在施工過程中，若發(fā)生索賠事件，在該事件發(fā)生后索賠時效內(nèi)，承包商必須以正式函件向監(jiān)理工程師(或業(yè)主)送達索賠意向書，并根據(jù)合同約定抄送、報送有關(guān)單位。
索賠意向書并不需要附有具體的索賠數(shù)額及其證據(jù)，只需要就具體的索賠事件向工程師和業(yè)主表示的索賠愿望和要求，其通常包括一下四個方面的內(nèi)容：(1)事件發(fā)生的時間和情況的簡單描述;(2)索賠依據(jù)的合同條款和理由;(3)有關(guān)后續(xù)資料的提供，包括表明將及時記錄并提供事件發(fā)展的動態(tài);(4)對工程成本和工期產(chǎn)生不利影響的嚴重程度。此處需要注意的是：按照國際慣例索賠有效期間是28天，當然這并非法律的強制性規(guī)定，合同雙方當事人可以根據(jù)自己的意愿自由約定索賠期間，亦可根據(jù)的不同的索賠事項確定不同的索賠期間。
2、承包商繼續(xù)施工，同時準備索賠材料。
索賠事件發(fā)生后承包商原則上應(yīng)該繼續(xù)施工，并保持從索賠事件發(fā)生日至終止日的同期記錄，同時提請監(jiān)理工程師說明是否需要作其他記錄。同期記錄的內(nèi)容有：索賠事件發(fā)生時及過程中現(xiàn)場實際狀況，必要時可以拍照、錄像、公證;索賠事件導(dǎo)致現(xiàn)場人員、設(shè)備閑置的清單;索賠事件對工期的影響;索賠事件對工程的損害程度;索賠事件導(dǎo)致費用增加的項目及所用人員、機械、材料數(shù)量、有效票據(jù)等。同期記錄應(yīng)當有現(xiàn)場監(jiān)理工程人員的簽字。
索賠事件發(fā)生后，承包商應(yīng)當進行詳細調(diào)查，分析事件發(fā)生的原因，全面收集證據(jù)。索賠事件的證明材料很大程度上決定了索賠的成敗，其為工程索賠的依據(jù)。因此，承包商在正式提出索賠報告前的資料準備工作極為重要，這就要求承包商注重記錄、整理、保存各方面的工程信息資料，比如施工日志、來往函件、氣象資料、備忘錄、會議紀要、工程照片和工程聲像資料、工程進度計劃、工程核算資料、工程圖紙、招投標文件等方面的資料，以隨時從中提取與索賠事件有關(guān)的證據(jù)資料。
3、提交索賠文件。
承包商應(yīng)在發(fā)生索賠事件后，在向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠通知后28天內(nèi)，或在工程師同意的合理時間內(nèi)，向工程師報送索賠文件，說明索賠數(shù)額和索賠依據(jù)。索賠文件是承包商向業(yè)主索賠的正式書面材料，也是業(yè)主審議承包商索賠請求的主要依據(jù)，包括索賠信、索賠報告、附件三部分，其中最主要的為索賠報告。(參見文末工程費用索賠報審表)
承包商的索賠可分為工期索賠和費用索賠，一般地，對大型、復(fù)雜成應(yīng)分別編寫和報送，對小型工程可合二為一。如果索賠時間具有聯(lián)系影響性，實務(wù)中的一般做法是，承包商的上述報告將被認為是第一次臨時詳細報告，并每隔28天或按工程師合理要求的時間間隔，提交進一步的臨時詳細報告，說明索賠的費用額和工期延長期，并提供相應(yīng)的證明資料。承包商在索賠事件所產(chǎn)生的影響結(jié)束后28天內(nèi)向工程師發(fā)出一份最終詳細報告，說明索賠的總額、工期延長的天數(shù)和全部的索賠證據(jù)。
4、工程師審核索賠文件。
我國《建設(shè)工程施工合同》(GF-1999-0201)中規(guī)定，工程師收到承包商遞交的索賠報告和有關(guān)資料后，應(yīng)在28天內(nèi)給予答復(fù)，或要求承包商進一步補充索賠理由和證據(jù)。如果在28天內(nèi)既未給予答復(fù)，也未對承包商作進一步要求的話，則視為承包商提出的該項索賠要求已經(jīng)認可。
一般情況下，工程師接到承包商的索賠報告后，會立即建立該索賠事件的索賠檔案，核查承包商的同期記錄，對其隨時提出意見或者向承包商提出制作其他相關(guān)記錄的要求。工程師接到正式的索賠文件后，會根據(jù)事實情況以及合同的約定，對索賠文件進行審核，必要時會要求承包商提供進一步的材料及索賠計算依據(jù)。
5、工程師作出處理決定。
工程師審核索賠文件后，如認為同時符合以下條件，則會認為索賠成立：(1)與合同對照，該事件已造成了承包人施工成本的額外支出，或者直接工期損失;(2)該事件造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包商的責(zé)任和風(fēng)險責(zé)任;(3)承包商按照合同規(guī)定的程序提交了索賠意向通知書和索賠報告。
