工程承包方造成第三人財產(chǎn)損失如何承擔(dān)？
來源：法律編輯整理
時間： 2024-01-24 15:20:57
244 人看過
一、工程承包方造成第三人財產(chǎn)損失如何承擔(dān)？
建設(shè)工程施工發(fā)包人應(yīng)負責(zé)賠償給第三者的情況是：
1、工程或工程的任何部分對土地的占用所造成的第三者財產(chǎn)損失；
2、由于發(fā)包人原因在施工場地及其毗鄰地帶造成的第三者人身傷亡和財產(chǎn)損失。承包人建設(shè)工程承包人在合同履行過程中，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：
（1）、按照合同約定的日期準(zhǔn)時進入施工現(xiàn)場，按期開工。承包人按照合同約定的日期準(zhǔn)時進入施工現(xiàn)場，按期開工是確保按時竣工的第一步。承包人應(yīng)在進入施工現(xiàn)場前做好開工的一切前期工作，如施工方案、原材料、設(shè)備的采購、管理、使用、場地的平整、施工必備的水、電、道路的暢通等。
（2）、接受發(fā)包人的監(jiān)督。發(fā)包人在不妨礙承包人正常作業(yè)的情況下，可以隨時對作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查。
（3）、確保建設(shè)工程質(zhì)量達到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
（4）、發(fā)包人經(jīng)檢驗驗收未按期付款，承包人可以催告，經(jīng)催告仍不付款的，凡可折價、拍賣的工程，承包人可以訴請人民法院解決，確保自身利益不受損失。
二、工程承包的主要類型包括什么
工程承包是具有施工資質(zhì)的承包者通過與工程項目的項目法人（業(yè)主）簽訂承包合同，負責(zé)承建工程項目的過程。
工程承包主要有三種類型：
1、基礎(chǔ)設(shè)施和土木工程。如水利、水壩、運河工程；公路和鐵路建設(shè)；地下建筑工程（管道、導(dǎo)井和地下道）；橋梁、港口和岸上建筑（碼頭、棧橋、疏浚防波堤）；飛機場、導(dǎo)彈工程；供水排水工程；動力工程；仿歷史或名勝古典建筑工程等。
2、以資源為基礎(chǔ)的工程。如石油開發(fā)、煉油廠、礦山、煉鋼廠、化工廠、化肥廠等。
3、制造業(yè)工程。如造紙廠、紡織廠、機器廠等。
在承包方和發(fā)包方之間簽訂工程施工合同之后，如果是承包方造成第三人損害的，一般都由承包方承擔(dān)全部的賠償責(zé)任，在承包方對外賠償責(zé)任之后，也無權(quán)向發(fā)包方追償，因為發(fā)包方并沒有過錯，只能由承包方承擔(dān)最終的民事?lián)p害賠償責(zé)任。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
承包人拒絕交付工程由此造成的損失如何承擔(dān)
353人看過
-
承攬人造成第三人損失誰負責(zé)
458人看過
-
工人給工廠造成損失怎么承擔(dān)
120人看過
-
造成他人人身財產(chǎn)損害如何依法承擔(dān)責(zé)任
278人看過
-
誰對承包工程造成的損失負責(zé)
333人看過
-
行紀(jì)人與第三人簽訂合同因第三人造成損害誰來承擔(dān)？
172人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多法律綜合知識相關(guān)文章
-
債權(quán)人一、合伙債務(wù)如何承擔(dān)（一）雙重優(yōu)先原則合伙債務(wù)，是指合伙組織于其存續(xù)期間，以組織的名義，在與第三人發(fā)生的民事法律關(guān)系中所承擔(dān)的債務(wù)。合伙人因其個人行為所產(chǎn)生的債務(wù)，它不是合伙債務(wù)，而是合伙人的個人債務(wù)。當(dāng)合伙債務(wù)與合伙人個人債務(wù)同時存在，其承擔(dān)債務(wù)的順序應(yīng)按照以下原則處理:合伙財產(chǎn)應(yīng)首先用于償還合伙債務(wù)，償還之后若有剩余財產(chǎn)的，應(yīng)根據(jù)各合伙人享有的財產(chǎn)份額進行分割，再分別用于償還合伙人的個人債務(wù);反之，合伙人的個人財產(chǎn)首先用于償還個人債務(wù)，償還個人債務(wù)之后若有剩余的，再用于償還合伙債務(wù)。