如何索賠因被追尾對方全責造成的工作損失和誤工費？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-03 18:35:10
264 人看過
被追尾對方全責誤工費的處理問題：被追尾對方全責后，賠償范圍應當包含誤工費，需要看是否對被追尾人造成的實際損害。若沒有因追尾產生人身損害，可以根據當天的誤工時間和收入狀況索要誤工費；若對被追尾人的人身造成損害，經過計算受害人實際減少的收入來確定誤工費。（誤工時間根據受害人接受治療的醫(yī)療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持續(xù)誤工的，誤工時間可以計算至定殘日前一天。受害人有固定收入的，誤工費按照實際減少的收入計算。受害人無固定收入的，按照其最近三年的平均收入計算；受害人不能舉證證明其最近三年的平均收入狀況的，可以參照受訴法院所在地相同或者相近行業(yè)上一年度職工的平均工資計算。）
被剮蹭對方全責可以索要誤工費嗎
誤工費是指受害人從遭受傷害到完全治愈這一期間，誤工時間內，因無法從事正常工作而實際減少的收入。只有在人身損害侵權案件中才可以主張誤工費，車損案件，沒有人員傷亡，所以，是不能主張對方賠償誤工費的。對于只有車損的案件，可以向對方主張賠償替代性交通工具損失；如果受損車輛是營運性車輛，可以向對方主張營運車輛停運損失。
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十七條受害人遭受人身損害，因就醫(yī)治療支出的各項費用以及因誤工減少的收入，包括醫(yī)療費、誤工費、護理費、交通費、住宿費、住院伙食補助費、必要的營養(yǎng)費，賠償義務人應當予以賠償。
受害人因傷致殘的，其因增加生活上需要所支出的必要費用以及因喪失勞動能力導致的收入損失，包括殘疾賠償金、殘疾輔助器具費、被扶養(yǎng)人生活費，以及因康復護理、繼續(xù)治療實際發(fā)生的必要的康復費、護理費、后續(xù)治療費，賠償義務人也應當予以賠償。
受害人死亡的，賠償義務人除應當根據搶救治療情況賠償本條第一款規(guī)定的相關費用外，還應當賠償喪葬費、被扶養(yǎng)人生活費、死亡補償費以及受害人親屬辦理喪葬事宜支出的交通費、住宿費和誤工損失等其他合理費用。
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第二十條誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。
誤工時間根據受害人接受治療的醫(yī)療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持續(xù)誤工的，誤工時間可以計算至定殘日前一天。
受害人有固定收入的，誤工費按照實際減少的收入計算。受害人無固定收入的，按照其最近三年的平均收入計算；受害人不能舉證證明其最近三年的平均收入狀況的，可以參照受訴法院所在地相同或者相近行業(yè)上一年度職工的平均工資計算。
聲明：該文章是網站編輯根據互聯網公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
被追尾后，如何向對方索賠誤工費
255人看過
-
追尾全責，是否應該賠償被追尾方的誤工損失？
170人看過
-
因被追尾導致的工作坊延誤，誤工費和交通費如何賠償？
452人看過
-
工作失誤造成損失，如何追究刑事責任？
371人看過
-
車子被追尾,對方全責,誤工費交通費,折損費,怎么賠償
489人看過
-
對方全責誤工費精神損失費可以索賠嗎？
316人看過
律師服務
熱門律師推薦
更多誤工費相關文章
-
營業(yè)執(zhí)照設計單位原因造成損失，必須要有權威認定，這樣設計單位就要承擔賠償責任，而審圖部門也應當承擔審圖不嚴的責任。一、分包工程質量是什么人負責對于分包工程的質量問題，建設單位或者其他受害人可以要求總承擔責任，也可以直接要求分包商承擔責任。因此，總承包商應當嚴格審查總承包商的資質條件，加強對總承包商的質和管理。建設工程的發(fā)包人可以將勘察、設計、施工、設備采購一并發(fā)包給總承包人，也可以將建設工程勘察、設計、施工、設備采購的一項或多項發(fā)包給總承包人。二、在前公司做的設計可以享有署名權嗎？有下列情形之一的職務作品，作者享有署名權，著作權的其他權利由法人或者非法人單位享有，法人或者非法人單位可以給予作者獎勵:(一)主要是利用法人或者非法人單位的物質技術條件創(chuàng)作，并由法人或者非法人單位承擔責任的工程設計、產品設計圖紙及其說明、計算機軟件、地圖等職務作品；(二)法律、行政法規(guī)規(guī)定或者合同約定著作權由法人或者非法2023-02-16216人看過 -
