哪些情況公司能主張工期順延
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-10-16 18:57:46
417 人看過(guò)
一、哪些情況公司能主張工期順延
有下列情形的單位可以主張工期順延：
1．施工單位未按約定提供圖紙和開(kāi)工條件；
2．施工單位未按約定支付預(yù)付款和進(jìn)度款，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；
3．施工單位指定的代表未按約定提供指令和批準(zhǔn)，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；
4．設(shè)計(jì)變更和工程量增加；
5．一周內(nèi)，非施工單位因停水、停電、停氣導(dǎo)致停工超過(guò)8小時(shí)；
6．隱蔽工程前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，施工單位未及時(shí)檢查；
7．施工單位未按約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地等。
二、建筑工程工期順延后應(yīng)注意什么
建筑工程工期順延后應(yīng)注意建房單位可以要求施工單位按合同約定賠償，如果沒(méi)有約定的，按實(shí)際造成的損失賠償，如果施工單位不賠償的，建設(shè)單位可以起訴施工單位。
《中華人民共和國(guó)民法典》第五百九十條規(guī)定：“當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明”。
三、建筑工程工期糾紛怎么起訴
建筑工程工期糾紛起訴的流程如下：
1．原告向人民法院遞交起訴狀、副本及相關(guān)的證據(jù)；
2．人民法院接受原告提交的文件、材料，進(jìn)行審查，符合條件的予以立案；
3．法院將原告的起訴書(shū)副本送達(dá)被告；
4．被告作出書(shū)面答辯；
5．開(kāi)庭審理；
6．法院做出判決。
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百二十三條起訴應(yīng)當(dāng)向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數(shù)提出副本。
書(shū)寫(xiě)起訴狀確有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記入筆錄，并告知對(duì)方當(dāng)事人。
《中華人民共和國(guó)民法典》：第八章 違約責(zé)任 第五百九十條 當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但是法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明。\n 當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不免除其違約責(zé)任。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
怎樣的情況下單位可以主張工期順延
109人看過(guò)
-
工期順延哪些情況下才算合法
88人看過(guò)
-
可以順延工期的情況有哪幾種
102人看過(guò)
-
單位在哪些情況下可以要求工期順延
424人看過(guò)
-
工期順延的情形有哪些，工期順延申請(qǐng)報(bào)告怎樣寫(xiě)
355人看過(guò)
-
工期順延存在哪些情況算合法合同怎樣約定工期
380人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門(mén)律師推薦
更多法律綜合知識(shí)相關(guān)文章
-
法律綜合知識(shí)一、工程由哪些情形可以順延工期工程可以順延工期的情形：發(fā)包人沒(méi)有按照約定及時(shí)提供施工所需的原材料和施工設(shè)備；發(fā)包人沒(méi)有及時(shí)向承包人提供施工資金；發(fā)包人突然變更施工計(jì)劃等各種情形?！吨腥A人民共和國(guó)民法典》第八百零三條發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請(qǐng)求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。第八百零五條因發(fā)包人變更計(jì)劃，提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計(jì)工作條件而造成勘察、設(shè)計(jì)的返工、停工或者修改設(shè)計(jì)，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。二、建筑工程工期順延后應(yīng)注意什么建筑工程工期順延后應(yīng)注意建房單位可以要求施工單位按合同約定賠償，如果沒(méi)2023-11-02492人看過(guò) -
不可抗力因疫情防控導(dǎo)致的建設(shè)工期延誤，屬于《合同》約定中的不可抗力情形，應(yīng)將約定的工期順延。一、工期延誤賠償標(biāo)準(zhǔn)工期延誤賠償標(biāo)準(zhǔn)：合同工程發(fā)生誤期的，除合同另有約定外，誤期賠償費(fèi)的最高限額為合同價(jià)款的5%。承包人賠償后，也不能免除承包人按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。如果承包人未按照合同約定施工，導(dǎo)致實(shí)際進(jìn)度遲于計(jì)劃進(jìn)度的，發(fā)包人應(yīng)要求承包人加快進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)合同工期。合同工程發(fā)生誤期，承包人應(yīng)賠償發(fā)包人由此造成的損失，并按照合同約定向發(fā)包人支付誤期賠償費(fèi)。即使承包人支付誤期賠償費(fèi)，也不能免除承包人按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。