久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

什么是工程索賠款的定義?
來源:法律編輯整理 時間: 2023-08-18 17:23:12 413 人看過

工程索賠是指因非自身原因發(fā)生合同規(guī)定以外的額外工作或損失所需的費用和工期的補償。索賠的原因包括合同對方違反合同,不履行或未能正確履行合同義務;還包括設計圖紙、技術規(guī)范錯誤,工程環(huán)境變化,合同變更,不可抗力因素等情形的發(fā)生。工程索賠包括人工費,如增加工作量,計算增加部分人工費,發(fā)生窩工事件,計算窩工費;機械費,如增加工作時,計算臺班費、窩工時,按機械設備折舊或租賃費索賠;此外,還包括材料費、管理費、利潤和利息、分包費。如果項目內容發(fā)生變化或增加,可以索賠費用和稅金。在工程索賠過程中,證據的收集和保留非常重要,包括各種合同文件;工程往來函件;會議紀要;氣象報告和資料;施工現(xiàn)場記錄;工程相關照片及錄像;發(fā)包人或工程師簽署的簽證;所有與本工程相關的書面材料,如發(fā)包人或工程師批準的承包人的施工進度計劃、施工方案、施工組織設計和現(xiàn)場實施記錄。程序方面,承包人應注意按照合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告。

工程索賠款到底包括什么

工程索賠款包括:

1、因材料質量問題或材料供應不及時引起的索賠;

2、由于人為原因,引起施工臨時中斷和工效降低導致人工費、材料費、設備費增加而提出的索賠;

3、不利的自然條件與人為障礙導致費用損失加大或工期延誤引起的索賠。

《中華人民共和國建筑法》第七十二條建設單位違反本法規(guī)定,要求建筑設計單位或者建筑施工企業(yè)違反建筑工程質量、安全標準,降低工程質量的,責令改正,可以處以罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

《中華人民共和國建筑法》第七十三條建筑設計單位不按照建筑工程質量、安全標準進行設計的,責令改正,處以罰款;造成工程質量事故的,責令停業(yè)整頓,降低資質等級或者吊銷資質證書,沒收違法所得,并處罰款;造成損失的,承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