1．車禍對方全責的，可以通過協(xié)商、和解、訴訟等方式索賠。沒有達成和解，保存好責任認定書，到法院起訴索賠。2．誤工費的賠償，有固定收入的，按實際減少的收入計算。沒有固定收入或者無收入的，按事故發(fā)生地上年度職工平均年工資標準計算。車被追尾修車誤工費可以主張么？原則上對方只會支付修車本身的費用，不會支付其他的附加費用。誤工費是指賠償義務人應當向賠償權利人支付的受害人從遭受傷害到完全治愈這一期間（誤工時間）內，因無法從事正常工作而實際減少的收入。除了修車費用外，可以參考如下法條主張其他賠償。因道路交通事故造成下列財產損失，當事人請求侵權人賠償的，人民法院應予支持：1、維修被損壞車輛所支出的費用、車輛所載物品的損失、車輛施救費用；2、因車輛滅失或者無法修復，為購買交通事故發(fā)生時與被損壞車輛價值相當的車輛重置費用；3、依法從事貨物運輸、旅客運輸等經營性活動的車輛，因無法從事相應經營活動所產生的合理停運2023-07-16301人看過 -
一、車子被追尾對方全責誤工費是否需要賠償?可以要求對方賠償誤工費。有固定收入的，按照其實際減少的損失計算誤工費損失賠償；沒有固定收入受害人能證明其最近三年的平均收入狀況的，按最近三年的平均收入狀況計算誤工費，受害人不能證明最近三年的平均收入狀況的，按相同、相近行業(yè)的上一年職工平均工資計算。二、交通事故對方全責我要誤工費應該怎么辦?交通事故對方全責我要誤工費首先需要向單位提出希望其開具誤工證明的請求，誤工期間一般較為明確，進行治療的醫(yī)療機構出具的醫(yī)囑是證明誤工必要性的基礎證據，如果住院，則住院時間和出院后醫(yī)囑證實的休息時間總和為誤工期間。但特殊情況下也有例外，如因崗位特殊要求，受害人的傷、病與其從事的工作密切相關，在無醫(yī)囑或醫(yī)囑確定的休息時間不足以保障受害人恢復期正常工作狀態(tài)時，法院可以依據單位誤工證明等其他證據合理確定誤工期間。如果當事人產生關于誤工期間合理性的異議，在無醫(yī)囑或者誤工時間明2023-04-23289人看過 -
誤工費根據我國有關法律規(guī)定，因交通事故造成人身損害的，受害人在治療期間因誤工導致收入減少的，可以要求賠償誤工費。如果僅造成車輛損失是否賠償誤工費由雙方當事人協(xié)商處理，協(xié)商不成的可以由交通管理部門調解或向人民法院起訴，由法院判決。一、交通肇事后，需要賠償誤工費或是交通費嗎是否賠償誤工費的前提是受害人是否具有勞動能力、是否因傷導致收入減損。如果有事實證明受害人在受害前具勞動能力,且因遭受人身損害而不能從事原有的工作或勞動,確因誤工而遭受了收入的喪失或減少的,均可以主張誤工費。交通費是根據受害人及其必要的陪護人員因就醫(yī)或者轉院治療實際發(fā)生的費用計算。二、交通事故誤工費車主不賠償的應對法方法是什么交通事故誤工費車主不賠償的，受害方可以直接向法院提起訴訟要求車主賠償誤工費；法院會根據實際情況判決車主要不要承擔誤工費的賠償責任，賠償多少誤工費。所謂誤工費，是指被侵權人受到人身損害導致不能正常工作而減少的工資2023-03-27487人看過
-
誤工費發(fā)生交通事故，對方全責，對受害人造成人身損害的，可以要求賠償誤工費。一般情況下，汽車追尾僅涉及到汽車損害，可以要求修車費用，不能要求誤工費。一、追尾網約車,對方要求賠償誤工費根據我國相關法律規(guī)定，對于追尾網約車,對方要求賠償誤工費的情形，是需要比照著人身損害賠償標準進行賠償的，其具體賠償標準為受害人無固定收入的，按照其最近三年的平均收入計算；受害人不能舉證證明其最近三年的平均收入狀況的，可以參照受訴法院所在地相同或者相近行業(yè)上一年度職工的平均工資計算。二、被追尾對方要求賠償誤工費原則上被追尾了，對方只會支付修車本身的費用，不會支付其他的附加費用。并且誤工費，是指賠償義務人應當向賠償權利人支付的受害人從遭受傷害到完全治愈這一期間(誤工時間)內，因無法從事正常工作而實際減少的收入；也就是說侵害公民身體造成傷害的，才可以要求賠償誤工費。三、對方全責可以索賠誤工費嗎交通事故中對方全責要求賠償誤工費2023-04-02147人看過 -
