發(fā)包方是否需要承擔(dān)違約責(zé)任
該咨詢?yōu)橛脩舫R妴栴},經(jīng)整理發(fā)布,僅供參考學(xué)習(xí)!
我也有類似問題!點(diǎn)擊提問
發(fā)包方會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。 根據(jù)《民法典》規(guī)定,發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。
《中華人民共和國(guó)民法典》第八百零三條【發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請(qǐng)求賠償停工、窩工等損失。 《中華人民共和國(guó)民法典》第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。 《中華人民共和國(guó)民法典》第八百零五條【因發(fā)包人原因造成勘察、設(shè)計(jì)的返工、停工或者修改設(shè)計(jì)所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人變更計(jì)劃,提供的資料不準(zhǔn)確,或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計(jì)工作條件而造成勘察、設(shè)計(jì)的返工、停工或者修改設(shè)計(jì),發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。
對(duì)內(nèi)容有疑問,可立即反饋反饋
發(fā)包方如果不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等。發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的,承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價(jià)款。
發(fā)包人違約責(zé)任的承擔(dān)方式是: (一)支付違約金,在發(fā)包人不履行或不適當(dāng)履行合同義務(wù)時(shí)支付一定數(shù)額的金錢; (二)損害賠償,因違約行為造成財(cái)產(chǎn)損失時(shí)作出經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償; (三)繼續(xù)履行,法院或仲裁機(jī)關(guān)作出要求實(shí)際履行的判決或下達(dá)特別履行命令,強(qiáng)迫發(fā)包人在指定期限內(nèi)履行合同債務(wù)。
-
發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任的方式
發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任的方式包括: 1、賠償損失,是發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任的主要方式; 2、支付違約金,雙方可在專用條款中約定違約金的數(shù)額或計(jì)算方法; 3、順延工期,對(duì)于因?yàn)榘l(fā)包人違約而延誤的工期,應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延; 4、繼續(xù)履行承包人要求繼續(xù)履行合同
2021.04.24 152 -
承包人需要承擔(dān)違約責(zé)任嗎
承包人存在違約情形的需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任,不存在違約情形即可以證明非承包人原因引起工期延誤的,承包人不需要承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任,可以依法免除。
2021.01.11 484 -
承包人是否需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任
如果承包人可以證明工期雖然延誤但并非承包人原因引起,從而避免承包人承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。當(dāng)合同約定的造成工期延誤的事由發(fā)生時(shí),不應(yīng)消極等待施工條件的恢復(fù)及放任損失的擴(kuò)大,也不能僅僅口頭與發(fā)包人進(jìn)行報(bào)告或聯(lián)系,等等。
2021.04.05 261
-
發(fā)包方是否承擔(dān)違約責(zé)任?
發(fā)包方會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。 發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)
2022-05-27 15,340 -
發(fā)包方是否承擔(dān)違約責(zé)任
發(fā)包方會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。 根據(jù)《民法典》規(guī)定,發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。 因發(fā)包人的原因致使工程中途停
2022-05-26 15,340 -
發(fā)包方是否應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任
發(fā)包方會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。 發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)
2022-06-18 15,340 -
違約是否需要承擔(dān)責(zé)任?
違約應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,違約責(zé)任的承擔(dān)方式有繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失。賠償?shù)膿p失是因?yàn)檫`約而給對(duì)方當(dāng)事人造成的損失,不包括違約方不可預(yù)見的損失。根據(jù)《民法典》第五百七十七條規(guī)定,當(dāng)事人一方不履
2022-05-12 15,340
-
01:21
違約責(zé)任的承擔(dān)方式依據(jù)合同法的相關(guān)規(guī)定,當(dāng)事人一方如果拒絕履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同所約定的,則該當(dāng)事人應(yīng)該承擔(dān)繼續(xù)履行、或者采取相應(yīng)補(bǔ)救措施或者賠償因自己不履行義務(wù)導(dǎo)致對(duì)方損失等違約責(zé)任,其中包含了支付違約金和定金等;違約責(zé)任的承擔(dān)方式有: 1、
1,910 2022.04.17 -
01:09
承包合同違約責(zé)任如何承擔(dān)承包合同的違約責(zé)任,需要看對(duì)方當(dāng)事人的具體違約方式,以及當(dāng)事人在合同中的具體約定。 一般情況下,對(duì)方出現(xiàn)了違反合同約定的行為、同時(shí)不具有合法的抗辯事由的話,當(dāng)事人就可以要求對(duì)方繼續(xù)履行承包合同。 如果合同無法繼續(xù)履行的,當(dāng)事人可以要求對(duì)方采
867 2022.10.05 -
00:44
合同違約需要承擔(dān)什么責(zé)任合同中沒有約定違約責(zé)任或者約定不明確的,一般按照規(guī)定的違約責(zé)任的形式承擔(dān)違約責(zé)任,具體責(zé)任如下:繼續(xù)履行。采取補(bǔ)救措施。賠償損失。定金責(zé)任。違約金責(zé)任??梢杂挟?dāng)事人約定或者法律直接規(guī)定,在一方當(dāng)事人不履行合同時(shí)向另一方當(dāng)事人支付一定數(shù)額的金
743 2022.05.18