工期順延的情形有哪些，具體有幾種
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-04 08:45:38
230 人看過
1、工程量增加
施工過程中，發(fā)包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。
2、發(fā)包人變更設(shè)計
若在施工過程中，發(fā)包人變更設(shè)計，則因發(fā)包人變更設(shè)計而導(dǎo)致承包人無法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除，即順延相應(yīng)的工期。
3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料
若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料，導(dǎo)致承包人無法施工的，則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P(guān)政府部門要求停工的，則停工期間應(yīng)當(dāng)從工期中予以扣除。
①土地征用、房屋拆遷、地上和地下的障礙清除、三通一平(通水、通電、通路、場地平整);
②施工所需各種證件、批文及有關(guān)申報批準(zhǔn)手續(xù)(如建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、等等);
③地質(zhì)勘探資料、水文氣象資料、基準(zhǔn)點、線和水準(zhǔn)點;
4、發(fā)包人未按約支付工程款
一般來說，當(dāng)事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款。若發(fā)包人未按期支付工程進(jìn)度款，承包人有權(quán)停工，因此引起的工期延誤責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。
5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當(dāng)
實踐中，通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等直接分包給他人施工，或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中，承包人與分包人之間可能因施工銜接不當(dāng)導(dǎo)致工期延誤，在此情形下，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任。
6、工程質(zhì)量鑒定
根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條：建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。對工程質(zhì)量的鑒定可否作為順延工期的理由，主要以工程質(zhì)量是否合格作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定是合格的，則應(yīng)將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格，則工期不應(yīng)當(dāng)順延，承包人逾期竣工的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
7、不可抗力或其他因素
承包人在施工過程中如發(fā)生不可抗力因素，或者其他不可歸責(zé)于承包人的意外事件導(dǎo)致工期延誤的，承包人有權(quán)主張工期順延。比如發(fā)生地震、暴雨期間無法施工，工期順延。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
《施工合同》規(guī)定了工期順延有哪幾種情形?
178人看過
-
工期順延的情形有哪些，工期順延申請報告怎樣寫
355人看過
-
工資形式有哪幾種，具體有哪些內(nèi)容
292人看過
-
不屬于工傷情形具體有幾種
242人看過
-
順延工期的情況有哪些
315人看過
-
犯罪預(yù)備情形具體有哪幾種
284人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多不可抗力相關(guān)文章
-
法律綜合知識一、何種情形可引起工期順延有下列情形的單位可以主張工期順延：1、施工單位未按約定提供圖紙和開工條件；2、施工單位未按約定支付預(yù)付款和進(jìn)度款，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；3、施工單位指定的代表未按約定提供指令和批準(zhǔn)，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；4、設(shè)計變更和工程量增加；5、一周內(nèi)，非施工單位因停水、停電、停氣導(dǎo)致停工超過8小時；6、隱蔽工程前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，施工單位未及時檢查；7、施工單位未按約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等。二、拖延工期索賠費用包括哪些1．總部管理費用：總部管理費用的計算、證實和審核都非常困難。下面介紹幾種計算方法。（一）總直接費分?jǐn)偡ǎ好繂挝恢苯淤M用應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M＝合同執(zhí)行期間總管理費用÷合同執(zhí)行期間總直接費用；管理費分?jǐn)傤~＝每單位直接費用應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M×實際直接費。（二）特殊基礎(chǔ)分?jǐn)偡ǎ涸摲N方法是將管理費用開支按用途分成許多類別，按這些類別的性質(zhì)分別確定分?jǐn)偦A(chǔ)，分2024-01-20175人看過 -