1．造成人身損害的，可以要求人身損害賠償，包括醫(yī)療費、護理費、交通費、營養(yǎng)費、住院伙食補助費等為治療和康復支出的合理費用，以及因誤工減少的收入。2．造成財產損失的，可以要求賠償維修被損壞車輛所支出的費用、車輛所載物品的損失、車輛施救費用；因車輛滅失或者無法修復，為購買交通事故發(fā)生時與被損壞車輛價值相當的車輛重置費用；依法從事貨物運輸、旅客運輸等經營性活動的車輛，因無法從事相應經營活動所產生的合理停運損失；非經營性車輛因無法繼續(xù)使用，所產生的通常替代性交通工具的合理費用。被追尾可以要求賠償哪些費用被追尾可以要求賠償的費用如下：1．可以請求侵權人賠償維修被損壞車輛所支出的費用、車輛所載物品的損失、車輛施救費用。如果車輛滅失或者無法修復，可以請求賠償為購買交通事故發(fā)生時與被損壞車輛價值相當的車輛重置費用。2．如果車是依法從事貨物運輸、旅客運輸等經營性活動的車輛，可以請求賠償因無法從事相應經營活動2023-07-17355人看過 -
一、被對方追尾對方全責要怎么處理誤工費交通費1、車輛被追尾對方是全責進行理賠的時處理如下：（1）誤工費，向對方索賠誤工費；（2）交通費，車被拿取修了，可以相對索賠交通費；（3）車輛折舊費，車維修一次，就意味著貶值一次。2、法律依據：《中華人民共和國道路交通安全法》第七十六條機動車發(fā)生交通事故造成人身傷亡、財產損失的，由保險公司在機動車第三者責任強制保險責任限額范圍內予以賠償；不足的部分，按照下列規(guī)定承擔賠償責任：（一）機動車之間發(fā)生交通事故的，由有過錯的一方承擔賠償責任；雙方都有過錯的，按照各自過錯的比例分擔責任。（二）機動車與非機動車駕駛人、行人之間發(fā)生交通事故，非機動車駕駛人、行人沒有過錯的，由機動車一方承擔賠償責任；有證據證明非機動車駕駛人、行人有過錯的，根據過錯程度適當減輕機動車一方的賠償責任；機動車一方沒有過錯的，承擔不超過百分之十的賠償責任。交通事故的損失是由非機動車駕駛人、行2023-08-08176人看過 -
誤工費賠償金額＝誤工收入（天／月／年）誤工時間。具體的誤工費賠償數額是根據受害人的誤工時間和收入狀況確定的。誤工時間根據受害人接受治療的醫(yī)療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持續(xù)誤工的，誤工時間可以計算至定殘日前一天。受害人不能舉證證明其最近三年的平均收入狀況的，可以參照受訴法院所在地相同或者相近行業(yè)上一年度職工的平均工資計算。自己車被追尾了能不能要求對方誤工費發(fā)生追尾事故，如果產生合理的交通費和誤工費的，作為事故的受害方是可以向責任方提出車輛誤工費索賠的，但是必須能夠提供車輛因事故導致的直接損失證明。有固定收入的，誤工費按照實際減少的收入計算；無固定收入的，按照最近三年的平均收入計算；不能舉證證明其最近三年的平均收入狀況的，法院可以參照受訴法院所在地相同或者相近行業(yè)上一年度職工的平均工資計算。《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第七條誤工費根據受害人的誤工時間和2023-07-16344人看過
-
交通費在發(fā)生車輛受損的交通事故，對方負事故全部責任的，受害方除了可以要求賠償汽車修理費外，如果產生合理的交通費和誤工費的，作為事故的受害方是可以向責任方提出車輛誤工費索賠的，但是必須能夠提供車輛因事故導致的直接損失證明。誤工費不僅可以向致害人主張，如果交了保險還可以向保險公司提出理賠。能不能得到支持，能支持多少，關鍵與提供的證據有關，需要提供相應的收入證明以及誤工證明，提供的證明材料得到認可了才有可能得到支持。一、誤工費損失的賠償范圍都有哪些？誤工費的賠償范圍實際上就是誤工損失的范圍。是指受害人因暫時喪失或減少勞動能力而無法從事正常工作或勞動所導致的收入損失。實踐中主要表現為因無法從事原有的工作或勞動而遭受的實際收入的損失和因喪失一個確定的工作機會而遭受的收入損失以及受害人為避免收入損失而支出的相關費用。在司法審判實務中，為了使受害人在治療期間仍能夠維持基本的收入狀況，一般將誤工損失的認定為受害2023-02-21419人看過 -
