久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

園林工程建設(shè)合同
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-23 09:40:30 119 人看過(guò)

發(fā)包方:___________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承包方:___________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程,簽訂以下協(xié)議:

一、工程內(nèi)容

包括我公司設(shè)計(jì)的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見(jiàn)圖紙)。

以上項(xiàng)目均按雙方會(huì)審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項(xiàng)目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

二、工期

1.開(kāi)工日期:本項(xiàng)目工程工期從______年______月______日起至______年______月______日止,共______個(gè)日歷天。

2.施工期內(nèi),若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認(rèn)工期可順延。

3.因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。

三、工程合同價(jià)款

經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣:壹佰零捌萬(wàn)元整。若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程,則按實(shí)結(jié)算。

四、承建方式

乙方對(duì)水電及園建工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗(yàn)收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1.乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程的飾面樣板,必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進(jìn)料施工。

2.施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工發(fā)生的水電費(fèi)用。

五、工程付款辦法

1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價(jià)款的30%,即人民幣:______元整。乙方收款后第二天安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。

2.待完成總工程80%后,甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價(jià)款的30%,即人民幣:______元整。

3.工程竣工后,甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價(jià)款的20%,即人民幣:______元整。

4.竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi),向乙方支付工程合同價(jià)款的10%,即人民幣:______元整。

六、程質(zhì)量要求

1.乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計(jì)施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項(xiàng),甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

2.施工過(guò)程必須作好記錄及隱蔽工程驗(yàn)收簽證。

七、工程竣工驗(yàn)收結(jié)算

乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,甲方在收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,并于驗(yàn)收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙、合同、補(bǔ)充合同及《有關(guān)園林綠化標(biāo)準(zhǔn)》給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見(jiàn)。乙方須按甲方要求整改,并承擔(dān)因此造成的一切費(fèi)用。甲方在驗(yàn)收合格后依據(jù)合同、補(bǔ)充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算,并于三十三個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算完畢。

八、延期違約責(zé)任

乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計(jì)罰人民幣_(tái)_____元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎(jiǎng)勵(lì)人民幣_(tái)_____元。若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書(shū)面要求,甲方在三天內(nèi)書(shū)面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款,逾期三天,乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M(jìn)行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。

九、質(zhì)保內(nèi)容

質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

十、質(zhì)保期限

以工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算園建工程、水電工程質(zhì)保期為十二個(gè)月。綠化保養(yǎng)期為十二個(gè)月,保養(yǎng)期從竣工驗(yàn)收之日開(kāi)始計(jì)算,保養(yǎng)期滿后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項(xiàng)規(guī)定

1.施工期間,甲方因故進(jìn)行修改調(diào)整,應(yīng)提前______天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書(shū)或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處,應(yīng)提前二天以書(shū)面形式上報(bào)甲方,經(jīng)甲方及設(shè)計(jì)部門處理后再行施工。

2.施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實(shí)各項(xiàng)安全措施,確保施工安全,承擔(dān)安全施工責(zé)任,教育施工人員遵紀(jì)守法。

3.開(kāi)工前三天甲方負(fù)責(zé)向乙方提供施工場(chǎng)地(應(yīng)符合\三通一平\要求),施工范圍內(nèi)用水、電位置、測(cè)量的基線和水準(zhǔn)點(diǎn)的位置,提供施工現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)地下管網(wǎng)圖。若甲方未能及時(shí)提供施工場(chǎng)地,乙方有權(quán)順延施工工期。

4.甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工地的關(guān)系協(xié)調(diào),以確保乙方施工進(jìn)度。

5.乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工。乙方承建的土建項(xiàng)目,應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合,要求應(yīng)用書(shū)面聯(lián)系。

6.工程竣工后,乙方負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)垃圾的清理,做到工完場(chǎng)清。

十二、合同生效與終止

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿,甲方將款項(xiàng)結(jié)清后合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應(yīng)盡可能協(xié)商解決。可補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議,補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