工程師可與承包商就索賠事項進行協(xié)商，不論是否協(xié)商一致，工程師均有權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)作出批準給予補償?shù)目铑~和順延工期的天數(shù)，并將《索賠處理決定》發(fā)送承包商，并抄送業(yè)主?！端髻r處理決定》主要內(nèi)容包括索賠事項、建議給予補償?shù)慕痤~或延長的工期，《索賠處理決定》一般附有索賠評價報告。索賠款將計入下月支付工程進度款的支付證書內(nèi)，順延的工期加到原合同工期里面去。
6、業(yè)主審查索賠處理。
當工程師確定的索賠數(shù)額超過其權(quán)限范圍時，必須報請業(yè)主批準。業(yè)主首先根據(jù)時間發(fā)生原因、責(zé)任范圍、合同條款審核承包商的索賠申請和工程師的處理報告，再依據(jù)工程建設(shè)的目的、投資控制、竣工投產(chǎn)日期要求以及針對承包人在施工中的缺陷或違反合同規(guī)定等有關(guān)情況，決定是否批準工程師的處理意見。索賠報告經(jīng)業(yè)主批準后，工程師即可簽發(fā)有關(guān)證書。
7、承包商是否接受最終索賠處理決定。
若承包商接受了最終的索賠處理決定，這一所索賠事件即告結(jié)束，若承包商不接受監(jiān)理工程師及業(yè)主單方面決定，則須采取下列方法之一對索賠處理決定作出反應(yīng)：(1)向工程師發(fā)出對該索賠事件保留繼續(xù)進行索賠權(quán)利的意向通知，等到頒發(fā)整個工程的移交證書后，在提交的竣工報表中作出進一步的索賠;(2)在合同約定的時間內(nèi)進行友好協(xié)商解決，如果未能協(xié)商解決，則通過訴訟或者仲裁解決。
-
具體操作步驟申請工傷賠償?shù)牧鞒?/a>
345人看過
-
車禍理賠具體操作步驟
382人看過
-
退工登記的具體操作步驟
142人看過
-
建設(shè)項目管理的步驟
244人看過
-
撫養(yǎng)費更改的具體操作步驟有哪些？
324人看過
-
建設(shè)工程簽證與索賠法律實務(wù)及具體操作
455人看過
-
法律綜合知識一、房東解除工商登記有哪些具體操作步驟房東解除工商登記的步驟如下：首先，房東應(yīng)當把涉及到的所有的稅務(wù)都辦妥，并把涉及的稅務(wù)繳費單據(jù)準備齊全；其次，房東應(yīng)當準備好所有的解除工商登記的相關(guān)單據(jù)，包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等；第三，房東應(yīng)當前往工商局準備所有的解除工商登記的相關(guān)材料；最后，房東應(yīng)當前往當?shù)氐墓ど叹洲k理解除工商登記的手續(xù)。二、工商登記注冊流程的關(guān)鍵步驟工商登記注冊流程的關(guān)鍵步驟：1．核準名稱：時間一般為：1－3個工作日。確定公司類型名稱、注冊資本、股東及出資比例后，可以去工商局現(xiàn)場或線上提交核名申請。核名通過失敗則需重新核名。2．提交材料：時間一般為：5－15個工作日。核名通過后，確認地址信息、高管信息、經(jīng)營范圍，在線提交預(yù)申請。在線預(yù)審?fù)ㄟ^之后，按照預(yù)約時間去工商局遞交申請材料。然后收到準予設(shè)立登記通知書。3．領(lǐng)取執(zhí)照：時間：預(yù)約當天。攜帶準予設(shè)立登記通知書辦理人身2023-11-0485人看過 -
合同條款索賠的概念，概括地說，是作為合法的所有者及權(quán)利方，申請或要求認為自己應(yīng)該得到的資格、權(quán)益或付款，也就是索賠賠償。建設(shè)工程項目索賠，是簽訂工程承包合同的開發(fā)商和承包商在履行合同過程中，對于并非自己的過錯，而是應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任造成的實際損失，向?qū)Ψ教岢龅慕?jīng)濟補償和時間補償?shù)囊蟆９こ添椖拷ㄔO(shè)過程中的索賠管理是一門綜合社會科學(xué)和自然科學(xué)為一體的邊緣學(xué)科，它廣泛地涉及到工程技術(shù)和管理、合同管理、造價管理、財務(wù)分析、工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、工商貿(mào)易、法律法規(guī)、公共關(guān)系等專業(yè)學(xué)科。索賠是這些知識的有機結(jié)合及綜合的靈活應(yīng)用。因此作為一個建設(shè)工程項目的甲乙雙方，都必須盡快適應(yīng)市場經(jīng)濟的需求，把工程索賠管理工作作為開展企業(yè)經(jīng)營管理工作的重要內(nèi)容，建立相應(yīng)的工程監(jiān)理、合同管理、成本管理、進度管理和索賠管理體系。對于監(jiān)理工程師而言，必須知道如何避免索賠事件發(fā)生，一旦發(fā)生了索賠事件，又該如何處置。因為索賠事件是在建2023-06-10286人看過 -
