由于發(fā)包人的原因?qū)е鹿こ掏９と绾翁幚?/h1>
2022-10-13 19:32
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點擊提問
因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。 《民法典》第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。 《民法典》第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。
因為發(fā)包方原因?qū)е鹿こ掏９さ闹饕獛追N情形： 1、發(fā)包人未按照合同約定的時間提供原材料、設(shè)備、場地，導(dǎo)致工程停工； 2、發(fā)包人未按照約定的時間支付工程預(yù)付款、進度款導(dǎo)致工程停工； 3、發(fā)包人未按合同約定提供技術(shù)資料、或不及時進行技術(shù)交底導(dǎo)致工程停工； 4、發(fā)包人未及時檢查隱蔽工程、未及時進行中間結(jié)構(gòu)的驗收導(dǎo)致下步工程無法施工而致工程停工； 5、發(fā)現(xiàn)地下障礙物、水流或文物造成工程停工； 6、非正常突發(fā)事件或不可抗力導(dǎo)致工程停工； 7、因發(fā)包人提出建設(shè)工程施工合同無效并被確認(rèn)后的工程停工； 8、因發(fā)包人提出已施工部分工程質(zhì)量存在嚴(yán)重缺陷而引起的停工等。 因上述原因?qū)е碌耐９ざ紩?dǎo)致索賠問題的產(chǎn)生，雙方可以先協(xié)商解決，妥善處理賠償問題； 協(xié)商不成時，可以收集先關(guān)證據(jù)通過法院訴訟的方式解決賠償糾紛。
-
因發(fā)包人造成工程停工如何索賠因發(fā)包人造成工程停工可以依據(jù)合同規(guī)定的總工期計劃、進度計劃以及雙方共同認(rèn)可的工期修改文件、調(diào)整計劃和受干擾后實際工程進度記錄索賠，造成的損害比較大時違約金可以適當(dāng)上浮，但最高不得超過實際損失的30%。
2021.03.26 163 -
因發(fā)包人導(dǎo)致工期延誤的承包人如何索賠發(fā)包人導(dǎo)致工期拖延的，承包人可以索賠。當(dāng)發(fā)包人與承包人簽訂建筑工程合同后，任何一方都應(yīng)該嚴(yán)格遵守合同約定，積極履行合同，要是一方違約的，另一方都可以要求對方賠償損失。通常在實踐中，因為發(fā)包人原因?qū)е鹿て谕涎拥娜缦虑闆r，承包人可以索賠： 1、
2021.01.22 674 -
企業(yè)因疫情影響導(dǎo)致停工停產(chǎn)的工資如何發(fā)？因疫情原因，導(dǎo)致企業(yè)停工停產(chǎn)的，在一個工資支付周期內(nèi)，應(yīng)按勞動合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動者工資。不得降低工資標(biāo)準(zhǔn)。
2020.08.20 127
-
因發(fā)包人的原因致使工程中途停建應(yīng)該如何處理
因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。 《民法典》第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工
2022-06-30 15,340 -
非因勞動者原因?qū)е峦９ね．a(chǎn)工資應(yīng)如何支付
非因勞動者原因造成單位停工、停產(chǎn)在一個工資支付周期內(nèi)的，用人單位應(yīng)按勞動合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動者工資。超過一個工資支付周期的，若勞動者提供了正常勞動，則支付給勞動者的勞動報酬不得低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)
2022-06-29 15,340 -
發(fā)包人原因致工程停建、緩建的責(zé)任是什么
因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。 《民法典》第八百零四條【因發(fā)包人原因造
2022-06-12 15,340 -
因發(fā)包人造成工程停工如何索賠
因發(fā)包人原因造成工程停工的，發(fā)包人要承擔(dān)賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用的責(zé)任。就賠償問題雙方可以協(xié)商，如果協(xié)商不成的，承包人可以向法院起訴索賠。 當(dāng)
2022-05-26 15,340
-
00:52
因公司原因?qū)е律绫嗬U的怎么處理因公司原因?qū)е律绫嗬U的，那么可以要求單位進行補繳。通常情況下，一般單位只能做2個月的補交，如果需要補繳更長時間，那么只可以通過一些代理機構(gòu)來操作。有問題可以直接咨詢當(dāng)?shù)厣绫＞?。社會保險費征收機構(gòu)需要依法按時足額征收社會保險費，并且需要把繳
11,256 2022.04.17 -
00:51
交通事故導(dǎo)致的工傷如何賠償交通事故導(dǎo)致工傷按實際的花費情況決定。當(dāng)職工在工作中遭受到傷害，或者在上下班途中非主要責(zé)任交通事故導(dǎo)致受傷的，都可以被認(rèn)定為工傷。在發(fā)生工傷之后當(dāng)事人所花費的醫(yī)療費，是可以要求賠償?shù)?，賠償金額依據(jù)實際的花費情況而決定，并且需要持醫(yī)藥費的單據(jù)
1,265 2022.04.17 -
00:59
建筑工程轉(zhuǎn)包合同糾紛如何處理非法轉(zhuǎn)包就是指的承包人在承包工程后，又將其承包的工程建設(shè)任務(wù)轉(zhuǎn)讓給第3人，轉(zhuǎn)讓人退出現(xiàn)場承包關(guān)系，受讓人成為承包合同的另一方當(dāng)事人的違法行為。發(fā)生建筑工程轉(zhuǎn)包合同糾紛，當(dāng)事人雙方可以先自行進行協(xié)商，還可以申請第三方調(diào)解機構(gòu)主持進行調(diào)解，例如
1,081 2022.04.17