委托代表:_______委托代表:_______

簽名:___________簽名:___________

簽訂日期:_______簽訂日期:_______

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年05月19日 17:44
你好,請(qǐng)問(wèn)你遇到了什么法律問(wèn)題?
加密服務(wù)已開(kāi)啟
0/500
律師普法
換一批
更多不可抗力相關(guān)文章
  • 園林古建筑工程法律法規(guī)
    北京市文物建筑修繕工程管理辦法第一條為加強(qiáng)文物建筑修繕工程管理,根據(jù)《北京市文物保護(hù)管理?xiàng)l例》和文化部有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。第二條凡在本市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行文物建筑修繕工程(以下簡(jiǎn)稱修繕工程),均按本辦法管理。本辦法所稱文物建筑,是指列為文物保護(hù)單位(含暫保單位,下同)的紀(jì)念建筑、古建筑、石窟寺等。壁畫(huà)、造像、古碑、石刻等文物的修繕,參照本辦法執(zhí)行。第三條文物建筑的修繕,應(yīng)遵守不改變?cè)瓲詈驼l(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)維修的原則。第四條市文物事業(yè)管理局(以下簡(jiǎn)稱市文物局)是本市文物建筑修繕管理工作的主管機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施本辦法。區(qū)、縣文化文物局在市文物局的指導(dǎo)下,依照本辦法負(fù)責(zé)本區(qū)、縣行政區(qū)域內(nèi)區(qū)、縣級(jí)文物保護(hù)單位的文物建筑修繕管理工作。第五條園林、宗教、房營(yíng)、教育等部門,在文物行政管理機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)督促本系統(tǒng)管理使用文物建筑的單位(以下簡(jiǎn)稱管理使用單位),依照本辦法做好文物建筑修繕工作。第六條在本市承擔(dān)文
    2023-06-04
    253人看過(guò)
  • 園林綠化工程施工合同(簡(jiǎn)潔版)
    工程名稱:工程地點(diǎn):建設(shè)單位:(以下簡(jiǎn)稱甲方)施工單位:(以下簡(jiǎn)稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)議,本工程由乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行_______________園林綠化工程施工,本著互相協(xié)作、緊密配合的原則和保證工程順利進(jìn)行,特簽訂此合同以共同遵守。一、工程內(nèi)容和承包方式:1、工程內(nèi)容包括、、等工程。2、按包工、包料、包工期、包質(zhì)量的大包干式承包。3、園林綠化所需的材料、植物品種、數(shù)量、規(guī)格按配置方案及工程預(yù)算書(shū)。二、工程造價(jià):乙方按工程施工范圍、施工圖紙?zhí)峤灰环莨こ填A(yù)算書(shū),按園林建筑、綠化____類工程標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi),人工、材料、機(jī)械調(diào)差按施工期間有關(guān)文件執(zhí)行,工程造價(jià)暫定為人民幣元。三、付款方式:1、方簽訂合同后,甲方支付工程造價(jià)的______%給乙方作為工程預(yù)付款。2、工程完工甲方初驗(yàn)合格后付款項(xiàng)______%,余款待保養(yǎng)期滿(三個(gè)月)甲方驗(yàn)收合格后十天內(nèi)一次付清。四、工期1、本工程總工期天(日歷從開(kāi)工
    2023-04-23
    418人看過(guò)
  • 工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開(kāi)發(fā)合同
    甲方:_________________________________法定代表人:___________________________住址:_________________________________郵編:_________________________________傳真:_________________________________聯(lián)系電話:_____________________________乙方:_________________________________法定代表人:___________________________住址:_________________________________郵編:_________________________________傳真:_________________________________聯(lián)系電話:_______