審計報告該段內(nèi)容描述了企業(yè)投資項目申請所需提交的各項文件和材料，包括項目單位申請文件、合理用能審核意見書、企業(yè)投資項目備案申請表、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件或《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》復(fù)印件、近期資本金證明、《國有土地使用證》復(fù)印件或《成交確認書》復(fù)印件等，以及根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)提交的其他附件?？偼顿Y1億元及以上的項目還需提交由丙級以上資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)編制的可行性研究報告。1.項目單位申請文件：總投資1億元及以上的項目需提交由丙級以上資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)編制的可行性研究報告；2.合理用能審核意見書；3.企業(yè)投資項目備案申請表；4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件或《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》復(fù)印件；5.近期資本金證明（根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》國發(fā)〔2009〕27號文件要求執(zhí)行，不低于20%）；6.《國有土地使用證》復(fù)印件或《成交確認書》復(fù)印件等；7.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)提交的其他附件。 技改項2023-08-26195人看過 -
業(yè)主當索賠事件發(fā)生后，應(yīng)及時在合同規(guī)定的時限內(nèi)向監(jiān)理工程師提出索賠意向書，并根據(jù)合同要求抄送、抄報相關(guān)單位。索賠項目種類及起止日期的計算方法：延期發(fā)出圖紙引發(fā)的索賠：當接到中標通知書后28天內(nèi)，施工單位有權(quán)得到免費的由業(yè)主或其委托設(shè)計單位提供并由監(jiān)理工程師送達的全部圖紙、技術(shù)規(guī)范和其他技術(shù)資料，并向施工單位進行技術(shù)交底。延時未收到時，作為施工單位應(yīng)依照合同提出索賠申請。索賠時間從接到中標通知后29天算至收到資料的日期為止。由于此時處于施工前的準備階段。所以進行工期索賠。相應(yīng)施工機械進場并具備施工條件因沒有詳細圖紙而不能施工時應(yīng)進行機械停滯費用索賠，機械臺班停滯費=(機械折舊費+經(jīng)常性維修費)*50%。惡劣的氣候條件導(dǎo)致的索賠：可分為工期索賠和工程損失索賠。建設(shè)方一般應(yīng)對在建工程進行投保，索賠款項則由保險機構(gòu)承擔(dān)，反之應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定進行索賠。索賠時間即為惡劣氣候條件的持續(xù)時間。工程變更引發(fā)的索賠2023-06-15324人看過
-
勞動爭議調(diào)解勞動爭議調(diào)解委員會調(diào)解勞動爭議，必須遵循一定的程序進行。勞動爭議調(diào)解的程序是怎樣的?《企業(yè)勞動爭議處理條例》和《企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會組織及工作規(guī)則》對勞動爭議調(diào)解規(guī)定的具體步驟是：l、申請與受理。申請，是勞動爭議當事人以口頭或者書面方式向勞動爭議調(diào)解委員會提出調(diào)解請求。根據(jù)《企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會組織及工作規(guī)則》第14條規(guī)定，當事人申請調(diào)解應(yīng)當自知道或者應(yīng)當知道其權(quán)利被侵害之日起30日內(nèi)，以口頭或書面形式向調(diào)解委員會提出申請，并填寫《勞動爭議調(diào)解申請書》。