這就是國際上通行的“雙重優(yōu)先權(quán)原則”，該原則的重大價值在于:平等地保護了合伙的債權(quán)人和合伙人個人的債權(quán)人的利益。（二）合伙人的責(zé)任合伙人的責(zé)任，即合伙人對合伙債務(wù)所負的清償責(zé)任?！逗匣锲髽I(yè)法》第39條規(guī)定:“合伙企業(yè)對其債務(wù)負責(zé)，應(yīng)先以其全部財產(chǎn)進行清償。合伙企業(yè)財產(chǎn)不足清償?shù)狡趥鶆?wù)的，各合伙人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)無限2023-06-06327人看過 -
在租賃關(guān)系中，倘若承租人再次進行轉(zhuǎn)租，而導(dǎo)致租賃物遭受損害的情況下，該等損害賠償責(zé)任應(yīng)由承租人負責(zé)承擔(dān)。這是由于租賃過程中，承租人與出租人間存在著保存租賃物完好無損的義務(wù)；倘若承租人在轉(zhuǎn)租過程中導(dǎo)致了上述損失，那么便可視為出租方未履行維護租賃物完整的職責(zé)，因此出租方可依法向承租人提出索賠要求?！睹穹ǖ洹返谄甙僖皇鶙l承租人經(jīng)出租人同意，可以將租賃物轉(zhuǎn)租給第三人。承租人轉(zhuǎn)租的，承租人與出租人之間的租賃合同繼續(xù)有效；第三人造成租賃物損失的，承租人應(yīng)當(dāng)賠償損失。承租人未經(jīng)出租人同意轉(zhuǎn)租的，出租人可以解除合同。2024-07-24290人看過 -
房屋轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)租之后，第三人造成租賃物損失的，應(yīng)當(dāng)由承租人承擔(dān)賠償責(zé)任。因為在承租人與出租人的租賃關(guān)系存續(xù)期間，出租人對于租賃物有妥善保管的義務(wù)，如果其將租賃物轉(zhuǎn)租后造成損失的，屬于出租人沒有盡到妥善保管義務(wù)，所以出租人可以向承租人索賠。一、房屋轉(zhuǎn)租需要哪些注意事項承租人轉(zhuǎn)租房屋應(yīng)注意以下問題：1、須獲得出租人的書面同意；2、轉(zhuǎn)租期限不得超過原租賃期限；3、承租人不退出租賃關(guān)系。承租人經(jīng)出租人同意，可以將租賃物轉(zhuǎn)租給第三人。承租人轉(zhuǎn)租的，承租人與出租人之間的租賃合同繼續(xù)有效；第三人造成租賃物損失的，承租人應(yīng)當(dāng)賠償損失。二、房東什么情況下有權(quán)終止合同1、承租人未按照約定的方法或者未根據(jù)租賃物的性質(zhì)使用租賃物，致使租賃物受到損失的，出租人可以解除合同并請求賠償損失。2、承租人經(jīng)出租人同意，可以將租賃物轉(zhuǎn)租給第三人。承租人轉(zhuǎn)租的，承租人與出租人之間的租賃合同繼續(xù)有效；第三人造成租賃物損失的，承租人應(yīng)當(dāng)賠償損2023-06-2570人看過 -
財產(chǎn)損失雇員過失造成他人財產(chǎn)損失，雇主承擔(dān)責(zé)任，但第三人的原因讓雇員致人損害的除外，被害人可以讓第三人和雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。雇主承擔(dān)賠償責(zé)任后，有權(quán)向侵權(quán)第三人追償。一、給私人干活摔骨折先做傷殘鑒定，再由人身損害賠償為由起訴要求賠償。雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。雇傭關(guān)系以外的第三人造成雇員人身損害的，賠償權(quán)利人可以請求第三人承擔(dān)賠償責(zé)任，也可以請求雇主承擔(dān)賠償責(zé)任。雇主承擔(dān)賠償責(zé)任后，可以向第三人追償。二、我請人做事意外摔傷如何賠償請人做事意外摔傷的賠償需根據(jù)具體的傷殘等級來確定，建議先做工傷傷殘鑒定確定等級。雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。雇傭關(guān)系以外的第三人造成雇員人身損害的，賠償權(quán)利人可以請求第三人承擔(dān)賠償責(zé)任，也可以請求雇主承擔(dān)賠償責(zé)任。雇主承擔(dān)賠償責(zé)任后，可以向第三人追償。三、工人干活受傷誰負責(zé)工人在干活中受傷，如果雇主和工人之間是雇2023-04-02337人看過