    2023-06-09
    437人看過(guò)
  • 黃石市城市園林綠化建設(shè)工程管理規(guī)定(試行)
    第一條為加強(qiáng)我市城市園林綠化建設(shè)工程管理,提高園林綠化工程質(zhì)量,規(guī)范城市園林綠化建設(shè)工程各方的行為,根據(jù)《城市綠化條例》、《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)管理辦法》、《黃石市城市綠化實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市實(shí)際,制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱城市園林綠化建設(shè)工程,是指城市公園、游園、街頭綠化、干道綠化、城市風(fēng)景林地、防護(hù)綠地等專項(xiàng)園林綠化工程,單位附屬綠地綠化、居住區(qū)綠化等與建設(shè)工程配套的園林綠化工程,以及與園林綠化相關(guān)的花壇、園林小品、假山疊石、水景、園路、亭廊、圍墻、小橋、駁岸等配套設(shè)施的綠化工程。本市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的園林綠化建設(shè)工程適用本規(guī)定。在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi),有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定由林業(yè)等行政主管部門管理的綠化建設(shè)工作,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。第三條市園林局是本市城市園林綠化工程管理的行業(yè)主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)園林綠化工程的建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工進(jìn)行管理。第四條城市園林綠化建設(shè)工程必須先設(shè)計(jì)后施工,其
    2023-04-22
    71人看過(guò)
  • 什么是建設(shè)工程合同?建設(shè)工程合同的種類有哪些?
    時(shí)間:2010-04-19來(lái)源:中國(guó)人大網(wǎng)作者:劉維娜點(diǎn)擊:次建設(shè)工程合同是指承包人進(jìn)行工程建設(shè),發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設(shè)工程合同的客體是工程。這里的工程是指土木建筑工程和建筑業(yè)范圍內(nèi)的線路、管道、設(shè)備安裝工程的新建、擴(kuò)建、改建及大型的建筑裝修裝飾活動(dòng),主要包括房屋、鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、港口、橋梁、礦井、水庫(kù)、電站、通訊線路等。建設(shè)工程的主體是發(fā)包人和承包人。發(fā)包人,一般為建設(shè)工程的建設(shè)單位,即投資建設(shè)該項(xiàng)工程的單位,通常也稱作業(yè)主。此外建設(shè)工程實(shí)行總承包的,總承包單位經(jīng)發(fā)包人同意,在法律規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)部分工程項(xiàng)目進(jìn)行分包的,工程總承包單位即成為分包工程的發(fā)包人。建設(shè)工程的承包人,即實(shí)施建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工等業(yè)務(wù)的單位,包括對(duì)建設(shè)工程實(shí)行總承包的單位和承包分包工程的單位。由于一項(xiàng)工程的建設(shè)需要經(jīng)過(guò)勘察、設(shè)計(jì)、施工等若干過(guò)程才能最終完成,所以,建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。
    2023-06-09
    401人看過(guò)
  • 巴比倫花園城市建設(shè)工程施工合同糾紛起訴書(shū)