企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會在收到申請后，經(jīng)過初步研究，4日內(nèi)作出受理或不受理申請的決定。對不受理的，應(yīng)向申請人說明理由。2、調(diào)解前的準備。調(diào)解前的準備工作主要包括：(1)弄清爭議的基本事實，即勞動爭議產(chǎn)生的原因、發(fā)展過程、爭議的焦點等。(2)了解與爭議有關(guān)的勞動法律法規(guī)及勞動合同的規(guī)定，為判斷爭議的是非曲直和確定當事人的責(zé)任提供準確的法律依2023-04-26182人看過 -
法律綜合知識一、公司財務(wù)管理具體操作步驟有哪些公司財務(wù)的工作流程為：1．根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。2．根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。3．根據(jù)記賬憑證登記明細分類賬。4．根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表。5．根據(jù)科目匯總表登記總賬。6．期末，根據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表及現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。7．做年、季、月度財務(wù)預(yù)測和決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制、財務(wù)分析、業(yè)績評價與反饋。二、公司財物管理的目標公司財物管理的目標：1．產(chǎn)值最大化；2．利潤最大化；3．股東財富最大化；4．企業(yè)價值最大化。財務(wù)管理是企業(yè)管理的一個組成部分，是根據(jù)財經(jīng)法規(guī)制度，按照財務(wù)管理的原則，組織企業(yè)財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。財務(wù)管理的內(nèi)容主要包括籌資管理、投資管理、營運資金管理以及利潤分配管理等。三、公司財務(wù)管理的現(xiàn)狀我國的企業(yè)財務(wù)管理體系是隨著市場經(jīng)濟體制建立，符合2023-07-30137人看過 -
離婚登記根據(jù)我國民法典規(guī)定，夫妻雙方自愿離婚的，應(yīng)當簽訂書面離婚協(xié)議，并親自到婚姻登記機關(guān)申請離婚登記。離婚協(xié)議應(yīng)當載明雙方自愿離婚的意思表示和對子女撫養(yǎng)、財產(chǎn)以及債務(wù)處理等事項協(xié)商一致的意見。所以夫妻雙方自愿離婚的，需要攜帶書面離婚協(xié)議到婚姻登記機關(guān)申請離婚登記，進行登記離婚。民法典雙方自愿離婚的流程怎么走1、根據(jù)民法典的規(guī)定，夫妻雙方自愿離婚的，應(yīng)當簽訂書面離婚協(xié)議，并親自到婚姻登記機關(guān)申請離婚登記。離婚協(xié)議應(yīng)當載明雙方自愿離婚的意思表示和對子女撫養(yǎng)、財產(chǎn)以及債務(wù)處理等事項協(xié)商一致的意見。自婚姻登記機關(guān)收到離婚登記申請之日起三十日內(nèi)，任何一方不愿意離婚的，可以向婚姻登記機關(guān)撤回離婚登記申請。在規(guī)定期限屆滿后三十日內(nèi)，雙方應(yīng)當親自到婚姻登記機關(guān)申請發(fā)給離婚證；未申請的，視為撤回離婚登記申請。2、協(xié)議離婚，夫妻雙方自愿離婚的，應(yīng)當簽訂書面離婚協(xié)議，并親自到婚姻登記機關(guān)申請離婚登記。離婚協(xié)議應(yīng)當載明2023-07-18122人看過 -