法律綜合知識關于甲方原因造成的停工索賠的主要內容介紹以供參考。1、停工索賠，應該參照你們那里的建設工程造價依據進行賠償，但必須有監(jiān)理簽過的停工，復工單，一般人員是每天每人15元，管理費是人工費的20%，機械停滯費按機械臺班的40%走。如果有干擾的話，可以計取干擾費用2、因發(fā)包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和(或)導致工期延誤的，發(fā)包人應賠償承包人損失(即費用索賠)，順延延誤的工期(即工期索賠)：費用索賠內容視不同的停工情況而定，一般可以包括人工費、設備費、材料費、保函手續(xù)費、貸款利息、保險費、利潤、管理費幾個方面。（1）人工費：包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。（2）設備費：可采用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。（3）保函手續(xù)費：工程延期時，保函手續(xù)費相應增加。(反之，取消部分工程且發(fā)包人與承包人達成提前竣工協(xié)議時，承包人的保函金額相應折2023-02-03433人看過 -
對方屬于無證駕駛或酒后駕駛，應該保護現場并立即報警。如果證件都沒有問題，雙方對責任也沒有異議，全責方給自己的保險公司打電話報險，說明情況。如事故發(fā)生的時間、地點、車輛損傷情況，非出險方的另一方車輛型號、車牌號等信息，并要求提供此次的出險受理報案號碼。正在追尾的轎車，對方全責，該如何索賠？因道路交通事故造成財產損失，應當賠償維修被損壞車輛所支出的費用、車輛所載物品的損失、車輛施救費用；因車輛滅失或者無法修復，為購買交通事故發(fā)生時與被損壞車輛價值相當的車輛重置費用；依法從事貨物運輸、旅客運輸等經營性活動的車輛，因無法從事相應經營活動所產生的合理停運損失；非經營性車輛因無法繼續(xù)使用，所產生的通常替代性交通工具的合理費用。追尾造成人身損害的，應當賠償醫(yī)療費、護理費、交通費、營養(yǎng)費、住院伙食補助費等為治療和康復支出的合理費用，以及因誤工減少的收入。造成殘疾的，還應當賠償輔助器具費和殘疾賠償金；造成死2023-07-02337人看過 -
法律綜合知識一、因發(fā)包人造成工程停工如何索賠損失因發(fā)包人造成工程停工索賠損失的方式是可以依據合同規(guī)定的總工期計劃、進度計劃以及雙方共同認可的工期修改文件、調整計劃和受干擾后實際工程進度記錄索賠，造成的損害比較大時違約金可以適當上浮，但最高不得超過實際損失的30％。根據《民法典》第五百八十四條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。二、因發(fā)包人造成工程停工可以索賠的損失有哪些因發(fā)包人原因導致停工的，承包人一般都可以要求賠償以下損失：1．人工費損失。如停工、窩工的工人工資；工人低生產效率的損失；膳食補貼、工器具費用、各種管理費等相關人工費用損失。2．材料費損失。諸如由于工期拖延，材料價格上漲帶來的差價損失等。3．機械費損失。由于工期拖2023-03-15125人看過
-
醫(yī)療機構交通事故對方全責可以通過協(xié)議、調解或訴訟的方式索賠誤工費。誤工費是指受害人由于人身受到傷害，耽誤工作而形成的財產損失。法律規(guī)定誤工費應當根據受害人的誤工時間和收入狀況來確定。對于有固定收入的，按照實際減少的收入計算。對于沒有固定收入的，按照最近三年的平均收入計算。當事人雙方可以先協(xié)議處理，協(xié)議不成的通過調解或訴訟解決。交通事故怎么索賠1、對于發(fā)生交通事故的車輛造成了損傷，保險公司會主張以修為主的標準。如果沒有達到車輛報廢的標準，就會按照合同上面簽訂的條款進行賠償，賠償金額用來修理車輛。2、如果當車輛損傷已經達到了報廢的標準，即評價車輛的維修費用與車輛的實際價值相同或者更高時，保險公司就會按照車輛報廢保險理賠。3、所以，如果車主自己認為愛車報廢了，是不能申請報廢索賠的，還要看評估部門的評估結果。4、對于新手，由于缺乏經驗，十分容易發(fā)生交通事故，很多車輛的一兩個配件的維修費用就達上千元了，因此2023-07-08197人看過 -