    法定代表人:成都市西樓,地址:成都市西樓。委托代理人:吳天一,四川奧濤律師事務(wù)所律師,被告:成都**房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)公司,地址:法定代表人:職務(wù):經(jīng)理,電話:訴訟請(qǐng)求:1。請(qǐng)求被告立即向原告支付1萬(wàn)元工程款。責(zé)令被告返還預(yù)付款50萬(wàn)元。被告被判令承擔(dān)延期開(kāi)工損失及違約金一萬(wàn)元。這三項(xiàng)合計(jì)一萬(wàn)元。4法院判決被告承擔(dān)訴訟費(fèi)用,訴訟費(fèi)用應(yīng)由被告支付。事實(shí)和理由:2001年12月18日和2002年1月8日,原告和被告分別簽訂了“巴比倫”花園城項(xiàng)目建設(shè)安裝工程合同(見(jiàn)附件1)和建設(shè)工程施工合同(見(jiàn)附件2),其中約定被告將“巴比倫”花園城安置在一環(huán)路北三段17-23號(hào),合同總價(jià)2800元花園城,承包給原告。雙方在協(xié)議中還約定,工程開(kāi)工日期為200年2月10日,竣工日期為2003年2月19日。合同期總?cè)諝v天數(shù)為365天。同時(shí),雙方還約定原告墊付的工程建設(shè)費(fèi)為100萬(wàn)元,原告墊付至工程造價(jià)1400萬(wàn)元后一周
    2023-05-07
    468人看過(guò)
  • 園林工程施工管理
    工程施工管理
    隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、社會(huì)的進(jìn)步,勞動(dòng)生產(chǎn)效率有了很大的提高,使人們的工作時(shí)間大幅縮短,人們的業(yè)余時(shí)間日益增多。這種情況下,人們迫切需要很好地利用閑暇時(shí)間去放松一下身心,消除疲勞。從近年節(jié)假日七天長(zhǎng)假期掀起的旅游熱、假日經(jīng)濟(jì)等情況可以看出,城市居民在經(jīng)濟(jì)提高了以后,對(duì)大自然的熱切渴求。這就要求園林工作者跳出小園林的圍墻,擴(kuò)展到風(fēng)景名勝區(qū)的領(lǐng)域,去滿足人對(duì)綠色、對(duì)自然環(huán)境的迫切需求。一、園林工程施工項(xiàng)目以及特征園林工程項(xiàng)目施工項(xiàng)目是指園林施工企業(yè)對(duì)一個(gè)園林產(chǎn)品的施工過(guò)程或成果。施工項(xiàng)目是園林施工企業(yè)的生產(chǎn)對(duì)象,因此,它可能是一個(gè)園林建設(shè)項(xiàng)目的施工(如一個(gè)公園),也可能是其中一個(gè)單項(xiàng)工程(如喬木種植工程)或單位工程(如假山工程)的施工。園林工程施工項(xiàng)目具有如下特點(diǎn):1.它是建設(shè)項(xiàng)目,即單項(xiàng)工程或單位工程的施工任務(wù)。2.它以園林施工企業(yè)為管理主體。3.它的任務(wù)范圍是由工程承包合同界定的。4.它的產(chǎn)品具
    2023-04-23
    486人看過(guò)
  • 建設(shè)工程分包合同關(guān)系,是否是建設(shè)工程施工合同關(guān)系
    建設(shè)工程分包合同關(guān)系,是建設(shè)工程施工合同關(guān)系。一、裝修合同屬不屬于專屬管轄屬于。裝飾裝修合同糾紛屬于建設(shè)工程合同糾紛項(xiàng)下的第四級(jí)案由,系與建設(shè)工程施工合同糾紛相關(guān)的案件,根據(jù)“建設(shè)工程施工合同糾紛……,按照不動(dòng)產(chǎn)糾紛確定管轄”的規(guī)定,本案應(yīng)參照不動(dòng)產(chǎn)糾紛確定管轄,即由不動(dòng)產(chǎn)所在地人民法院管轄。二、建設(shè)工程分包合同的無(wú)效情形違法分包的,建設(shè)工程分包合同無(wú)效,無(wú)效情形如下:1、總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的;2、建設(shè)工程總承包合同中未有約定,又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可的,承包單位將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成的;3、施工總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工部分分給其他單位的;4、分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包的。三、分包合同與誰(shuí)簽訂分包合同屬于承攬合同,是指由兩個(gè)以上的承包人對(duì)籌建人負(fù)責(zé),完成基本建設(shè)工程的合同。一般承攬合同的內(nèi)容應(yīng)包括承攬的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、報(bào)酬、承攬方
    2023-03-04
    158人看過(guò)
