或其他事故時，設(shè)計人除負責(zé)采取補救措施外，應(yīng)當(dāng)通過所投建設(shè)工程設(shè)計責(zé)任保險向發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任或者根據(jù)直接經(jīng)濟損失程度按專用合同條款約定向發(fā)包人支付賠償金。4、設(shè)計人未經(jīng)發(fā)包人同意擅自對工程設(shè)計進行分包的，發(fā)包人有權(quán)要求設(shè)計人解除未經(jīng)發(fā)包人同意的設(shè)計分包合同，設(shè)計人應(yīng)當(dāng)按照專用合同條款的約定承擔(dān)違約責(zé)任。勘察設(shè)計合同發(fā)包人的主要義務(wù)有哪些在建設(shè)工程中，勘察、設(shè)計合同發(fā)2023-08-10472人看過 -
《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同管理辦法》第四條規(guī)定：勘察設(shè)計合同的發(fā)包人應(yīng)當(dāng)是法人或者自然人，承接方必須具有法人資格。甲方是建設(shè)單位或項目管理部門，乙方是持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程勘察設(shè)計資質(zhì)證書、工程勘察設(shè)計收費資格證書和工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的工程勘察設(shè)計單位。簽訂勘察設(shè)計合同，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，參照文本的條款，明確約定雙方的權(quán)利義務(wù)。對文本條款以外的其他事項，當(dāng)事人認為需要約定的，也應(yīng)采用書面形式。對可能發(fā)生的問題，要約定解決辦法和處理原則。雙方協(xié)商同意的合同修改文件、補充協(xié)議均為合同的組成部分。一、建設(shè)工程勘察合同包括哪些基本條款？1、合同主體：當(dāng)事人的姓名、名稱和住所；2、標(biāo)的：即工程勘察成果；3、數(shù)量：即工程勘察工程量；4、價款或者報酬：即勘察費；5、質(zhì)量：即勘察成果的質(zhì)量要求；6、履行：即承包人與發(fā)包人的義務(wù)范圍，以及履行義務(wù)的期限、地點、方式等。二、建設(shè)工程勘察2023-02-22433人看過
-
法律綜合知識建設(shè)工程勘察合同怎么寫，必備條款有哪些1）約定工期勘察合同中一般以具體日期的形式，明確約定勘察開工以及開工到提交勘察成果資料的時間。由于發(fā)包人或勘察人的原因?qū)е挛茨馨雌陂_工或提交成果資料時，應(yīng)在合同中規(guī)定相應(yīng)的違約條款?？辈旃ぷ饔行谙抟园l(fā)包人下達的開工通知書或合同規(guī)定的時間為準(zhǔn)，如遇特殊情況（設(shè)計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停工、窩工等）時，工期應(yīng)順延?！督ㄔO(shè)工程勘察合同示范文本（二）》還專門約定：如發(fā)包人對工程內(nèi)容與技術(shù)要求提出變更，則發(fā)包人應(yīng)在合同約定的天數(shù)之前向勘察人發(fā)出書面變更通知，否則勘察人有權(quán)拒絕變更；勘察人接到通知后在合同約定的天數(shù)內(nèi)，提出變更方案的文件資料，發(fā)包人收到該文件資料之日起在合同約定的天數(shù)內(nèi)予以確認，如不確認或不提出修改意見的，變更文件資料自送達之日起到合同約定的天數(shù)后自行生效，由此延誤的工期應(yīng)順延。2）收費標(biāo)準(zhǔn)工程勘察收費是指勘察人根據(jù)2023-11-25328人看過 -
合同履行地一、建設(shè)工程合同是指承包人進行工程的勘察建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設(shè)工程施工合同是承包人進行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。二、施工合同范本甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿實業(yè)發(fā)展有限公司乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建筑工程公司甲乙雙方本著平等互利的原則，就工程施工有關(guān)事宜進行友好協(xié)商，并共同達成以下補充協(xié)議：一、工程造價1．土建工程造價按二類工程取費，總價下?。撸撸撸撸撸撸ズ鬄榧滓译p方土建工程結(jié)算造價。2．安裝工程造價按三類工程取費，總價下浮＿＿＿＿＿＿％后為甲乙雙方安裝工程結(jié)算造價。2023-04-23462人看過 -