有期徒刑逮捕以后取保候?qū)徱叩某绦蚴牵?．被羈押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬，有權(quán)提出取保候?qū)彽纳暾垼?．人民法院在接到取保候?qū)彽纳暾垥?，?yīng)當在7天之內(nèi)作出是否同意的答復(fù)；3．公安機關(guān)在執(zhí)行時，應(yīng)當向犯罪嫌疑人、被告人宣讀取保候?qū)彌Q定書，告知其在取保候?qū)徠陂g應(yīng)當遵守的規(guī)定。取保候?qū)徱院螅蛇€有什么程序要走案件還要繼續(xù)偵查，公安局偵查終結(jié)就移送檢察院審查起訴，最后法院審判，判處實行就到監(jiān)獄服刑，如果判緩刑就在家服刑。《刑事訴訟法》第七十七條人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)對犯罪嫌疑人、被告人取保候?qū)徸铋L不得超過十二個月，監(jiān)視居住最長不得超過六個月。在取保候?qū)?、監(jiān)視居住期間，不得中斷對案件的偵查、起訴和審理。對于發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當追究刑事責(zé)任或者取保候?qū)?、監(jiān)視居住期限屆滿的，應(yīng)當及時解除取保候?qū)?、監(jiān)視居住。解除取保候?qū)?、監(jiān)視居住，應(yīng)當及時通知被取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住人和有關(guān)單位。第七十八條逮捕犯罪2023-07-06229人看過
-
刑事和解程序刑事和解程序包括：1、讓罪犯供述犯罪事件的過程，并向受害者及其親屬認罪，承認錯誤并表示悔改；2、被害人描述犯罪對其身體、生活、工作、學(xué)習(xí)等方面的影響；3、與犯罪行為和結(jié)果有關(guān)的人描述其感受。通過這些描述和敘述，肇事者將了解犯罪行為對受害者和與受害者密切相關(guān)的人以及家人和朋友的后果，受害者有機會表達自己的感受，并有權(quán)詢問與犯罪有關(guān)的問題；4、在充分討論了犯罪行為及其后果后，調(diào)解人可以詢問受害人希望從這次和解中獲得的賠償或賠償項目，以幫助確定受害人應(yīng)履行的義務(wù)；5、所有與會者都可以就如何補償和解決犯罪事件發(fā)表意見；6、調(diào)解員在聽取了所有與會者的意見后，主持和解參與者達成和解協(xié)議，督促與會者簽署和解協(xié)議。刑事和解案件的處理1、在偵查階段達成刑事和解的，公安機關(guān)不能因當事人達成和解，直接把案件撤銷。公安機關(guān)撤案的標準只能是不構(gòu)成犯罪的和符合《刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的相關(guān)情形，其他情形公安機關(guān)不能2023-07-04284人看過 -
酒駕1.在駕照十二分被扣完的十五天之內(nèi)，找到交警，要求交警開具一份入學(xué)的通知書，之后進行道路交通安全法律、法規(guī)和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)周期為五天，學(xué)習(xí)地點是在交管部門。2.學(xué)習(xí)完成以后，交管部門會開具一份結(jié)業(yè)的證明，拿著這份證明就可以去參加科目一的考試了，車管所會在你拿到結(jié)業(yè)證書后的二十天內(nèi)安排科目一考試，如果通過的話，就可以拿回駕照了，計分全部清零。3.如果科目一考試沒有通過，就需要繼續(xù)學(xué)習(xí)并參加考試，對于那些拒絕參加交管部門學(xué)習(xí)和考試的，交管部門會采取取消其駕駛證的使用的措施。4.如果在一個記分周期內(nèi)，扣分不僅超過十二分還超過了二十四分，與十二分扣除的處理方法相同，在駕照二十四分被扣完的十五天之內(nèi)，找到交警，要求交警開具一份入學(xué)的通知書，之后進行道路交通安全法律、法規(guī)和相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)周期為五天，學(xué)習(xí)地點是在交管部門。5.學(xué)習(xí)完成以后，交管部門會開具一份結(jié)業(yè)的證明，拿著這份證明就可以去參2023-06-26304人看過 -
金融保險一、工程建設(shè)項目具有哪些基本特征1、目標明確性。建設(shè)項目以形成固定資產(chǎn)為特定目標。2、項目的整體性。建設(shè)中實行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。3、過程程序性。遵循必要的建設(shè)程序和經(jīng)過特定的建設(shè)過程。一般建設(shè)項目的都要經(jīng)過提出項目建議書、進行可行性研究、設(shè)計、建設(shè)準備、建設(shè)施工和竣工驗收交付使用等六個階段。4、項目的約束性。建設(shè)項目的約束條件主要有：時間約束、資源約束和質(zhì)量約束。5、項目的一次性。需要專門的單一設(shè)計，并應(yīng)根據(jù)實際條件的特點，建立一次性組織進行施工生產(chǎn)活動。6、項目的風(fēng)險性。投資額巨大，建設(shè)周期長，投資回收期長。期間的物價變動、市場需求、資金利率等相關(guān)因素的不確定性會帶來較大風(fēng)險。二、什么是工程項目工程項目是以工程建設(shè)為載體的項目，是作為被管理對象的一次性工程建設(shè)任務(wù)。它以建筑物或構(gòu)筑物為目標產(chǎn)出物，需要支付一定的費用、按照一定的程序、在一定的時間內(nèi)完成，并應(yīng)符合質(zhì)量要求。三、生產(chǎn)性工程項2023-04-21159人看過 -
