久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

您的位置:法師兄 > 專業(yè)問答 > 什么是工期順延?

什么是工期順延?

2021-11-24 20:41

該咨詢?yōu)橛脩舫R妴栴},經(jīng)整理發(fā)布,僅供參考學習!

我也有類似問題!點擊提問

推薦答案

黑龍江在線咨詢顧問團

2021-11-24回復

專業(yè)分析:

所謂工期延期,是指承包商根據(jù)法律和合同對工期延期的事實狀態(tài)進行的變更,即工期延期是事實,但由于符合法律或雙方約定的一些條件,雙方就事件造成的延期天數(shù)達成一致。工期延期需要滿足以下條件:1。施工過程中,發(fā)包人經(jīng)常要求承包人增加工程量,必然導致工期增加。在這種情況下,工期自然順延。2、如果發(fā)包人在施工過程中改變設計,由于發(fā)包人改變設計,承包人無法施工的期限應從工期中扣除,即順延相應的工期。3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需材料。4、一般來說,發(fā)包人未按合同支付工程款。一般來說,當事人在施工合同中約定發(fā)包人按工程進度支付工程進度款。如果發(fā)包人未支付工程進度款的,承包人有權停止工作,因此工期延誤的責任由發(fā)包人承擔。5、在施工過程中,發(fā)包人指定的分包商與承包銜接不當?shù)膶嵺`中,通常存在發(fā)包人直接將鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等部分工程分包給他人施工,或者要求承包人分包給指定單位施工的情況。但在施工過程中,承包人與分包人之間可能會因施工銜接不當而延誤工期。在這種情況下,發(fā)包人應承擔相應的延誤工期責任。6、工程質量鑒定根據(jù)最高人民法院《關于審理建設工程合同糾紛案件適用法律的解釋》第十五條:建設工程竣工前,當事人對工程質量有爭議,工程質量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期限為延期工期。7、不可抗力或其他因素

法律依據(jù):

《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設工程竣工前,當事人對工程質量發(fā)生爭議,工程質量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。

展開更多

對內容有疑問,可立即反饋反饋

同類普法

豐培銘律師

天津東方律師事務所

工期順延是指根據(jù)法律或者合同約定雙方對工期延誤作出合同變更,即工期延誤是事實,但雙方可以根據(jù)合同約定或者法律規(guī)定的滿足條件對工期順延達成一致。工期順延需要滿足的條件有:1、工程量的增加,對合同約定的工程變更增加;2、施工材料的變更;3、不可抗力等。

章法律師

廣東律參律師事務所

工期順延是指承發(fā)包雙方根據(jù)法律及合同約定,在出現(xiàn)非承包方原因以及不可抗力導致無法正常施工的情況下,雙方就該事件引起的延誤天數(shù)予以順延達成一致的行為。

律師普法更多>>
  • 工期順延是什么
    工期順延是什么

    工期順延是指下雨等自然因素,還有就是停水、停電等導致停工原因,簽訂工期順延合同之后,就可以保護施工方的免受合同違約的責任。

    2020.09.15 290
  • 什么是指工期順延
    什么是指工期順延

    工期順延是指在雙方訂立工程合同時,約定的完成工程所需要的時間,而且約定了發(fā)包方和承包方如何遵守合同和在有違約情形下怎么承擔違約責任的合同。當承包方在施工過程中,為不可抗力或者其他不歸承包方的原因,導致承辦方無法正常施工,不能按照約定時間完工

    2020.04.23 160
  • 什么是指工期順延
    什么是指工期順延

    工期順延是指在雙方訂立工程合同時,約定的完成工程所需要的時間,而且約定了發(fā)包方和承包方如何遵守合同和在有違約情形下怎么承擔違約責任的合同。當承包方在施工過程中,為不可抗力或者其他不歸承包方的原因,導致承辦方無法正常施工,不能按照約定時間完工

    2022.04.12 386
專業(yè)問答更多>>
  • 工期,工期順延與工期延誤是什么意思?

    所謂工期延誤,是指工程施工過程中任何一項或多項工作的實際完成日期晚于計劃規(guī)定的完成日期,可能導致整個合同工期延長。工期延誤通常包括兩種情況:一種是在施工過程中,實際施工進度落后于發(fā)包人批準的計劃施工進

    2021-11-20 15,340
  • 工期是通常常說的順延還是不順延

    所謂工期延期,是指承包商根據(jù)法律和合同對工期延期的事實狀態(tài)進行的變更,即工期延期是事實,但由于符合法律或雙方約定的一些條件,雙方就事件造成的延期天數(shù)達成一致。工期延期需要滿足以下條件:1。施工過程中,

    2021-11-20 15,340
  • 工期順延是怎么回事

    所謂工期延期,是指承包商根據(jù)法律和合同對工期延期的事實狀態(tài)進行的變更,即工期延期是事實,但由于符合法律或雙方約定的一些條件,雙方就事件造成的延期天數(shù)達成一致。工期順延需要滿足以下條件:1、工程量增加施

    2021-11-24 15,340
  • 時效工期順延什么意思

    工期延期是指承包人根據(jù)法律和合同,在非承包人原因和不可抗力導致無法正常施工的情況下,雙方就事件造成的延期天數(shù)達成一致的行為。

    2021-11-07 15,340
法律短視頻更多>>
  • 工期順延和工期延誤有什么區(qū)別 01:21
    工期順延和工期延誤有什么區(qū)別

    工期延誤,即工程在施工時一項或幾項工作實際完成的時間,比計劃規(guī)定的完成時間晚,從而可能使合同工期的延長。 通常情況下,工期延誤有兩種情形:第一種是在施工時,實際的施工進度比發(fā)包人批準的計劃施工進度落后,但這種情況有可能改變。第二種是在完工并

    3,450 2022.04.15
  • 工期順延哪些情況算合法 01:14
    工期順延哪些情況算合法

    工期順延的合法情況有,發(fā)包人要求承包人增加工程量;發(fā)包人變更設計;發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料;以及發(fā)包人未按約支付工程款等。施工過程中,發(fā)包人時常要求承包人增加工程量,因而必然導致工期的增加。這種情形下,工期自然順

    1,191 2022.04.15
  • 產(chǎn)假法定節(jié)假日順延嗎 01:01
    產(chǎn)假法定節(jié)假日順延嗎

    產(chǎn)假法定節(jié)假日不順延。產(chǎn)假與法定假日重合是不可以順延補休法定假的,一般產(chǎn)假90天,已經(jīng)包含了其中的法定節(jié)假日。依據(jù)《女職工勞動保護特別規(guī)定》的規(guī)定,女職工生育享受98天產(chǎn)假,其中產(chǎn)前可以休假15天;女職工難產(chǎn)的,那么單位可以適當增加產(chǎn)假15

    3,290 2022.05.11
房產(chǎn)糾紛不同階段法律問題導航
有問題
就會有解決辦法
在線咨詢

離婚、工傷、刑事、債務... 最快3分鐘內有答案

法師兄法務
您好,請問有什么可以幫助到您的?