  • 園林綠化工程承包合同書(shū)如何寫
    一、園林綠化工程承包合同書(shū)如何寫根據(jù)法律規(guī)定,園林綠化工程承包合同書(shū)撰寫的內(nèi)容需要包含有:合同雙方的姓名或名稱和住所;合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬;合同的履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等?!睹穹ǖ洹返谒陌倨呤畻l合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定,一般包括下列條款:(一)當(dāng)事人的姓名或者名稱和住所;(二)標(biāo)的;(三)數(shù)量;(四)質(zhì)量;(五)價(jià)款或者報(bào)酬;(六)履行期限、地點(diǎn)和方式;(七)違約責(zé)任;(八)解決爭(zhēng)議的方法。當(dāng)事人可以參照各類合同的示范文本訂立合同。二、承包建設(shè)工程合同糾紛一般如何處理(一)和解或調(diào)解。發(fā)生建設(shè)工程承包合同爭(zhēng)議時(shí),當(dāng)事人可以自行協(xié)商和解,或者通過(guò)第三者進(jìn)行調(diào)解。(二)仲裁。建設(shè)工程承包合同當(dāng)事人如果不愿意和解、調(diào)解,或者和解、調(diào)解不成功,可以根據(jù)達(dá)成的仲裁協(xié)議,將合同爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。(三)訴訟。如果建設(shè)工程承包合同當(dāng)事人沒(méi)有在合同中訂立仲裁條款,發(fā)生
    2024-02-09
    56人看過(guò)
  • 建設(shè)工程合同是什么,建設(shè)工程合同訴訟時(shí)效是多久
    建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè),發(fā)包人支付價(jià)款的合同。也是屬于承攬合同的一種。建筑工程合同訴訟時(shí)效是三年的時(shí)間,建設(shè)工程合同糾紛,屬于一般合同糾紛。一、建設(shè)工程合同是什么建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè),發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設(shè)工程合同,實(shí)際上是承攬合同的一種。按照《民法典》的規(guī)定,建設(shè)工程合同包括三種:即建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程施工合同。除建設(shè)工程施工合同外,我們?cè)谌粘I钪羞€比較常見(jiàn)以下幾種承攬合同:1.加工合同即承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù),用定作人提供的原材料,為其加工制作成特定產(chǎn)品,定作人接受產(chǎn)品并給付報(bào)酬的合同,亦稱來(lái)料加工合同。如服裝店為人縫制衣服;裝裱人為人裱字畫(huà)。2.定作合同即承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)和原材料,為定作人制作特定產(chǎn)品,定作人接受產(chǎn)品并支付報(bào)酬的合同。如木器廠用自備材料為定作人制作家具。3.修理合同即承攬人為定作人修復(fù)損壞的物品,使其恢復(fù)原
    2022-06-08
    490人看過(guò)
  • 【建設(shè)工程施工合同糾紛】被告某建設(shè)工程公司應(yīng)訴建設(shè)工程施工合同糾紛案獲勝
    案情簡(jiǎn)介原告四川某建筑勞務(wù)公司與被告四川某建設(shè)工程有限公司于2012年12月12日簽訂了《建筑勞務(wù)合同》,約定被告將其承包的某工程項(xiàng)目分包給原告,由原告承攬除了單項(xiàng)工程外的所有工作內(nèi)容,同時(shí)約定原告須在簽訂該合同后3日那日交付300萬(wàn)保證金;2013年1月10日,雙方又簽訂了《建筑勞務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》,約定被告必須保證原告承包的工程在2013年5月底前開(kāi)工,如果不能保證的,被告承諾對(duì)原告所交付的保證金按年息20%支付利息。原告于2013年1月23日前累計(jì)向被告支付了工程保證金290萬(wàn)元;自《建筑勞務(wù)合同簽訂》后,原告著手實(shí)施了開(kāi)工前的準(zhǔn)備工作——修建臨設(shè)、平整土地、打樁放線等,訴爭(zhēng)工程至本案二審判決時(shí),主體工程并未實(shí)際開(kāi)工。原告因承包的工程無(wú)法開(kāi)工,遂依據(jù)《建筑勞務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》起訴,要求被告支付工程保證金利息61萬(wàn)元、支付工程款6.6萬(wàn)元、承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。辦案思路及心得該案一、二審均由本律師代理