聲明:該文章是網站編輯根據互聯(lián)網公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
律師服務
2025年05月19日 13:20
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務已開啟
0/500
更多不可抗力相關文章
  • 工程索賠的程序都有哪些,工程索賠的主要依據是什么
    一、工程索賠的程序都有哪些工程索賠的基本程序包含提出索賠要求、報送索賠資料和索賠報告、協(xié)商解決索賠問題、調解、訴訟。1、提出索賠要求當出現(xiàn)索賠事項時,索賠方應在索賠事項發(fā)生后的28天內以書面信件正式發(fā)出索賠通知書,聲明索賠權利。如果逾期再報,其索賠要求可能遭到拒絕。2、報送索賠資料和索賠報告在正式提出索賠要求以后,索賠方應抓緊時間準備索賠資料,編寫索賠報告,并在下一個28天以內正式提交索賠報告。如果索賠事項的影響是持續(xù)存在的,事態(tài)還在發(fā)展,則每隔28天報送一次補充資料。最后在索賠事項結束后的28天以內報送最終索賠報告,提出具體的索賠款額或工期延長天數(shù)。3、協(xié)商解決索賠問題協(xié)商是指合同雙方在自愿、互讓互諒的基礎上,按照工程項目的合同文件,通過友好談判解決工程中產生的索賠問題,因此也被稱為協(xié)商談判。4、調解當雙方不能通過友好協(xié)商解決索賠問題時,可以按照施工合同專用條款的規(guī)定,請有關部門進行調解
    2023-06-07
    471人看過
  • 工程中工程反索賠法是什么?
    工程反索賠是指發(fā)包人根據建設工程相關法律法規(guī),因承包人原因不能按照協(xié)議約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工,或因承包人原因工程質量不符合協(xié)議約定的質量標準,或承包人不履行或不完全履行合同的其他義務,承包人應承擔違約責任,賠償因違約給發(fā)包人造成的損失。在實踐中,工程反索賠通常包括工程質量反索賠、工程延誤反索賠、工程保修反索賠和其他事項反索賠。工程質量反索賠包括要求承包人修復有缺陷的產品;承包人要求返工不能通過驗收的產品;要求承包商在規(guī)定時間內修復有質量問題的項目。工期延誤反索賠是指工期延誤屬于承包人責任時,發(fā)包人向承包人索賠,即承包人支付延期竣工違約金。工程保修反索賠是指承包人在保修期內未完成修復工作,發(fā)包人有權雇傭他人完成工作,發(fā)生的費用由承包人承擔。其他事項的反索賠是指承包人因不履行合同或不完全履行合同而造成的其他違約行為,或者承包人的行為給業(yè)主造成損失時,發(fā)包人可以提出索賠。工程中
    2023-08-08
    283人看過
  • 工程索賠有哪些意義?
    1、索賠是合同管理的重要環(huán)節(jié)。索賠和合同管理有直接的聯(lián)系,合同管理是索賠的依據。整個索賠處理的過程就是執(zhí)行合同的過程,從項目開工后,合同人員就必須將每日的實施合同的情況與原合同分析,若出現(xiàn)索賠事件,就應當研究是否提出索賠。索賠的依據在于日常合同管理的證據,因而,要想索賠就必須加強合同管理。2、索賠有利于建設單位、施工單位雙方自身素質和管理水平的提高。工程建設索賠直接關系到建設單位和施工單位的雙方利益,索賠和處理索賠的過程實質上是雙方管理水平的綜合體現(xiàn)。做為建設單位,為使工程順利進行,就必須加強自身管理,做好資金、技術等各項有關工作,保證工程中各項問題及時解決;做為施工單位要實現(xiàn)合同目標,取得索賠,爭取自已應得利益,就必須加強各項基礎管理工作,對工程的質量、進度、變更等進行更嚴格、更細致的管理,進而推動建筑行業(yè)管理的加強與提高。3、索賠是合同雙方利益的體現(xiàn)。從某種意義上講,索賠是一種風險費用
    2023-04-16
    357人看過
  • 水利工程索賠意向書怎么寫,索賠的程序是什么