法律綜合知識一、對方全責我如何要求賠付誤工費車損費在車輛遭受相對方全責撞擊后，若產生了合理的交通費用與誤工費用的話是有權提出索賠要求的。理應根據具體的實際損失情況進行賠償。對于由于交通事故導致的人力及財物損失，必須對其進行相應的賠償，這其中涉及到的財損范圍便包括了交通費以及誤工費在內。因此，當因遭遇交通事故引發(fā)了交通費與誤工費等相關支出時，我們可依據實際發(fā)生的損失向責任方提出賠償要求?！睹穹ǖ洹返谝磺б话倨呤艞l侵害他人造成人身損害的，應當賠償醫(yī)療費、護理費、交通費、營養(yǎng)費、住院伙食補助費等為治療和康復支出的合理費用，以及因誤工減少的收入。造成殘疾的，還應當賠償輔助器具費和殘疾賠償金；造成死亡的，還應當賠償喪葬費和死亡賠償金。二、對方全責我不修車可以拿到錢嗎若因對方的全部責任導致您的車輛受損，您有權要求獲得經濟補償。然而，在實際操作中，為了核實受損程度并確定合理的賠償金額，您通常需要先行進行維修評估。2024-07-12359人看過
#損害賠償知識
北京
律師推薦
#損害賠償知識
知識導航
展開
#誤工費
詞條
誤工費是指賠償義務人應當向賠償權利人支付的受害人從遭受傷害到完全治愈這一期間(誤工時間)內，因無法從事正常工作而實際減少的收入。 誤工費是由肇事方承擔。侵害他人造成人身損害的，應當賠償醫(yī)療費、護理費、交通費等為治療和康復支出的合理費用，以及... 更多>
#誤工費
最新文章
-
2024-01-16 -
2024-01-05 -
2024-01-05 -
2023-12-30 -
2023-12-03
#誤工費
相關咨詢
-
車子被追尾怎么賠償對方全責和誤工費上海在線咨詢 2023-11-01誤工費根據傷者的誤工時間和收入狀況確定。受害人有固定收入的，誤工費按照實際減少的收入計算。受害人無固定收入的，按照其最近三年的平均收入計算;受害人不能舉證證明其最近三年的平均收入狀況的，可以參照受訴法院所在地相同或者相近行業(yè)上一年度職工的平均工資計算。 -
追尾事故中，網約車全責如何向對方索賠誤工費？廣東在線咨詢 2024-11-071、關于誤工費的問題,假如因車禍受傷而無法正常上班,從而導致收入減少,那么可以通過誤工費來彌補這一損失。但是,請注意,誤工費并非輕而易舉就能獲得的,需要確定責任歸屬并符合保險公司的規(guī)定。 2、在打官司時,誤工費是否能夠得到法官的認可以及能獲得多少賠償,取決于提供的證據。需要提供收入證明和誤工時間證明來證明收入減少的情況。至于誤工時間的計算方法,則需要參考單位開具的證明或自己實際休息的時間。 3 -
追尾全責對方沒有工作應該賠償誤工費嗎寧夏在線咨詢 2022-03-19誤工費，是指道路交通事故發(fā)生后，遭受人身損害的受害人需要接受診治以恢復健康，以及當事人的相關親屬需要參加交通事故的處理，無法正常參加工作或者從事日常的經營活動，因此而造成經濟收入的減少，由負有責任的一方按照一定的標準對該項減少的收入給予的賠償。如果因為這次的交通事故導致對方人身受傷或者車子受損導致沒有工作，那么需要賠償。如果追尾后他并沒有因為事故沒能工作，那就不應該賠誤工費。如果需要賠償，則需要對 -
追尾對方全責,能不能賠誤工費河南在線咨詢 2021-12-16追尾對方全責的事故原則上不會賠償誤工費的，對方只會支付修車本身的費用，不會支付其他的附加費用。除非事故的車輛屬于營運性的車輛，賠償義務人應當向賠償權利人支付的受害人從遭受傷害到完全治愈這一期間(誤工時間)內，因無法從事正常工作而實際減少的收入。 -
對方全責誤工費精神損失費可以索賠嗎安徽在線咨詢 2022-06-221、交通事故致傷者七級傷殘、除醫(yī)療費用外。其他費用還可以索賠：傷殘賠償金（要結合傷者的戶籍性質、年齡、家庭成員情況、工作情況、當地本年度城鎮(zhèn)或者農村人均收入等因素影響賠償金額）、精神損失費（七級可主張15000元賠償）、誤工費（鑒定誤工期限和實際誤工損失確定賠償金額）、護理費（鑒定護理期限后確定）、交通費（酌情索賠）、鑒定費（實際支出費用）、被扶養(yǎng)人生活費等費用均可主張 2、如果有醫(yī)院的證明材料，