二、不可抗力如何索賠1、費(fèi)用索賠：通常情況下因不可抗力發(fā)生損失時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)已完工程、已到場(chǎng)材料的損壞有發(fā)包方負(fù)責(zé)，施工方自有或租賃使用的機(jī)械、材料等損失由施工方負(fù)責(zé)，不可抗力發(fā)生后現(xiàn)場(chǎng)清理的費(fèi)用是否發(fā)包方負(fù)責(zé)的，承包方另外要求的賠償一般是不會(huì)獲得襲2023-03-25363人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、延期交房主張哪些賠償若開(kāi)發(fā)商未能按照約定日期履行房屋交付義務(wù)，即構(gòu)成違約行為，您有權(quán)請(qǐng)求其承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。倘若經(jīng)過(guò)合理催告后的三個(gè)月內(nèi)仍無(wú)法完成交付且該延遲無(wú)合法合理的原因，那么作為業(yè)主的您將有權(quán)解除合同并要求開(kāi)發(fā)商承擔(dān)所有由此引發(fā)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。如果在經(jīng)過(guò)同樣的期限之后，開(kāi)發(fā)商能夠如期交房，那么作為購(gòu)買(mǎi)者，您則不可行使解約權(quán)；但此時(shí)，您有權(quán)利向開(kāi)發(fā)商提出索賠，要求賠償因其拖延而導(dǎo)致的額外時(shí)間成本所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失?！渡唐贩夸N(xiāo)售管理辦法》第三十條房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照合同約定，將符合交付使用條件的商品房按期交付給買(mǎi)受人。未能按期交付的，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。因不可抗力或者當(dāng)事人在合同中約定的其他原因，需延期交付的，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知買(mǎi)受人?！吨腥A人民共和國(guó)民法典》第五百七十七條當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠2024-07-10214人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、哺乳期哪些情況公司能辭退用人單位有權(quán)單方與勞動(dòng)者解除勞動(dòng)合同而無(wú)須向勞動(dòng)者支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、賠償金的六種情形：1、員工違反單位規(guī)章制度職工經(jīng)常有遲到、早退或其他嚴(yán)重違反單位規(guī)章制度行為的。根據(jù)勞動(dòng)合同法，嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度，單位也可以解除勞動(dòng)合同，即使女職工懷孕，也不在保護(hù)之列。2、試用期間不符合錄用條件根據(jù)勞動(dòng)合同法第39條規(guī)定，在試用期間被證明不符合錄用條件的，單位可以隨時(shí)和職工解除勞動(dòng)關(guān)系，而且不用進(jìn)行賠償。如果女職工是在試用期懷孕，也可能以不符合錄用條件為由被辭退。3、員工有嚴(yán)重的失職行為勞動(dòng)合同法有規(guī)定，勞動(dòng)者有嚴(yán)重失職行為或者營(yíng)私舞弊的，且給用人單位造成了重大損害，用人單位可以無(wú)條件解除勞動(dòng)合同。這個(gè)規(guī)定對(duì)孕產(chǎn)婦同樣也有約束力。4、以欺詐、脅迫等手段訂立的勞動(dòng)合同勞動(dòng)合同法第二十六條規(guī)定，以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使用人單位在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)2024-02-12139人看過(guò)
-
法律綜合知識(shí)一、建筑工程工期順延應(yīng)包括哪些情形工期順延的情形：1．發(fā)包人未按合同約定時(shí)間提供符合要求的圖紙的；2．發(fā)包人未按合同約定支付工程款的；3．發(fā)包人或者監(jiān)理未及時(shí)發(fā)出指令、確認(rèn)或進(jìn)行答復(fù)的；4．設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致工程量增加的。二、建筑工程工期順延有哪些風(fēng)險(xiǎn)建筑工程工期順延的風(fēng)險(xiǎn)如下：1．人工、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)價(jià)格上漲。一旦工期延長(zhǎng)，施工企業(yè)很可能面臨建筑材料價(jià)格上漲，利潤(rùn)空間被壓縮，甚至有可能虧損。2．企業(yè)管理費(fèi)增加。當(dāng)工期延長(zhǎng)時(shí)，施工企業(yè)需要支付更多的管理人員工資和辦公費(fèi)用，從而造成企業(yè)管理費(fèi)增加。工期越長(zhǎng)，施工企業(yè)所負(fù)擔(dān)的企業(yè)管理費(fèi)成本也越大。3．現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)包方與承包方在簽訂建設(shè)工程施工合同時(shí)，一般會(huì)約定按工程進(jìn)度給付相應(yīng)的工程價(jià)款。