-
一、司機疲勞駕駛造成損失如何承擔(dān)1、疲勞駕駛發(fā)生交通事故造成車輛損失的，一般由保險公司在限額內(nèi)進行賠償，超限限額的部分由責(zé)任人承擔(dān)，并承擔(dān)違反交通管理規(guī)定的相關(guān)行政處罰，相關(guān)交通管理明確規(guī)定不得疲勞駕駛，易引發(fā)交通事故。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》第一千二百一十三條【交通事故責(zé)任承擔(dān)主體賠償順序】機動車發(fā)生交通事故造成損害，屬于該機動車一方責(zé)任的，先由承保機動車強制保險的保險人在強制保險責(zé)任限額范圍內(nèi)予以賠償；不足部分，由承保機動車商業(yè)保險的保險人按照保險合同的約定予以賠償；仍然不足或者沒有投保機動車商業(yè)保險的，由侵權(quán)人賠償。二、司機疲勞駕駛處罰標(biāo)準(zhǔn)有什么1、如果是駕駛中大型的客車或者運危險物品的車輛則會被罰款兩百，記十二分；2、如果是駕駛非中大型的客車或者運危險物品的車輛一般會被罰款兩百，記六分；3、如果因疲勞駕駛而發(fā)生重大的交通事故，違反了刑法，則要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。疲勞駕2023-08-08448人看過 -
法律綜合知識一、哪個承擔(dān)建筑工程因停工造成的損失建筑工程停工損失由誰承擔(dān)需根據(jù)實際情況確定。1、發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。2、因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3、因不可抗力導(dǎo)致工程延期的，損失由雙方合理分擔(dān)。對于停工損失認定和責(zé)任承擔(dān)問題，法院或仲裁機構(gòu)首先查明停工原因，確定承擔(dān)主體，其次根據(jù)當(dāng)事人舉證情況，確定損失范圍與數(shù)額，數(shù)額無法確定的，可以根據(jù)承包人申請，啟動造價鑒定。建筑工程停工損失的內(nèi)容包括停工期內(nèi)支付的生產(chǎn)工人工資和提取的職工福利基金、耗用的燃料和動力費，以及應(yīng)負擔(dān)的車間經(jīng)2024-01-16185人看過 -
起訴承包方起訴書拖欠工資起訴書范文原告：——性別-，年月日，出生，族，身份證號碼，住所：電話：被告：――有限公司，住所地：-―法定代表人：――性別-，職務(wù)：―――;電話：―――原告因與被告關(guān)于勞動爭議一案不服――勞仲案(――)第―――號裁決書的裁決，向貴院提起民事訴訟。一、請求事項：依法判令被告向原告支付：1、由原告墊付的-年-月份、-月份和-份銷售費用，合計人民幣―――元;2、拖欠的――年――月份和――月份的工資，合計人民幣―――元;3、拖欠的―――年-月份和-月份的平時加班工資，合計人民幣―――元;4、被拖欠工資總額的25%的經(jīng)濟補償金，合計人民幣―――元;5、單方解除勞動合同的經(jīng)濟補償金，合計人民幣―――元;6、未按時支付經(jīng)濟補償金的額外經(jīng)濟補償金人民幣―――元;7、未提前30天書面通知解除勞動關(guān)系的代通知金人民幣―――元;8、――年――月至―――年――月因被告違法解除勞動合同所受工2023-04-27382人看過 -
財產(chǎn)保險保險人對于家庭財產(chǎn)保險單項下所承保的財產(chǎn)由于下列原因造成的損失不承擔(dān)賠償責(zé)任：1、戰(zhàn)爭、軍事行動或暴力行為;2、核子輻射和污染;3、電機、電器、電器設(shè)備因使用過度、超電壓、碰線、弧花、漏電、自身發(fā)熱等原因造成的本身損毀;4、被保險人及其家庭成員、服務(wù)人員、寄居人員的故意行為，或勾結(jié)縱容他人盜竊或被外來人員順手偷摸，或窗外鉤物所致的損失等;5、其他不屬于家庭財產(chǎn)保險單列明的保險責(zé)任內(nèi)的損失和費用。2023-04-26137人看過
-