    工程驗收單建設工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款稅率工程款支付申請水利工程、鐵路、公路、橋梁建筑等工程,是關系到國際民生的工程項目,國家對這類項目的發(fā)包方、承包方都有較為嚴格的要求。在施工過程中,若發(fā)生意外事故,與工程相關的厲害關系人是可以按照程序要求索賠的。水利工程索賠意向書怎么寫?一、水利工程索賠意向書致:*********監(jiān)理有限公司(監(jiān)理項目部)茲有我施工單位施工的*********工程,在xxxx年xx月xx日,大批的當?shù)卮迕襁M入施工現(xiàn)場阻止我施工單位施工作業(yè);隨后施工單位,監(jiān)理單位,設計單位和業(yè)主單位現(xiàn)場調解仍沒有勸服當?shù)卮迕?,并且在此期間政府部門出面協(xié)調和設計單位對基礎的形式變更后,當?shù)氐拇迕襁€是到施工現(xiàn)場阻工;經上級部門和業(yè)主單位的同意,我施工單位于2014年06月26日正式停工待命。為了保證復工后的正常進行,停工期間現(xiàn)場的機械設備和周轉材料一律停滯在工地,現(xiàn)場施工人
    2023-05-01
    418人看過
  • 工程清包工的定義及涵義是什么
    一、工程清包工的定義及涵義是什么工程清包工的定義及涵義是指業(yè)主自行購買所有材料,找裝飾公司或裝修隊伍來施工的一種工程承包方式。由于材料和種類繁多,價格相差很大,有些人擔心別人代買材料可能會從中漁利,于是部分裝修戶采用自己買材料、只包清工的裝修形式。二、清包工的優(yōu)缺點是什么清包工優(yōu)點如下:1.由業(yè)主掌握最大的主動權,所有事情都在自己的監(jiān)督控制之下,容易放心。2.有時由業(yè)主設計的房子也更具個性,符合自己的生活習慣及性格特點,特別是相對于那些自己很有設計想法的同胞來說,這可真是一次令人興奮的挑戰(zhàn)經歷。3.相對其它方式,價格也更經濟,容易控制,免除了受騙上當?shù)臋C會。清包工缺點如下:1.采取此種方式,業(yè)主的工作量會特別大,要投入大量時間和精力到處奔波。想偷懶是不可能的。2.需要業(yè)主了解材料、施工方面的專業(yè)知識,也需要熟悉市場行情,否則一來容易買一些質次價高的材料,二來難以應付裝潢公司或施工隊提出的各
    2023-08-13
    51人看過
  • 工程索賠時效的功能是什么
    1、促使權利人行使權利。"法律不保護躺在權利上睡覺的人",索賠時效是由其本質決定的,索賠時效是時效制度中的一種。其功能類似于民法中的訴訟的時效。也就是說,超過法定期間,權利人不主張自己的權利,則訴訟權消滅,人民法院不再強制對該實體權利進行保護。通過此種方法來督促權利人積極行使自己的權利,這也是索賠時效的功能。2、索賠時效具有平衡業(yè)主和建筑承包商利益的功能。在施工合同索賠中,業(yè)主通常是作為被索賠方,其與建筑承包商比較而言,對施工過程的參與程度和熟悉程度相對較為膚淺,施工記錄也相對較為簡單。由于索賠事件(如由于發(fā)包人錯誤指令造成連續(xù)澆注的混凝土施工異常中斷,額外增加施工縫費用;有經驗的承包商也不能預見到的不利的自然條件如異常的地下水位)往往持續(xù)時間短暫,事后難以復原,業(yè)主難以在時過境遷后查找到有力證據來確認責任歸屬,或準確評估所發(fā)生的費用數(shù)額。因此,如果允許承包商隱瞞索賠意圖,對其索賠權不加時
    2023-06-14
    128人看過
  •  成立索賠工程的條件是什么?
    該段內容描述了工程索賠成立的條件。條件包括:發(fā)包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失;因工程變更導致時間和費用的損失;縮短工期使承包人的費用增加;非承包人的原因導致暫時停工;延期支付導致承包人的損失;不可抗力。以下條件可以導致工程索賠成立:1.發(fā)包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失;2.因工程變更,導致時間和費用的損失;3.縮短工期而使承包人的費用增加;4.非承包人的原因導致暫時停工;5.延期支付導致承包人的損失;6.不可抗力。 工 程 索 賠 成 立 的 必 要 條 件 是 什 么 ?工程索賠是指承包商或供應商向業(yè)主提出的索賠請求,要求支付合同內未約定的付款、延長付款時間、支付額外的成本或費用等。成立工程索賠需要滿足一定的條件,包括:1. 合同中存在索賠條款:工程索賠是基于合同中約定的權利而提出的,因此必須要有相關的索賠條款才能成立。這些條款通常在合同的條款中具體規(guī)定。2. 發(fā)生
    2023-09-05
    385人看過
  • 想索賠工程款你要準備什么