    2024-01-16
    494人看過(guò)
  • 建設(shè)工程建設(shè)方案是實(shí)踐合同嗎
    建設(shè)工程施工合同不屬于實(shí)踐合同,實(shí)踐合同,又稱要物合同,是相對(duì)于諾成合同而言的一種合同類型,其指除當(dāng)事人意思表示一致以外,尚需交付標(biāo)的物或完成其他現(xiàn)實(shí)給付才能成立的合同。一般認(rèn)為保管合同、定金合同、質(zhì)押合同、自然人之間的借款合同是實(shí)踐合同。一、保管合同的含義是什么保管合同的含義是:保管人有償?shù)鼗驘o(wú)償?shù)貫榧拇嫒吮9芪锲?,并在約定期限內(nèi)或應(yīng)寄存人的請(qǐng)求,返還保管物品的合同。保管合同是實(shí)踐合同。就保管合同而言,僅有當(dāng)事人雙方意思表示一致,合同還不能成立,還必須有寄存人將保管物交付給保管人的事實(shí),保管合同的目的是為寄存人保管保管物,一般要求是維持保管物的現(xiàn)狀,雖然沒(méi)有使保管物升值的義務(wù),但卻負(fù)有盡量避免減損其價(jià)值的義務(wù)。二、實(shí)踐合同與諾成合同怎么定義根據(jù)合同的成立是否需要其他現(xiàn)實(shí)給付為標(biāo)準(zhǔn),可以將合同分為諾成合同與實(shí)踐合同。其中,諾誠(chéng)合同是指只要當(dāng)事人之間意思表示一致合同即告成立的合同;而實(shí)踐合同
    2023-06-28
    69人看過(guò)
  • 廠房建設(shè)承攬合同與建設(shè)工程施工合同有何異同
    承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報(bào)酬的合同。建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè),發(fā)包人支付價(jià)款的合同?!苯ㄔO(shè)工程合同,實(shí)際上是承攬合同的一種特殊類型。建設(shè)工程施工合同與承攬合同都具有以下相同的法律屬性:1、均以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的。在承攬合同中,承攬人必須按照定作人的要求,完成一定的工作,但定作人的目的不是工作過(guò)程,而是工作成果。建設(shè)工程施工合同中,承包人也必須按照發(fā)包人的要求,或根據(jù)發(fā)包人提供的圖紙資料,完成一項(xiàng)工程,發(fā)包人的目的,也不是工作過(guò)程,而是按期得到一項(xiàng)完整的、合格的工程。2、合同的標(biāo)的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的特殊要求而訂立的,因而定作人對(duì)標(biāo)的物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、形狀等的要求使承攬標(biāo)的物特定化,使它同市場(chǎng)上的物品有所區(qū)別,以滿足定作人的特殊需要,這是與買賣合同的最大區(qū)別之處。建設(shè)工程施工合同,同樣也是根據(jù)發(fā)包人提供的
    2023-02-18
    389人看過(guò)
  • 建設(shè)工程合同(工程類合同)的審查流程
    1、這類合同特別要注意審查合同總額或稱工程總價(jià)和款項(xiàng)支付條款之間的聯(lián)系,及是否有對(duì)工程款的審計(jì)的條款。有些合同在工程概況條款中約定了合同總額,該數(shù)額是確定的,但在付款條款中又約定了經(jīng)審計(jì)后再付款,顯然,這樣的合同條款是相互矛盾的,因當(dāng)在合同總額中寫明是暫定數(shù)額,具體款項(xiàng)案審計(jì)結(jié)果確定。2、工程類合同涉及大量的合同附件,要注意與合同的相關(guān)條款的一致性。3、竣工驗(yàn)收條款和付款條款是緊密聯(lián)系的,因此要注意審查竣工驗(yàn)收條款。此外,竣工驗(yàn)收又關(guān)系到交付、保修期等。4、注意違約責(zé)任的約定,特別要注意到工期延誤、因工程質(zhì)量問(wèn)題造成無(wú)法驗(yàn)收時(shí)的違約責(zé)任等。5、對(duì)于經(jīng)過(guò)招投標(biāo)程序的,還需要審查有關(guān)的招投標(biāo)文件與合同約定是否相符。
    2023-06-08
    387人看過(guò)
換一批
#犯罪
北京
律師推薦
    展開(kāi)