財產(chǎn)損失我國法律只規(guī)定了四種可以要求離婚損害賠償?shù)那樾?，其中家暴和外遇，是離婚時最常見的要求精神損害賠償?shù)氖掠?，但具體承擔(dān)責(zé)任的形式，就是賠償多少錢的問題。這個問題，法律上并沒有給出具體的標(biāo)準(zhǔn)，所以離婚時這個賠償數(shù)額就五花八門，有的要10萬，20萬，有的要50萬，100萬，甚至更多。實踐當(dāng)中多數(shù)人主張的這個數(shù)額在10萬50萬之間的居多。那結(jié)果呢？絕大多數(shù)因為證據(jù)不夠充分，法院都無法支持這項主張，一分錢沒有。即使有，這個賠償標(biāo)準(zhǔn)也要看地區(qū)經(jīng)濟水平，家庭資金的多少，過錯程度，所造成的后果情況，來綜合判定。比如北京，過錯成立的話，通常是2至5萬，極少有超過10萬元的。所以，沒必要把賠償數(shù)額定的離譜，一旦不被支持，這部分訴訟費就要自己承擔(dān)，增加了訴訟成本。離婚后財產(chǎn)損害賠償糾紛判決書第十九條侵害他人財產(chǎn)的，財產(chǎn)損失按照損失發(fā)生時的市場價格或者其他方式計算。第二十條侵害他人人身權(quán)益造成財產(chǎn)損失的，按照被侵權(quán)2023-08-14302人看過 -
1、先設(shè)定抵押權(quán)再設(shè)定租賃權(quán)在抵押權(quán)已經(jīng)登記的情況下租賃關(guān)系對于抵押權(quán)的實現(xiàn)是沒有太大妨礙的。但是，已抵押的物品進行出租，因租賃期限超過抵押權(quán)實現(xiàn)期限，對抵押權(quán)還是會造成影響。如果在訂立租賃合同時出租人沒有告知承租人有關(guān)抵押的事實的，出租人應(yīng)該承擔(dān)損害賠償責(zé)任；如果已告知的，則由承租人自己承擔(dān)。2、先設(shè)定租賃權(quán)再設(shè)定抵押權(quán)訂立抵押合同前抵押財產(chǎn)已出租的，原租賃關(guān)系不受該抵押權(quán)的影響。這表明，租賃權(quán)具有對抗力，買賣不破租賃。原租賃合同對抵押房地產(chǎn)新的受讓人依然是有約束力的。在租賃合同期滿前，受讓人不得隨意解除租賃合同，也不能單方變更租金和租期。一、買賣不破租賃執(zhí)行異議申請書的內(nèi)容是什么買賣不破租賃執(zhí)行異議申請書相關(guān)如下：1、這是公民的權(quán)利，具體情況結(jié)合導(dǎo)致矛盾糾紛的原因而定，買賣不破租賃，即在租賃關(guān)系存續(xù)期間，即使所有權(quán)人將租賃物讓與他人，對租賃關(guān)系也不產(chǎn)生任何影響，買受人不能以其已成為租賃2023-03-04263人看過 -
法律綜合知識一、因發(fā)包人造成工程停工如何索賠損失因發(fā)包人造成工程停工索賠損失的方式是可以依據(jù)合同規(guī)定的總工期計劃、進度計劃以及雙方共同認可的工期修改文件、調(diào)整計劃和受干擾后實際工程進度記錄索賠，造成的損害比較大時違約金可以適當(dāng)上浮，但最高不得超過實際損失的30％。根據(jù)《民法典》第五百八十四條當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違約可能造成的損失。二、因發(fā)包人造成工程停工可以索賠的損失有哪些因發(fā)包人原因?qū)е峦９さ?，承包人一般都可以要求賠償以下?lián)p失：1．人工費損失。如停工、窩工的工人工資；工人低生產(chǎn)效率的損失；膳食補貼、工器具費用、各種管理費等相關(guān)人工費用損失。2．材料費損失。諸如由于工期拖延，材料價格上漲帶來的差價損失等。3．機械費損失。由于工期拖2023-03-15125人看過 -
一、給他人造成財產(chǎn)損失是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任在探討給他人造成財產(chǎn)損失是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任時，需要明確一個原則：即使被損害的財物是不合法的，損害者仍然需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。這是因為，不合法的財物依然有其本應(yīng)合法擁有的物權(quán)人。1．如果小偷盜取了他人車輛，而隨后車輛被他人故意損壞，損壞者仍需對車輛的原主人承擔(dān)賠償責(zé)任。2．