直系血親根據(jù)我國《民事訴訟法》和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，民事訴訟程序中回避的法定情形如下：審判人員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)自行回避，當(dāng)事人及其法定代理人也有權(quán)要求他們回避：(1)是本案的當(dāng)事人或者與當(dāng)事人有直系血親、三代以內(nèi)旁系血親及姻親關(guān)系的；(2)本人或其近親屬與本案有利害關(guān)系的；(3)擔(dān)任過本案的證人、鑒定人、勘驗人、訴訟代理人的；(4)與本案的訴訟代理人有夫妻、父母、子女或者同胞兄弟姐妹關(guān)系的；(5)本人與本案當(dāng)事人之間存在其他利害關(guān)系，可能影響案件公正處理的。審判人員具有下列情形之一的，當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)要求回避，但應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)證據(jù)材料：(1)未經(jīng)批準(zhǔn)，私下會見本案一方當(dāng)事人及其代理人的；(2)為本案當(dāng)事人推薦、介紹代理人，或者為律師、其他人員介紹辦理該案件的；(3)接受本案當(dāng)事人及其委托的人的財物、其他利益，或者要求當(dāng)事人及其委托的人報銷費用的；(4)接受本案當(dāng)事人及其委托的人的宴請，2023-03-27280人看過 -
逮捕有證據(jù)證明該犯罪嫌疑人有犯罪事實，并且會被判處有期徒刑及以上刑罰的犯罪嫌疑人。當(dāng)他們發(fā)生以下五種情況或者有傾向的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕：1、可能實施新的犯罪的；2、有危害國家安全、公共安全或者社會秩序的現(xiàn)實危險的；3、可能毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供的；4、可能對被害人、舉報人、控告人實施打擊報復(fù)的；5、企圖自殺或者逃跑的。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十一條對有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)徤胁蛔阋苑乐拱l(fā)生下列社會危險性的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕：（一）可能實施新的犯罪的；（二）有危害國家安全、公共安全或者社會秩序的現(xiàn)實危險的；（三）可能毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供的；（四）可能對被害人、舉報人、控告人實施打擊報復(fù)的；（五）企圖自殺或者逃跑的。批準(zhǔn)或者決定逮捕，應(yīng)當(dāng)將犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰等情況，作為是否可能2023-03-26268人看過 -
根據(jù)《我國刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物。欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構(gòu)事實，二是隱瞞真相，二者從實質(zhì)上說都是使被害人陷入錯誤認(rèn)知的行為。其次，欺詐行為使對方產(chǎn)生錯誤認(rèn)識。對方產(chǎn)生錯誤認(rèn)識是行為人的欺詐行為所致，即使對方在判斷上有一定的錯誤，也不妨礙詐騙罪的成立。@在欺詐行為與對方處分財產(chǎn)之間，必須介入對方的錯誤認(rèn)識。再次，成立詐騙罪要求被害人陷入錯誤認(rèn)識之后作出的財產(chǎn)處分。最后，欺詐行為使被害人處分財產(chǎn)后，行為人便獲得財產(chǎn)，從而使被害人的財產(chǎn)受到損害。本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的。只要滿足了上述條件，即構(gòu)成了詐騙罪。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、2023-02-28219人看過
-
不可抗力工期延誤的情形有：1、工程量增加；2、發(fā)包人變更設(shè)計；3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料；4、發(fā)包人未按約支付工程款；5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當(dāng)；6、工程質(zhì)量鑒定；7、不可抗力或其他因素。一、工程款優(yōu)先權(quán)是指什么工程款的優(yōu)先權(quán)：是指發(fā)包人未按約定支付工程款，與其他債權(quán)相比，承包人有權(quán)優(yōu)先受償。工程款優(yōu)先于抵押權(quán)，同樣優(yōu)先于當(dāng)事人申請保全后對財產(chǎn)的債權(quán)。建設(shè)工程價款優(yōu)先受償范圍包括承包人為建設(shè)工程支付的工人報酬、材料款等實際支出，不包括預(yù)期利潤和違約金。發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。二、工程設(shè)計合同審查哪些工程設(shè)計合同需要審查以下內(nèi)容：1、仔細(xì)閱讀使用的合同文本；2、嚴(yán)格審查發(fā)包人資質(zhì)等級及履約信用；3、關(guān)于工期、質(zhì)量、造價的約定，是施工合同最重要的內(nèi)容；4、對工程進(jìn)度撥款和竣工結(jié)算程序做出詳細(xì)規(guī)定；5、總2023-03-26434人看過 -
勞動合同終止根據(jù)相關(guān)規(guī)定，勞動合同終止日期順延的具體情形是，當(dāng)勞動合同期滿時，勞動者還在醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，那么勞動合同的期限應(yīng)當(dāng)自動延續(xù)到醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期期滿為止。一、病假的工資怎么計算？1、職工患病或非因工負(fù)傷治療期間，在規(guī)定的醫(yī)療期間內(nèi)由企業(yè)按有關(guān)規(guī)定支付其病假工資或疾病救濟(jì)費，病假工資或疾病救濟(jì)費可以低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)支付，但不能低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%。2、除勞動法第二十五條規(guī)定的情形外，勞動者在醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，勞動，勞動合同期限屆滿時，用人單位不得終止勞動合同。勞動合同的期限應(yīng)自動延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期期滿為止。3、請長病假的職工在醫(yī)療期滿后，能從事原工作的，可以繼續(xù)履行勞動合同；醫(yī)療期滿后仍不能從事原工作也不能從事由單位另行安排的工作的，由勞動鑒定委員會參照工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勞動能力鑒定。被鑒定為一至四級的，應(yīng)當(dāng)退出勞動崗位，解2023-06-27288人看過 -