當(dāng)出現(xiàn)分期建設(shè)、緩建和暫停施工的情況下，施工企業(yè)將無(wú)法按照合同約定的工程節(jié)點(diǎn)獲得工程款項(xiàng)。此時(shí)，承包人卻又不得不繼續(xù)支付項(xiàng)目材料、勞務(wù)等費(fèi)用，如此下去必然打亂公2023-11-06341人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、在什么情況下可以提出工期順延有下列情形的單位可以主張工期順延：1、施工單位未按約定提供圖紙和開(kāi)工條件；2、施工單位未按約定支付預(yù)付款和進(jìn)度款，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；3、施工單位指定的代表未按約定提供指令和批準(zhǔn)，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；4、設(shè)計(jì)變更和工程量增加；5、一周內(nèi)，非施工單位因停水、停電、停氣導(dǎo)致停工超過(guò)8小時(shí)；6、隱蔽工程前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，施工單位未及時(shí)檢查；7、施工單位未按約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地等。二、拖延工期索賠費(fèi)用包括哪些1．總部管理費(fèi)用：總部管理費(fèi)用的計(jì)算、證實(shí)和審核都非常困難。下面介紹幾種計(jì)算方法。（一）總直接費(fèi)分?jǐn)偡ǎ好繂挝恢苯淤M(fèi)用應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)＝合同執(zhí)行期間總管理費(fèi)用÷合同執(zhí)行期間總直接費(fèi)用；管理費(fèi)分?jǐn)傤~＝每單位直接費(fèi)用應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)×實(shí)際直接費(fèi)。（二）特殊基礎(chǔ)分?jǐn)偡ǎ涸摲N方法是將管理費(fèi)用開(kāi)支按用途分成許多類(lèi)別，按這些類(lèi)別的性質(zhì)分別確定分?jǐn)偦?/div>2024-01-17409人看過(guò)
勞動(dòng)合同期限需要順延勞動(dòng)合同期限的情形：（一）從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的；（二）在本單位患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的；等等。單位勞動(dòng)合同期限可以簽半年嗎公司可以訂立半年期固定期限勞動(dòng)合同。按勞動(dòng)合同法規(guī)定，勞動(dòng)合同分為固定期限勞動(dòng)合同、無(wú)固定期限勞動(dòng)合同和以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同。固定期限勞動(dòng)合同，是指用人單位與勞動(dòng)者約定合同終止時(shí)間的勞動(dòng)合同。用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致，可以訂立三個(gè)月、六個(gè)月、一年、三年、十年不同期限的固定期限勞動(dòng)合同。具體訂立多長(zhǎng)時(shí)間勞動(dòng)合同，由用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商確定。按勞動(dòng)合同法第十九條規(guī)定，勞動(dòng)合同期限三個(gè)月以上不滿(mǎn)一年的，試用期不得超過(guò)一個(gè)月；勞動(dòng)合同期限一年以上不滿(mǎn)三年的，試用期不得超過(guò)二個(gè)月；三年以上固定期限和無(wú)固定期限的勞動(dòng)合同，試用期不得超過(guò)六個(gè)月；不滿(mǎn)三個(gè)月2023-07-21186人看過(guò)
疫情能導(dǎo)致工期無(wú)責(zé)順延。根據(jù)法律規(guī)定，因不可抗力不能履行民事義務(wù)的，不承擔(dān)民事責(zé)任。不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況，疫情屬于不可抗力。一、疫情防控期合同可以終止不予生效嗎疫情防控期合同提前終止是否算違約責(zé)任，要看疫情防控是否為不可抗力因素。因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。不可抗力，是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但是法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不免除其違約責(zé)任。二、影響不可抗力的因素不可抗力是指合同訂立時(shí)不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情2023-04-10454人看過(guò)-
法律綜合知識(shí)延期審理：是指人民法院在已經(jīng)確定開(kāi)庭審理日期后，或者在開(kāi)庭審理過(guò)程中，由于出現(xiàn)一種法定事由，使開(kāi)庭審理不能如期進(jìn)行，或者已經(jīng)開(kāi)始的庭審無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行，從而決定推延審理的一種訴訟制度。離婚案件中，可以延期審理的情形有：《民事訴訟法》第一百四十六條有下列情形之一的，可以延期開(kāi)庭審理：（一）必須到庭的當(dāng)事人和其他訴訟參與人有正當(dāng)理由沒(méi)有到庭的；（二）當(dāng)事人臨時(shí)提出回避申請(qǐng)的；（三）需要通知新的證人到庭，調(diào)取新的證據(jù)，重新鑒定、勘驗(yàn)，或者需要補(bǔ)充調(diào)查的；（四）其他應(yīng)當(dāng)延期的情形。