對于應(yīng)當(dāng)被查繳收歸國庫的非法財物，如公安機關(guān)、工商機關(guān)或海關(guān)扣押的物品，故意損壞者仍需對國家承擔(dān)賠償責(zé)任。因此無論財物合法性如何，給他人造成財產(chǎn)損失的行為都應(yīng)當(dāng)受到法律的制裁。二、故意毀壞他人財物的審判標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于故意毀壞他人財物的審判標(biāo)準(zhǔn)，各地在實施中可能存在一定的差異。以福建省為例：1．對故意毀壞公私財物罪的認定中，“數(shù)額較大”一般為一萬元以上不滿五萬元；2．“數(shù)額巨大”為五萬元以上。根據(jù)不同的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，犯罪者將面臨不同的刑罰。具體而言：1．?dāng)?shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年2024-07-19403人看過
-
一、誰承擔(dān)第三人的行為造成提供勞務(wù)一方損害的責(zé)任第三人的行為造成提供勞務(wù)一方損害的，提供勞務(wù)一方有權(quán)請求第三人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，也有權(quán)請求接受勞務(wù)一方給予補償。接受勞務(wù)一方補償后，可以向第三人追償。個人之間形成勞務(wù)關(guān)系，提供勞務(wù)一方因勞務(wù)造成他人損害的，由接受勞務(wù)一方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任?！睹穹ǖ洹返谝磺б话倬攀l個人之間形成勞務(wù)關(guān)系，提供勞務(wù)一方因勞務(wù)造成他人損害的，由接受勞務(wù)一方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。接受勞務(wù)一方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任后，可以向有故意或者重大過失的提供勞務(wù)一方追償。提供勞務(wù)一方因勞務(wù)受到損害的，根據(jù)雙方各自的過錯承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。提供勞務(wù)期間，因第三人的行為造成提供勞務(wù)一方損害的，提供勞務(wù)一方有權(quán)請求第三人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，也有權(quán)請求接受勞務(wù)一方給予補償。接受勞務(wù)一方補償后，可以向第三人追償。二、第三人在公共場所造成他人損害的責(zé)任，什么來承擔(dān)第三人在公共場所造成他人損害的，由該第三人對傷者承擔(dān)賠償責(zé)任；2024-01-16151人看過 -
法律綜合知識一、怎樣承擔(dān)對他人人身財產(chǎn)造成的損害給他人人身財產(chǎn)造成損害的應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任，侵害他人造成人身損害的，應(yīng)當(dāng)賠償醫(yī)療費、護理費、交通費等為治療和康復(fù)支出的合理費用，以及因誤工減少的收入。造成殘疾的，還應(yīng)當(dāng)賠償殘疾生活輔助具費和殘疾賠償金。造成死亡的，還應(yīng)當(dāng)賠償喪葬費和死亡賠償金?！睹穹ǖ洹返谝磺б话倨呤艞l侵害他人造成人身損害的，應(yīng)當(dāng)賠償醫(yī)療費、護理費、交通費、營養(yǎng)費、住院伙食補助費等為治療和康復(fù)支出的合理費用，以及因誤工減少的收入。造成殘疾的，還應(yīng)當(dāng)賠償輔助器具費和殘疾賠償金；造成死亡的，還應(yīng)當(dāng)賠償喪葬費和死亡賠償金。二、如何區(qū)分人身關(guān)系和財產(chǎn)關(guān)系1．性質(zhì)不同人身關(guān)系是人們在社會生活中形成的具有人身屬性。財產(chǎn)關(guān)系是生產(chǎn)關(guān)系的法律用語，即在法律上被確認的所有制關(guān)系。2．客觀關(guān)系不同生產(chǎn)關(guān)系是不依人的意志為轉(zhuǎn)移的客觀經(jīng)濟關(guān)系。財產(chǎn)關(guān)系是以特定精神利益為內(nèi)容的社會關(guān)系。3．來源不同生產(chǎn)關(guān)2023-09-23136人看過