法律綜合知識一、合同詐騙罪的具體情形有幾種根據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)，合同詐騙罪主要存在以下五種形式，即根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條所規(guī)定的：首先，是行為人以虛構(gòu)的實體單位或利用其他人的名義簽署合同的行為；其次，是用偽造、變造、篡改的貨幣票據(jù)或者其他虛假的所有權(quán)證明來做擔(dān)保的；再者，如果行為人喪失了實際履行合同的能力，卻通過先履行小額合同或者部分履行合同的方式，引誘對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂并履行合同的行為；此外，行為人在收到對方當(dāng)事人支付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)之后，選擇逃避藏匿的行為；最后，行為人還可能采取其他手段，如欺詐等，從對方當(dāng)事人那里獲取財物的行為。《中華人民共和國刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期2024-07-1453人看過 -
用人單位1.從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的。2.在本單位患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動能力的；其終止，按照國家有關(guān)工傷保險的規(guī)定執(zhí)行。3.患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的。4.女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的。5.在本單位連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的。6.法律行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。7.勞動合同期滿，但用人單位與勞動者依法約定的服務(wù)期尚未到期的，勞動合同應(yīng)當(dāng)續(xù)延至服務(wù)期滿；雙方另有約定的，從其約定。8.《工會法》第十八條規(guī)定：基層工會專職主席、副主席或者委員自任職之日起，其勞動合同期限自動延長，延長期限相當(dāng)于其任職期間；非專職主席、副主席或者委員自任職之日起，其尚未履行的勞動合同期限短于任期的，勞動合同期限自動延長至任期期滿。但是，任職期間個人嚴(yán)重過失或者達(dá)到法定退休年齡的除外。9.職工協(xié)商代表2023-03-21145人看過
-
法律綜合知識一、工程由哪些情形可以順延工期工程可以順延工期的情形：發(fā)包人沒有按照約定及時提供施工所需的原材料和施工設(shè)備；發(fā)包人沒有及時向承包人提供施工資金；發(fā)包人突然變更施工計劃等各種情形?！吨腥A人民共和國民法典》第八百零三條發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。第八百零五條因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計工作條件而造成勘察、設(shè)計的返工、停工或者修改設(shè)計，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用。二、建筑工程工期順延后應(yīng)注意什么建筑工程工期順延后應(yīng)注意建房單位可以要求施工單位按合同約定賠償，如果沒2023-11-02492人看過 -
專利權(quán)1、發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，實施其專利，即為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品的；2、使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的；3、外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，實施其專利，即為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的。一、專利權(quán)侵權(quán)的特征是什么1.侵害的對象是有效的專利。專利侵權(quán)必須以存在有效的專利為前提，實施專利授權(quán)以前的技術(shù)、已經(jīng)被宣告無效、被專利權(quán)人放棄的專利或者專利權(quán)期限屆滿的技術(shù)，不構(gòu)成侵權(quán)行為。專利法規(guī)定了臨時保護(hù)制度，發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予前，使用該發(fā)明的應(yīng)支付適當(dāng)?shù)氖褂觅M。對于在發(fā)明專利申請公布后專利權(quán)授予前使用發(fā)明而未支付適當(dāng)費用的糾紛，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)在專利權(quán)被授予之后，請求管理專利工作的部門調(diào)解，或直接向人民法院起訴。2.必2023-06-26116人看過 -
有期徒刑強奸罪的加重情節(jié)有：1、強奸婦女、奸淫幼女情節(jié)惡劣的；2、強奸婦女、奸淫幼女多人的；3、在公共場所當(dāng)眾強奸婦女、奸淫幼女的；4、二人以上輪奸的；5、奸淫不滿十周歲的幼女或者造成幼女傷害的；6、致使被害人重傷、死亡或者造成其他嚴(yán)重后果的。法律依據(jù)：《刑法》第二百三十六條規(guī)定，以暴力、脅迫或者其他手段強奸婦女的，處三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不滿十四周歲的幼女的，以強奸論，從重處罰。強奸婦女、奸淫幼女，有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑：（一）強奸婦女、奸淫幼女情節(jié)惡劣的；（二）強奸婦女、奸淫幼女多人的；（三）在公共場所當(dāng)眾強奸婦女、奸淫幼女的；（四）二人以上輪奸的；（五）奸淫不滿十周歲的幼女或者造成幼女傷害的；（六）致使被害人重傷、死亡或者造成其他嚴(yán)重后果的。一、告強奸罪需要哪些證據(jù)？告強奸罪一般主要有以下證據(jù)：1、被害人陳述。被害人所作的陳述，是證明強奸行為存在的直接2023-03-22443人看過 -