勘察設(shè)計工程勘察是指依據(jù)工程建設(shè)自標(biāo)，通過對地形、地質(zhì)、水文等要素進行測繪、勘探、測試及綜合分析評定，查明建設(shè)場地和有關(guān)范圍內(nèi)的地質(zhì)地理環(huán)境特征，提供建設(shè)所需要的勘察成果資料及其相關(guān)的活動。工程設(shè)計是指依據(jù)工程建設(shè)目標(biāo)，運用工程技術(shù)和經(jīng)濟方法，對建設(shè)工程的工藝、土木、建筑、公用、環(huán)境等系統(tǒng)進行綜合策劃、論證，編制建設(shè)所需要的設(shè)計文件及其相關(guān)的活動。工程勘察設(shè)計招投標(biāo)是針對工程勘察設(shè)計活動而開展的招投標(biāo)活動。2023-06-10265人看過 -
第三者建設(shè)單位（甲方）：____________________________地址：____________郵碼____________電話____________法定代表人：____________職務(wù)____________勘察單位（乙方）：____________________________地址：____________郵碼____________電話____________法定代表人：____________職務(wù)____________為了明確建設(shè)單位與勘察單位的經(jīng)濟責(zé)任，分工協(xié)作，相互促進，多快好省地完成建設(shè)項目的勘察任務(wù)，根據(jù)已被正式批準(zhǔn)的建設(shè)項目計劃，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。第一條工程名稱、規(guī)模、投資額、建設(shè)地點________________________。第二條勘察的范圍、進度和質(zhì)量________________________。第三條甲方的義2023-04-23137人看過
-
法律綜合知識一、建設(shè)工程勘察設(shè)計合同印花稅稅率是多少對于建設(shè)工程勘察設(shè)計合同，印花稅的稅率按照具體的合同金額進行計算。1．印花稅稅率為萬分之三，即按照合同上面的金額乘以萬分之三來計算應(yīng)繳納的印花稅。2．需要注意的是，如果計算出的印花稅額不足1角，那么是免印花稅的；如果印花稅額在一角以上，尾數(shù)則采用四舍五入的方式進行計算。二、印花稅的定義及主體印花稅是一種對經(jīng)濟活動和經(jīng)濟交往中設(shè)立、領(lǐng)受具有法律效力的憑證的行為所征收的稅。1．這種稅因其采用在應(yīng)稅憑證上粘貼印花稅票作為完稅的標(biāo)志而得名。2．印花稅的納稅人范圍廣泛，包括在中國境內(nèi)設(shè)立、領(lǐng)受規(guī)定的經(jīng)濟憑證的企業(yè)、行政單位、事業(yè)單位、軍事單位、社會團體、其他單位、個體工商戶和其他個人。3．無論是單位還是個人，只要在經(jīng)濟活動中涉及到具有法律效力的憑證，都需要按照規(guī)定繳納印花稅。2024-07-21427人看過 -
勘察設(shè)計工程建設(shè)項目勘察設(shè)計工作程序：招標(biāo)登記；招標(biāo)范圍見組織與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)的工作班子或委托招標(biāo)代理機構(gòu)；發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書；編制發(fā)售資格預(yù)審文件；確定合格投標(biāo)人；編制發(fā)售招標(biāo)文件；組織現(xiàn)場踏勘和答疑；接受投標(biāo)文件；組織評標(biāo)委員會。工程建設(shè)項目程序的階段（一）策劃階段：編報項目建議書，方便在該區(qū)域內(nèi)推薦項目的詳細內(nèi)容，但并不是非上不可，因為項目建議書不能作為最終的決策；并進行可行性研究報告（二）勘察設(shè)計階段：因項目具有復(fù)雜性，必須要進行實地勘察環(huán)節(jié)，待項目勘察完畢后，要開始進入初步設(shè)計階段，如果設(shè)計的總概算超過可行性報告估算的百分之十，那就要根據(jù)現(xiàn)況，重新編制可行性研究報告，并提交有關(guān)部門審核。（三）建設(shè)準(zhǔn)備階段建設(shè)準(zhǔn)備的工作內(nèi)容很多，包括組建項目法人、組織項目中需要用到的材料和設(shè)備、辦理工程項目的監(jiān)督手續(xù)、按照實際情況準(zhǔn)備必要的施工圖紙、組織項目招投標(biāo)的工作以及辦理施工許可證等等，因為各2023-07-08181人看過