    有明確的事實依據和法律依據工程索賠往往是根據雙方所簽訂的合同、已經發(fā)生的事實及現(xiàn)行的相關法律依據進行談判,若承包方在無任何依據或無有效依據的前提下向業(yè)主索賠,則對雙方合作誠意會大打折扣。因此建議在索賠過程中,應搜集并整理出相關的事實依據、法律依據,同時保留好相關的證據材料,在談判中才有充分的把握。及時保留證據對于證據保留的重要性自然不言而喻,在工程施工過程中,承包方為了維護同業(yè)主之間的關系,即便發(fā)生的工程糾紛,也不會立即向業(yè)主提出索賠,也未保留證據,導致在以后的談判中因未保留證據而錯失良機。及時確認雙方談判結果談判完成后,承包方應及時將票陪談的成果、會議的相關紀要或者擬定函件寄往業(yè)主方簽收確認,減小雙方日后的分歧,促成最終結果的達成。選一個好時機談判可在工程竣工、配合辦理驗收手續(xù)節(jié)點前后進行談判,在工程達到驗收條件時,基本上工程就可以體現(xiàn)出現(xiàn)有的價值,表示承包單位已經履行完畢相應的義務,此
    2023-06-07
    193人看過
  • 工程索賠要什么流程
    1、提出索賠要求當出現(xiàn)索賠事項時,承包人以書面的索賠通知書形式,在索賠事項發(fā)生后的28天以內,向工程師正式提出索賠意向通知。如果超過這個期限,工程師和業(yè)主有權拒絕承包人的索賠要求。2、報送索賠資料在索賠通知書發(fā)出后的28天內,向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料。如果超過這個期限工程師和業(yè)主有權拒絕承包人的索賠要求。3、工程師答復工程師在收到承包送交的索賠報告有關資料后,于28天內給予答復,或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。4、工程師逾期答復后果工程師在收到承包人送交的索賠報告的有關資料后28天未予答復或未對承包人作進一步要求,視為該項索賠已經認可。5、持續(xù)索賠當索賠事件持續(xù)進行時,承包人應當階段性向工程師發(fā)出索賠意向,在索賠事件終了后28天內,向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告,工程師應在28天內給予答復或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。逾期未答復,
    2023-08-16
    450人看過
  • 什么是工期索賠,工期索賠的關鍵環(huán)節(jié)是什么
    工期索賠指承包人向業(yè)主或者分包人向承包人要求延長工期;是由于非承包人責任的原因而導致施工進程延誤,要求批準順延合同工期的索賠。工期索賠的關鍵環(huán)節(jié):1、提出索賠意向書根據招標文件及合同要求中有關規(guī)定提出索賠意向書,意向書中應包含索賠結構物名稱、索賠事由及依據、事件發(fā)生起算日期和估算損失,無須附有詳細的計算資料和證明。這樣,使監(jiān)理工程師通過意向書就可以把整個事件的起因、地點及索賠方向有大致了解。意向書應根據合同要求抄送、抄報相關單位。這一階段,要注意二點:一是索賠意向書遞交監(jiān)理工程師后應經主管監(jiān)理工程師簽字確認,必要時施工單位負責人、現(xiàn)場負責人及現(xiàn)場監(jiān)理工程師、主管監(jiān)理工程師要一起到現(xiàn)場核對;二是索賠意向書送交監(jiān)理工程師簽字確認后要及時收集證據,收集的證據要確鑿,理由要充分,所有工程費用和工期索賠應附有現(xiàn)場工程監(jiān)理工程師認可的記錄和計算資料及相關的證明材料。索賠項目種類及起止日期計算方法:(1
    2024-04-21
    160人看過
  • 建筑工程工期索賠的依據是什么,索賠需要滿足什么條件
    一個完整的項目之中包含了諸多子項目,需要各方當事人協(xié)調合作,共同努力,以求在限定工期內高質量的完成工程。但在現(xiàn)實生活中,由于不能再限定工期內完成工程項目的現(xiàn)象層出不窮,此時發(fā)包方可以根據具體情況判斷建筑工程工期索賠的依據是否滿足,在向人民法院提起訴訟。工期索賠,一般是指承包商依據合同對由于非自身的原因而導致的工期延誤向業(yè)主提出的工期順延要求。一、工期索賠的具體依據承包商向業(yè)主提出工期索賠的具體依據主要有:(1)合同約定或雙方認可的施工總進度規(guī)劃;(2)合同雙方認可的詳細進度計劃;(3)合同雙方認可的對工期的修改文件;(4)施工日志、氣象資料;(5)業(yè)主或工程師的變更指令;(6)影響工期的干擾事件;(7)受干擾后的實際工程進度等;二、《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)確定的可以順延工期的條件《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1項規(guī)