#法律綜合知識
北京
律師推薦
展開
#法律綜合知識
詞條
法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>
#法律綜合知識
最新文章
-
2025-03-11 -
2025-02-10 -
2024-12-26 -
2024-08-27 -
2024-08-27
#法律綜合知識
相關(guān)咨詢
-
工程造成人身損害發(fā)包人和承包人如何承擔(dān)責(zé)任湖南在線咨詢 2022-02-04發(fā)包的組織和個人承包經(jīng)營者不得以另一方尚未承擔(dān)賠償責(zé)任為由而拒絕對勞動者進行賠償。如果發(fā)包的組織在賠償了勞動者的損失后，認為個人承包經(jīng)營者違反承包經(jīng)營合同規(guī)定造成了發(fā)包方的損失，可依承包經(jīng)營合同向個人承包經(jīng)營者提出損害賠償要求。雇員在從事雇傭活動中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。 -
工傷發(fā)包方如何承擔(dān)損失西藏在線咨詢 2022-08-061、醫(yī)療費賠償金額=診療金額+藥品金額+住院服務(wù)費金額 (依據(jù)工傷保險診療項目目錄，工傷保險藥品目錄，工傷保險住院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)) 2、住院伙食補助費賠償金額=因公出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)(元、人、天)×70%×人數(shù)×天數(shù) 3、交通食宿費賠償金額=交通費+住宿費+伙食費 4、輔助器具費賠償金額=普通適用器具的合理費用×器具數(shù)量 5、護理費賠償金額=統(tǒng)籌地區(qū)上年度職工月平均工資(元、月)×50%(完全不能自理)4 -
抵押財產(chǎn)出租造成房屋損失如何承擔(dān)江西在線咨詢 2022-11-211、先設(shè)定抵押權(quán)再設(shè)定租賃權(quán) 在抵押權(quán)已經(jīng)登記的情況下租賃關(guān)系對于抵押權(quán)的實現(xiàn)是沒有太大妨礙的。但是，已抵押的物品進行出租，因租賃期限超過抵押權(quán)實現(xiàn)期限，對抵押權(quán)還是會造成影響。 如果在訂立租賃合同時出租人沒有告知承租人有關(guān)抵押的事實的，出租人應(yīng)該承擔(dān)損害賠償責(zé)任；如果已告知的，則由承租人自己承擔(dān)。 2、先設(shè)定租賃權(quán)再設(shè)定抵押權(quán) 訂立抵押合同前抵押財產(chǎn)已出租的，原租賃關(guān)系不受該抵押權(quán)的影響。這表明 -
承包人對施工發(fā)包人造成損失如何賠償？福建在線咨詢 2023-07-07建設(shè)工程施工發(fā)包人應(yīng)負責(zé)賠償給第三者的情況是： 1、工程或工程的任何部分對土地的占用所造成的第三者財產(chǎn)損失； 2、由于發(fā)包人原因在施工場地及其毗鄰地帶造成的第三者人身傷亡和財產(chǎn)損失。 -
承包人拒絕交付工程由此造成的損失怎樣承擔(dān)的香港在線咨詢 2022-06-281、承包人拒絕交付工程由此造成的損失，根據(jù)合同中約定的相關(guān)條款承擔(dān)賠償責(zé)任，如果沒有約定的，一般按照發(fā)包人因此所受的實際損失，以及各方應(yīng)付的責(zé)任來承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。 2、法律依據(jù)；《民法典》第八百零七條發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在公道期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的；除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依