直系親屬1．承包單位在施工合同規(guī)定的期限內(nèi)向項目監(jiān)理機構(gòu)提交對建設(shè)單位的費用索賠意向通知書。2．總監(jiān)理工程師指定專業(yè)監(jiān)理工程師收集與索賠有關(guān)的資料。3．承包單位在承包合同規(guī)定的期限內(nèi)向項目監(jiān)理機構(gòu)提交對建設(shè)單位的費用索賠申請表。4．總監(jiān)理工程師初步審查費用索賠申請表，符合規(guī)定的條件時予以受理。5．總監(jiān)理工程師進行費用索賠審查，并在初步確定一個額度后，與承包單位和建設(shè)單位進行協(xié)商。6．總監(jiān)理工程師應(yīng)在施工合同規(guī)定的期限內(nèi)簽署費用索賠審批表，或在施工合同規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)出要求承包單位提交有關(guān)索賠報告的進一步詳細資料的通知。工傷索賠程序是如何的？1．按工傷保險條例規(guī)定，工傷及傷殘等級的認定和鑒定分別需要兩個程序和兩個部門完成。2．工傷的認定?！豆ｋU條例》第十七條規(guī)定：職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在單位應(yīng)當自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向統(tǒng)2023-07-06461人看過
-
法律綜合知識一、公司債券回售具體是哪些操作步驟公司債券回售具體操作步驟是：1．可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人只能在每一年度回售條件首次滿足時行使回售權(quán)。2．當回售條件每年首次滿足時，發(fā)行人應(yīng)當在兩個交易日內(nèi)公告。發(fā)行人公告后，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以全部或部分回售未轉(zhuǎn)換為股份的可轉(zhuǎn)換公司債券，也可以不行使回售權(quán)。3．可轉(zhuǎn)換公司債券持有人行使回售權(quán)時，應(yīng)當在公告后的十個交易日內(nèi)以書面形式通過托管券商正式通知發(fā)行人。券商審核確認后，凍結(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人相應(yīng)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額。4．券商將回售數(shù)據(jù)以報盤的方式傳送交易所，交易所于當日進行數(shù)據(jù)處理，并于回售申請終止日后第二個交易日將數(shù)據(jù)傳給發(fā)行人，通知發(fā)行人按回售條件生效的價格將相應(yīng)資金劃入交易所指定的資金帳戶，交易所收到資金后再劃入券商清算頭寸帳戶，同時記減投資者相應(yīng)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額。5．當交易所在一天內(nèi)同時收到可轉(zhuǎn)換債券持有人的交易、2023-09-25392人看過 -
法律綜合知識一、對于提起行政訴訟撤訴有哪些具體的操作步驟1．人民法院對行政案件宣告判決或者裁定前，原告申請撤訴的，或者被告改變其所作的行政行為，原告同意并申請撤訴的，是否準許，由人民法院裁定。2．人民法院裁定準許原告撤訴后，原告以同一事實和理由重新起訴的，人民法院不予受理。準予撤訴的裁定確有錯誤，原告申請再審的，人民法院應(yīng)當通過審判監(jiān)督程序撤銷原準予撤訴的裁定，重新對案件進行審理?！吨腥A人民共和國行政訴訟法》第六十二條人民法院對行政案件宣告判決或者裁定前，原告申請撤訴的，或者被告改變其所作的行政行為，原告同意并申請撤訴的，是否準許，由人民法院裁定。二、行政訴訟撤訴的條件要符合以下條件才能撤訴：1．原告申請撤訴應(yīng)是其真實意思表示，任何原告因受威脅、恫嚇、賄賂而申請撤訴都不成立；2．申請撤訴時間必須在行政訴訟期間，即人民法院受理行政案件之后，作出判決之前；3．原告申請撤訴的成立須經(jīng)人民法院裁定準許。三、行2024-01-09155人看過