    2023-05-01
    425人看過
  • 工程索賠與變更的聯(lián)系是什么
    一、工程索賠與變更的聯(lián)系是什么1、兩者的定義不同工程變更是在工程項目實施過程中,按照合同約定的程序,監(jiān)理人根據工程需要,下達指令對招標文件中的原設計或經監(jiān)理人批準的施工方案進行的在材料、工藝、功能、功效、尺寸、技術指標、工程數(shù)量及施工方法等任一方面的改變;工程索賠是指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失向對方提出經濟補償和(或)時間補償?shù)囊蟆?、兩者發(fā)生的時間不同工程變更為工程項目實施過程前提出的,工程索賠為事后提出。3、兩者的法律效力不同工程變更為按工作程序辦事,沒有法律效力;工程索賠需按照合同規(guī)定依法解決,具有法律效力。4、兩者的關系不同工程變更與工程索賠是同一體中的兩個方面,工程變更是前提,索賠是結果,但工程變更不一定會產生索賠。二、工程索賠的情形1、發(fā)包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失。2、因工程變更(含設計變更,發(fā)包人提出的工程變
    2023-06-07
    315人看過
  • 建設工程中索賠的概念是什么
    索賠是指承包商(施工單位)在合同實施過程中,對非自身原因造成的工程延期、費用增加而要求業(yè)主補償損失的一種權利要求。承包商是工程項目的承建者,在整個項目施工的全過程中始終面臨設計問題、設備材料問題、不能按期支付等矛盾,因而提出索賠較為頻繁。但如果業(yè)主(建設單位)由于施工單位因工期、質量等應承擔責任的問題發(fā)生了實際損失,也可以向施工單位要求賠償,這稱為反索賠。索賠是雙向的,承包人和發(fā)包人可以相互索賠。索賠是當事人實現(xiàn)合法權益的救濟手段,也是一個過程。一般意義的索賠包括兩個階段,第一階段中,當事人一方直接向另一方提出賠償和補償?shù)闹鲝?,建筑行業(yè)稱其為索賠通知。如果能夠通過協(xié)商一致,則索賠結束。實踐中表現(xiàn)為索賠對方對索賠通知的內容予以確認,也就是工程簽證,從而直接作為結算的依據。如果雙方未能達成一致,一方當事人向裁決機構提出索賠主張,那么就進入了索賠的第二個階段,即爭議的解決階段。需要注意的是,索賠
    2023-06-15
    96人看過
  • 索賠誤工費的訴訟程序是什么?
    (一)起訴,即向有管轄權的法院立案庭遞交訴狀。(二)立案審查符合立案條件,通知當事人7日內交訴訟費,交費后予以立案;不符合立案條件,裁定不予受理。如果對裁定駁回起訴不服,10日內向上級人民法院提出上訴。受理后,法院5日內將起訴狀副本送達對方當事人,對方當事人15日內進行答辯,通知當事人進行證據交換,可根據當事人申請,做出財產保全裁定,并立即開始執(zhí)行(三)排期開庭提前3日通知當事人開庭時間、地點、承辦人;公開審理的案件提前3日進行公告。(四)開庭審理1、宣布開庭,核對當事人身份,宣布合議庭成員,告知當事人權利義務,詢問是否申請回避2、法庭調查:當事人陳述案件事實。3、舉證質證:告知證人的權利義務,證人作證,宣讀未到庭的證人證言,出示書證、物證和視聽資料;雙方當事人就證據材料發(fā)表意見。4、法庭辯論:各方當事人就有爭議的事實和法律問題,進行辯駁和論證。5、法庭調解:在法庭主持下,雙方當事人協(xié)議解
    2023-07-07
    350人看過
換一批
#犯罪
北京
律師推薦
    展開

    所謂不可抗力,是指合同訂立后發(fā)生的,當事人訂立合同時不能預見的,且不能避免和不能克服的導致合同不能履行或不能按期履行的客觀現(xiàn)象。 不可抗力的范圍包括以下三種情況: (1)自然災害。如地震、臺風、洪水、旱災、海嘯等。 (2)政府行為。... 更多>

    #不可抗力
    相關咨詢