2024-05-04462人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)公司可以降職的情況是要證明勞動(dòng)者不能勝任勞動(dòng)合同約定的工作任務(wù)或同工種同崗位人員的工作量，用人單位應(yīng)當(dāng)提供充足的證據(jù)予以證明。公司不可以隨便降職，雙方簽訂的勞動(dòng)合同，可以通過(guò)協(xié)商一致的方式予以變更，變更后的內(nèi)容需要通過(guò)書(shū)面的形式予以確認(rèn)，勞動(dòng)報(bào)酬是勞動(dòng)合同的必備條款，雙方可以約定就薪酬待遇變更事宜進(jìn)行約定。《勞動(dòng)合同法》第四十條勞動(dòng)者不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的，用人單位提前三十日以書(shū)面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者本人或者額外支付勞動(dòng)者一個(gè)月工資后，可以解除勞動(dòng)合同。2024-05-03199人看過(guò) -
不可抗力1、工程量增加施工過(guò)程中，發(fā)包人時(shí)常要求承包人增加工程量，因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。2、發(fā)包人變更設(shè)計(jì)若在施工過(guò)程中，發(fā)包人變更設(shè)計(jì)，則因發(fā)包人變更設(shè)計(jì)而導(dǎo)致承包人無(wú)法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除，即順延相應(yīng)的工期。3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料，導(dǎo)致承包人無(wú)法施工的，則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P(guān)政府部門(mén)要求停工的，則停工期間應(yīng)當(dāng)從工期中予以扣除。①土地征用、房屋拆遷、地上和地下的障礙清除、三通一平(通水、通電、通路、場(chǎng)地平整);②施工所需各種證件、批文及有關(guān)申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)(如建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、等等);③地質(zhì)勘探資料、水文氣象資料、基準(zhǔn)點(diǎn)、線(xiàn)和水準(zhǔn)點(diǎn);4、發(fā)包人未按約支付工程款一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)事人2023-06-04230人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、夫妻離婚在哪些情況下能主張經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償夫妻離婚，夫妻一方因撫育子女、照料老年人、協(xié)助另一方工作等負(fù)擔(dān)較多義務(wù)的，離婚時(shí)有權(quán)向另一方請(qǐng)求補(bǔ)償。補(bǔ)償方式由雙方協(xié)議；協(xié)議不成的，由人民法院判決?！睹穹ǖ洹返谝磺Я惆耸藯l夫妻一方因撫育子女、照料老年人、協(xié)助另一方工作等負(fù)擔(dān)較多義務(wù)的，離婚時(shí)有權(quán)向另一方請(qǐng)求補(bǔ)償，另一方應(yīng)當(dāng)給予補(bǔ)償。具體辦法由雙方協(xié)議；協(xié)議不成的，由人民法院判決。二、夫妻在哪些情況下不能離婚以下情況下不能離婚：1．女方在懷孕期間、分娩后一年內(nèi)或者是中止妊娠后六個(gè)月內(nèi)，男方不得提出離婚，但是，在此期間，人民法院認(rèn)為確有必要或者如果女方提出離婚的，則不在此限。2．判決不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件，原告撤訴或者按撤訴處理的離婚案件，沒(méi)有新情況、新理由，原告在六個(gè)月內(nèi)又起訴的，不予受理。3．現(xiàn)役軍人的配偶要求離婚，須征得軍人同意，但軍人一方有重大過(guò)錯(cuò)的除外。此處所指的軍人主要指現(xiàn)役軍人，如2024-01-25187人看過(guò)
-
法律綜合知識(shí)一、資陽(yáng)購(gòu)房定金可以退嗎當(dāng)然可以。定金，實(shí)為在簽訂合約抑或是履約之前，支付特定數(shù)額之款項(xiàng)或用以替代該款項(xiàng)之物者的一種擔(dān)保方式。在此過(guò)程中，交納定金一方稱(chēng)之為定金支付方，另一方則被稱(chēng)作定金接受方。依照相關(guān)法規(guī)，雙方當(dāng)事人均可行使權(quán)利，約定定金支付方向現(xiàn)金接受方支付定金，以作為債權(quán)之擔(dān)保。當(dāng)債務(wù)人履行其債務(wù)之后，定金應(yīng)依據(jù)協(xié)議中的條款，視為價(jià)款，或加以追償?！吨腥A人民共和國(guó)民法典》第五百八十七條債務(wù)人履行債務(wù)的，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回。給付定金的一方不履行債務(wù)或者履行債務(wù)不符合約定，致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金；收受定金的一方不履行債務(wù)或者履行債務(wù)不符合約定，致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。二、退房定金可以退嗎買(mǎi)房定金一旦繳納就不能隨意的退還，尤其是購(gòu)房者個(gè)人原因?qū)е虏荒苜?gòu)買(mǎi)房屋的，購(gòu)房定金一般都是不能退還的，部分房東還會(huì)要求購(gòu)房者賠付違約金。但如果是賣(mài)房者不履行合同約2024-03-13171人看過(guò)