合同條款是指雙方協(xié)商一致后，約定雙方的權(quán)利義務(wù)，對雙方具有約束力的條款。合同條款是合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)形式，主要通過合同條款體現(xiàn)和表達。合同作為當事人之間的交易協(xié)議，內(nèi)容由合同各方在法律允許的范圍內(nèi)獨立約定。一般來說，合同應(yīng)具備以下條款： 1... 更多>
-
2024-01-18 -
2024-01-17 -
2024-01-11 -
2024-01-01 -
2024-01-01
-
工程建設(shè)項目施工的步驟列舉遼寧在線咨詢 2024-12-01工程施工招標分為三個階段：招標準備、招標實施和定標簽約。在招標準備階段，業(yè)主需要進行一系列準備工作，如成立招標機構(gòu)、辦理項目審批手續(xù)、確定招標方式、劃分標段及選擇合同計價方式、申請招標和編制招標相關(guān)文件等。招標實施階段是整個招標過程的實質(zhì)性階段，包括發(fā)布招標公告或投標邀請書、組織資格預(yù)審、發(fā)售招標文件、組織現(xiàn)場踏勘和召開標前會議等工作。最后，在定標簽約階段，招標過程會迎來結(jié)果性階段，包括開標、評標 -
征地工作流程具體有哪些步驟海南在線咨詢 2023-02-27征地工作程序： 1.告知征地情況。 在征地依法報批前，當?shù)貒临Y源部門應(yīng)將擬征地的用途、位置、補償標準、安置途徑等，以書面形式告知被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和農(nóng)戶。 2.確認征地調(diào)查結(jié)果。 當?shù)貒临Y源部門應(yīng)對擬征土地的權(quán)屬、地類、面積以及地上附著物權(quán)屬、種類、數(shù)量等現(xiàn)狀進行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果應(yīng)與被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)戶和地上附著物產(chǎn)權(quán)人共同確認。 3.組織征地聽證。 在征地依法報批前，當?shù)貒临Y源部 -
死刑復(fù)核程序的具體操作步驟湖南在線咨詢 2024-12-23根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定,對于判處死刑的第一審案件,若被告人不上訴、人民檢察院不抗訴,或者雖然提出了上訴或抗訴,但并非針對事實認定而是針對法律適用或程序問題的案件,法院可以采用非開庭的方式進行審理。而對于一審判處死刑后被告人提出上訴或檢察機關(guān)提出抗訴,并且是針對事實認定提出的案件,則法院應(yīng)當開庭審理。 根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百四十六條的規(guī)定,死刑由最高人民法院核準。而 -
人保在線理賠的具體操作步驟廣東在線咨詢 2024-11-18如果您要進行人保在線理賠，請按照以下幾個簡單步驟操作： 1. 立即致電我們的專屬報案熱線95518，我們的客服將了解您的事故情況并提供幫助。 2. 我們的查勘專員將盡快與您聯(lián)系，并前往現(xiàn)場查看事故狀況以及確認車輛損失細節(jié)。他們將指導(dǎo)您完成出險通知書的填寫，明確理賠范疇、具體金額以及建議的修復(fù)方案。 3. 在完成上述步驟后，您需要將所有必要的索賠材料提交給我們。我們會認真核實這些材料的真實性和 -
工程索賠程序的具體操作指南廣東在線咨詢 2025-01-18在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi),承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師發(fā)出書面通知,表達對于事件所造成損失的索賠意向。在發(fā)出索賠意向通知的28天內(nèi),承包人應(yīng)向監(jiān)理工程師提交詳細的補償經(jīng)濟損失和(或)延長工期的索賠報告及有關(guān)資料。收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后,監(jiān)理工程師應(yīng)在28天內(nèi)向承包人發(fā)出書面通知,確認收到這些索賠文件,并開始審核。