代理權(quán)是能夠據(jù)之進行代理并使行為的效力直接歸屬于被代理人的權(quán)限。無權(quán)代理是指沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)、代理權(quán)終止后的代理行為。濫用代理權(quán)主要包括自己代理、雙方代理、代理人和第三人惡意串通的情形。... 更多>
-
2024-01-29 -
2023-12-10 -
2023-11-25 -
2023-11-23 -
2023-11-23
-
勘察工程可以訂立建設(shè)工程勘察合同嗎香港在線咨詢 2023-04-26包括，以工作性質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同。 勘察合同，指發(fā)包人與勘察人就完成建設(shè)工程地理、地質(zhì)狀況的調(diào)查研究工作而達成的協(xié)議。 建設(shè)工程施工合同，即籌建單位包括。勘察合同，指發(fā)包人與勘察人就完成建設(shè)工程地理、地質(zhì)狀況的調(diào)查研究工作而達成的協(xié)議。 建設(shè)工程施工合同，即籌建單位與施工單位就完成項目建設(shè)的建筑、安裝而達成的合同。 -
建設(shè)工程勘察合同合同糾紛訴訟時間是多久廣東在線咨詢 2023-10-17合同糾紛的訴訟時效一般是三年。 根據(jù)《民法典》第一百八十八條規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。 訴訟時效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。但是，自權(quán)利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護，有特殊情況的，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的申請決定延長。 -
建設(shè)工程勘察設(shè)計合同中，建設(shè)工程勘察設(shè)計合同應(yīng)具備哪些主要條款遼寧在線咨詢 2022-02-15根據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》的規(guī)定，建設(shè)工程承包合同應(yīng)具備下列主要條款： (1)建設(shè)工程名稱、規(guī)模、投資領(lǐng)、建設(shè)地點。 建設(shè)工程規(guī)模是指建設(shè)項目的設(shè)計任務(wù)書和初步設(shè)計文件中規(guī)定的全部能力和效益。例如工業(yè)項目的產(chǎn)品與生產(chǎn)能力，港口的噸位，鐵路的長度，醫(yī)院病床的床位數(shù)等。建設(shè)工程投資額一般是指設(shè)計任務(wù)書信算的投資中的建設(shè)工程費、安裝工程費和設(shè)備購置費等。 (2)委托方提供的資料、技術(shù)要求及期限。 -
工程勘察、設(shè)計、工程勘察、設(shè)計合同中，項目中的設(shè)計、設(shè)計、勘察河南在線咨詢 2022-03-14工程勘察是指勘察人對工程的地理狀況進行調(diào)查研究，包括對工程進行測量，對工程建設(shè)地址的地質(zhì)、水文地質(zhì)進行調(diào)查等工作。工程設(shè)計是指設(shè)計人對工程結(jié)構(gòu)進行設(shè)計、工程價款的進行概預(yù)算?？辈?、設(shè)計合同是指勘察人、設(shè)計人完成工程勘察設(shè)計任務(wù)，發(fā)包人支付勘察設(shè)計費的協(xié)議?？辈臁⒃O(shè)計合同明確了發(fā)包人與勘察、設(shè)計人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。工程勘察、設(shè)計合同，一般包括提交勘察或者設(shè)計基礎(chǔ)資料、勘察或者設(shè)計文件（包括概預(yù)算） -
如何理解建設(shè)工程勘察合同？北京在線咨詢 2022-09-13一、工程勘察：是指為了工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計、施工、運營及綜合治理等，對地形、地質(zhì)及水文等要素進行測繪、勘探、測試及綜合評定，并提供可行性評價與建設(shè)所需的勘察成果資料；以及進行巖土工程勘察設(shè)計處理、監(jiān)測的活動。二、勘察合同的內(nèi)容包括提交有關(guān)基礎(chǔ)資料和文件（包括概預(yù)算）的期限、質(zhì)量要求、費用以及其他協(xié)作條件等條款。