-
債務(wù)人當(dāng)事人能否主張違約責(zé)任的情況有：1、當(dāng)事人同意終止合同的，無(wú)論終止原因是什么，無(wú)論當(dāng)事人是否違約，當(dāng)事人是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)支付違約金、賠償損失等違約責(zé)任，由當(dāng)事人自行協(xié)商確定；2、因不能歸責(zé)于任何一方的原因，一方行使解除合同的權(quán)利，合同當(dāng)事人不需要承擔(dān)違約責(zé)任；3、如果一方違約，另一方單方面終止合同，守約方有權(quán)要求違約方支付違約金并賠償損失。未約定違約責(zé)任如何主張損失未約定違約責(zé)任的，守約方可以向違約方主張因違約所造成的損失。《中華人民共和國(guó)民法典》第五百七十七條【違約責(zé)任】當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。第五百八十四條【損害賠償范圍】當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對(duì)方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過(guò)違約一方訂立合同時(shí)預(yù)見(jiàn)到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)2023-07-21227人看過(guò)
#法律綜合知識(shí)
北京
律師推薦
#法律綜合知識(shí)
知識(shí)導(dǎo)航
法律綜合知識(shí)頻道
展開(kāi)
#法律綜合知識(shí)
詞條
法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
#法律綜合知識(shí)
最新文章
-
2025-03-11 -
2025-02-10 -
2024-12-26 -
2024-08-27 -
2024-08-27
#法律綜合知識(shí)
相關(guān)咨詢(xún)
-
2022年哪些情況下承包人可以主張工期順延江蘇在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-12-101、承包人在隱蔽工程被隱蔽前通知發(fā)包人，但發(fā)包人沒(méi)有及時(shí)檢查的； 2、或者發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的。 3、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)民法典》第七百九十八條 隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒(méi)有及時(shí)檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請(qǐng)求賠償停工、窩工等損失。 -
工期順延包括哪些情況及其原因貴州在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-12-021、工程量增加施工過(guò)程中，發(fā)包人時(shí)常要求承包人增加工程量，因而必然導(dǎo)致工期的增加。 2、發(fā)包人變更設(shè)計(jì)若在施工過(guò)程中，發(fā)包人變更設(shè)計(jì)，則因發(fā)包人變更設(shè)計(jì)而導(dǎo)致承包人無(wú)法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除，即順延相應(yīng)的工期。 3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料。 -
工期順延哪些情況算合,具體規(guī)定有哪些遼寧在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-10-13工期順延的合法情況有發(fā)包人要求承包人增加工程量；發(fā)包人變更設(shè)計(jì)；發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料；以及發(fā)包人未按約支付工程款等。 -
民法典規(guī)定工期順延包括哪些情況山東在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-08-30《中華人民共和國(guó)民法典》第八百零三條規(guī)定，發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期。 因發(fā)包人拖欠工程預(yù)付款、進(jìn)度款、遲延提供施工圖紙、場(chǎng)地及原材料、變更設(shè)計(jì)等行為導(dǎo)致工程延誤，合同明確約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人簽證確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的簽證確認(rèn)，但能夠舉證證明在合同約定的辦理期限內(nèi)向發(fā)包人主張過(guò)工期順延或者發(fā)包人的上述行為確實(shí)嚴(yán)重影響施工 -
什么情況能主張誤工費(fèi)陜西在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-08-10收入情況。受害人有固定收入的，誤工費(fèi)按照實(shí)際減少的收入計(jì)算(需要自己來(lái)舉證);受害人無(wú)固定收入的，按照其最近三年的平均收入計(jì)算;受害人不能舉證證明其最近三年的平均收入狀況的，法官會(huì)參照受訴法院所在地相同或者相近行業(yè)上一年度職工的平均工資來(lái)酌情計(jì)算。
- 我是律師 咨詢(xún)合作
- 申請(qǐng)成為嚴(yán)選律師
案件接洽 服務(wù)客戶(hù)