    所謂不可抗力,是指合同訂立后發(fā)生的,當(dāng)事人訂立合同時(shí)不能預(yù)見(jiàn)的,且不能避免和不能克服的導(dǎo)致合同不能履行或不能按期履行的客觀現(xiàn)象。 不可抗力的范圍包括以下三種情況: (1)自然災(zāi)害。如地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、旱災(zāi)、海嘯等。 (2)政府行為。... 更多>

    #不可抗力
    相關(guān)咨詢
    • 牡丹江果園園林建設(shè)賠償
      廣西在線咨詢 2023-07-03
      果園的征收補(bǔ)償不僅要根據(jù)土地管理法的規(guī)定規(guī)定:征收土地的,按照被征收土地的原用途給予補(bǔ)償。征收耕地的補(bǔ)償費(fèi)用包括土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)以及地上附著物和青苗的補(bǔ)償費(fèi)。同時(shí)也要根據(jù)品種的不同,以及果樹(shù)的生長(zhǎng)期做賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)之一,通常還要考慮當(dāng)?shù)鼐用裆钗飪r(jià)以及人頭數(shù)來(lái)綜合決定。
    • 園林工程建設(shè)主要承包要具備哪些條件
      西藏在線咨詢 2022-12-03
      1、按照國(guó)務(wù)院規(guī)定的權(quán)限和程序批準(zhǔn)開(kāi)工報(bào)告的建筑工程,不再領(lǐng)取施工許可證。 2、申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證,應(yīng)當(dāng)具備下列條件: (一)已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù); (二)依法應(yīng)當(dāng)辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的,已經(jīng)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證; (三)需要拆遷的,其拆遷進(jìn)度符合施工要求; (四)已經(jīng)確定建筑施工企業(yè); (五)有滿足施工需要的資金安排、施工圖紙及技術(shù)資料; (六)有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施。 建
    • 建設(shè)工程中標(biāo)后簽訂建設(shè)工程合同
      天津在線咨詢 2022-06-25
      1、按照招標(biāo)法第五十九條招標(biāo)人與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同的,或者招標(biāo)人、中標(biāo)人訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的,責(zé)令改正;能夠處中標(biāo)事項(xiàng)金額千分之五以上千分之十以下的罰金。 2、可否收到中標(biāo)通知書(shū)之前的招標(biāo)公告或說(shuō)明中可否有關(guān)于中標(biāo)不簽約的賠償商定,如果有能夠依此追究另一方職責(zé)。 3、中標(biāo)單位要及時(shí)搜羅招標(biāo)單位不簽約的證據(jù)以備用。 4、中標(biāo)不簽約的做法是違背誠(chéng)實(shí)信用的做法,能夠
    • 果園建設(shè)工程賠償如何
      新疆在線咨詢 2023-07-11
      果園的征收補(bǔ)償不僅要根據(jù)土地管理法的規(guī)定規(guī)定:征收土地的,按照被征收土地的原用途給予補(bǔ)償。征收耕地的補(bǔ)償費(fèi)用包括土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)以及地上附著物和青苗的補(bǔ)償費(fèi)。同時(shí)也要根據(jù)品種的不同,以及果樹(shù)的生長(zhǎng)期做賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)之一,通常還要考慮當(dāng)?shù)鼐用裆钗飪r(jià)以及人頭數(shù)來(lái)綜合決定。
    • 承包茶園,茶園建設(shè)施工合同要如何寫,
      陜西在線咨詢 2022-07-29
      甲方:_________乙方:_________為引進(jìn)資金,加大科技投入,發(fā)展_________茶葉產(chǎn)業(yè),經(jīng)雙方認(rèn)真協(xié)商,甲方將所屬的_________的部分茶園發(fā)包給乙方經(jīng)營(yíng)管理,現(xiàn)為明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù),特訂立本合同。一、承包經(jīng)營(yíng)管理范圍1.茶園:甲方所有的上盤分場(chǎng)的茶園_________畝,小坑分場(chǎng)的茶園_________畝,山形盤分場(chǎng)的茶園_________畝,上庵分場(chǎng)的茶園_____