因發(fā)包人造成工程停工如何索賠
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點(diǎn)擊提問
因發(fā)包人原因造成工程停工的，發(fā)包人要承擔(dān)賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用的責(zé)任。就賠償問題雙方可以協(xié)商，如果協(xié)商不成的，承包人可以向法院起訴索賠。 當(dāng)事人可以通過和解或者調(diào)解解決合同爭議。 當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。涉外合同的當(dāng)事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國仲裁機(jī)構(gòu)或者其他仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。當(dāng)事人沒有訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，可以向人民法院起訴。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決、調(diào)解書;拒不履行的，對方可以請求人民法院執(zhí)行。 第八百零四條：因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
一、若暴雨水浸屬于可排除，未達(dá)到不可抗力層次的，承包方應(yīng)當(dāng)排除障礙，繼續(xù)施工，若擅自停工的，應(yīng)當(dāng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償發(fā)包人的相關(guān)損失。 二、若暴雨水浸屬于不可抗力的自然災(zāi)害，承包人停工也無可厚非，那么雙方可按照以下方式處理賠償事宜： (1)工程本身的損害，因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，以及運(yùn)送至施工現(xiàn)場用于施工的材料和待安裝設(shè)備的損害，由業(yè)主承擔(dān)。 (2)發(fā)包人，承包人的人員傷亡由其所屬單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。 (3)造成施工單位機(jī)械、設(shè)備的損壞及停工等損失，由施工單位(承包人)承擔(dān)。
發(fā)包人取消部分工程，屬于發(fā)包方違約，根據(jù)合同約定，主張發(fā)包方承擔(dān)違約責(zé)任。因發(fā)包人變更計(jì)劃，提供的資料不準(zhǔn)確或未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計(jì)工作條件造成勘察、設(shè)計(jì)的返工、停工或修改設(shè)計(jì)，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。
-
因發(fā)包人導(dǎo)致工期延誤的承包人如何索賠發(fā)包人導(dǎo)致工期拖延的，承包人可以索賠。當(dāng)發(fā)包人與承包人簽訂建筑工程合同后，任何一方都應(yīng)該嚴(yán)格遵守合同約定，積極履行合同，要是一方違約的，另一方都可以要求對方賠償損失。通常在實(shí)踐中，因?yàn)榘l(fā)包人原因?qū)е鹿て谕涎拥娜缦虑闆r，承包人可以索賠： 1、
2021.01.22 674 -
暴雨水浸造成的停工應(yīng)如何索賠擅自停工的，應(yīng)當(dāng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償發(fā)包人的相關(guān)損失。如果暴雨是不可抗力的自然災(zāi)害，承包商停止工作是可以理解的，雙方可以按照以下方式處理賠償事項(xiàng)： 1、工程本身的損害，因工程損害造成的第三方人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，以及運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場
2022.04.15 449 -
暴雨水浸造成的停工該如何索賠暴雨水浸造成的停工賠償： 1、工程本身的損害，因工程損害造成的第三人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，以及運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場的材料和待安裝設(shè)備的損害，由業(yè)主承擔(dān)； 2、發(fā)包人、承包人的人員傷亡由其所屬單位承擔(dān)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用； 3、造成施工單位機(jī)械設(shè)備損壞和停
2022.06.17 719
-
造成工程索賠的原因有哪些工程索賠定義
施工索賠的原因大致如下：1、建筑過程的難度和復(fù)雜性增加。伴隨著社會的發(fā)展，出現(xiàn)了越來越多的新技術(shù)、新工藝，業(yè)主對的質(zhì)量和功能要求也越來越高，越來越完善。因此，設(shè)計(jì)難度越來越大，另一方面施工過程也越來越
2021-12-02 15,340 -
停產(chǎn)停業(yè)造成的工資如何發(fā)放
《工資支付暫行規(guī)定》規(guī)定企業(yè)停業(yè)，停業(yè)期間工資支付原則，國家停業(yè)，停業(yè)分為兩個(gè)階段：一、停業(yè)，停業(yè)在工資支付周期內(nèi)，如工資支付周期為每月1日至月底，期間15日停業(yè)，15日至月底期間工資應(yīng)按勞動合同規(guī)定
2021-10-24 15,340 -
非因勞動者原因造成停工停產(chǎn)工資要如何支付
非因勞動者原因造成單位停工、停產(chǎn)在一個(gè)工資支付周期內(nèi)的，用人單位應(yīng)按勞動合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動者工資。超過一個(gè)工資支付周期的，若勞動者提供了正常勞動，則支付給勞動者的勞動報(bào)酬不得低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)
2022-05-23 15,340 -
建筑工程停工索賠如何處理
停工索賠要看是誰的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索賠的，是業(yè)主原因造成的可以索賠，主要是人員、設(shè)備、場地租用等成本費(fèi)本，但不能包含利潤，以上人員、設(shè)備及實(shí)際停工的起訖時(shí)間必須要有監(jiān)理工程師確認(rèn)，
2022-01-29 15,340
-
00:51
職工發(fā)生工傷如何賠償發(fā)生工傷后所在單位應(yīng)當(dāng)自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向統(tǒng)籌地區(qū)社會保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請。如果單位沒有申請的，可以由工傷職工或者其直系親屬、工會組織在一年內(nèi)進(jìn)行申請。傷者經(jīng)治療傷情相對穩(wěn)定后存在殘疾、影響勞
817 2022.06.22 -
00:44
發(fā)包人的反索賠是什么發(fā)包人反索賠，即發(fā)包人向承包人提出索賠，是指由于承包人不履行或不完全履行約定的義務(wù)，或是由于承包人的行為使發(fā)包人受到損失時(shí)，發(fā)包人為了維護(hù)自己的利益，向承包人提出索賠。廣義的發(fā)包人反索賠包括二方面，一是施工索賠的預(yù)防，二是發(fā)包人向承包人提出
1,493 2022.04.17 -
01:08
承包方可按什么程序向發(fā)包方索賠承包方向發(fā)包方索賠的程序?yàn)槭紫仍谒髻r事件發(fā)生后向工程師發(fā)出索賠意向通知。然后向工程師提出索賠報(bào)告及有關(guān)資料。工程師在收到上訴資料后給予答復(fù)，或要求承包人進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)。最后再向工程師送交最終的索賠報(bào)告。工程師在收到承包人送交的索賠
1,080 2022.04.15