不可抗力1、工程量增加施工過程中，發(fā)包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。2、發(fā)包人變更設(shè)計若在施工過程中，發(fā)包人變更設(shè)計，則因發(fā)包人變更設(shè)計而導(dǎo)致承包人無法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除，即順延相應(yīng)的工期。3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料，導(dǎo)致承包人無法施工的，則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P(guān)政府部門要求停工的，則停工期間應(yīng)當(dāng)從工期中予以扣除。4、發(fā)包人未按約支付工程款一般來說，當(dāng)事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款。若發(fā)包人未按期支付工程進(jìn)度款，承包人有權(quán)停工，因此引起的工期延誤責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當(dāng)實踐中，通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結(jié)構(gòu)工程、2023-06-04337人看過
-
法律綜合知識一、肇事逃逸五種情形具體有哪些肇事逃逸五種情形：1、雖將傷者送到醫(yī)院，但未報案且無故離開醫(yī)院的；2、雖將傷者送到醫(yī)院，但給傷者或家屬留下假的個人信息后離開醫(yī)院的；3、明知發(fā)生交通事故，駕車或棄車逃離事故現(xiàn)場的；4、當(dāng)事人認(rèn)為對事故沒有責(zé)任，駕車駛離事故現(xiàn)場的；5、有酒后和無證駕車等嫌疑，棄車離開事故現(xiàn)場后又返回的?！缎谭ā返谝话偃龡l違反交通運輸管理法規(guī)，因而發(fā)生重大事故，致人重傷、死亡或者使公私財產(chǎn)遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；交通運輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，處七年以上有期徒刑。二、肇事逃逸認(rèn)定的八種情形都是什么1．明知發(fā)生交通事故，交通事故當(dāng)事人駕車或棄車逃離事故現(xiàn)場的；2．交通事故當(dāng)事人認(rèn)為自己沒有事故責(zé)任，駕車駛離事故現(xiàn)場的；3．交通事故當(dāng)事人有酒后和無證駕車等嫌疑，報案后不履行現(xiàn)場聽候處理義務(wù)，棄車離開事故2024-01-29482人看過 -
專利權(quán)一、不授予專利權(quán)的具體情形有幾種(一)科學(xué)發(fā)現(xiàn);(二)智力活動的規(guī)則和方法;(三)疾病的診斷和治療方法;(四)動物和植物品種，但動物和植物品種的非生物學(xué)的生產(chǎn)方法可授予專利權(quán);(五)用原子核變換方法獲得的物質(zhì);(六)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識作用的設(shè)計;(七)違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造;(八)違法法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造。二、專利授予的要求是什么授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。1、新穎性新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù);也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。2、創(chuàng)造性創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步，該實用新型具2023-04-16370人看過
#犯罪
北京
律師推薦
#犯罪
知識導(dǎo)航
展開
#不可抗力
詞條
所謂不可抗力，是指合同訂立后發(fā)生的，當(dāng)事人訂立合同時不能預(yù)見的，且不能避免和不能克服的導(dǎo)致合同不能履行或不能按期履行的客觀現(xiàn)象。 不可抗力的范圍包括以下三種情況： （1）自然災(zāi)害。如地震、臺風(fēng)、洪水、旱災(zāi)、海嘯等。 （2）政府行為。... 更多>
#不可抗力
最新文章
-
2024-01-26 -
2024-01-22 -
2023-11-24 -
2023-11-24 -
2023-11-23
#不可抗力
相關(guān)咨詢
-
工期順延哪些情況算合,具體規(guī)定有哪些遼寧在線咨詢 2023-10-13工期順延的合法情況有發(fā)包人要求承包人增加工程量；發(fā)包人變更設(shè)計；發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料；以及發(fā)包人未按約支付工程款等。 -
遺囑的形式有幾種？具體有哪些種類？江西在線咨詢 2023-03-21遺囑的形式有自書遺囑、代書遺囑、錄音遺囑、公證遺囑和口頭遺囑這幾種。 1、公證遺囑是指經(jīng)過國家公證機關(guān)辦理了公證的遺囑。 2、代書遺囑是指由他人代為書寫的遺囑。一般而言，公民應(yīng)當(dāng)自己書寫遺囑，但在生病、不會寫字、不想自己書寫等各種客觀情況下，允許公民立代書遺囑。代書遺囑上必須有二名以上的見證人簽名見證，且應(yīng)當(dāng)由其中一名見證人代書。 3、錄音遺囑是指以錄音形式制作的遺囑，錄音遺囑必須有兩名以上的見證 -
工資形式有哪幾種，具體有哪些內(nèi)容河北在線咨詢 2023-03-11工資的基本形式有以下幾種： 1.計時工資。計時工資是以勞動時間作為計算勞動報酬的單位的工資形式。 2.計件工資。計件工資是根據(jù)勞動者完成的產(chǎn)品的數(shù)量支付勞動報酬的工資形式。 3.定額工資。是按照勞動定額完成的情況支付勞動報酬的一種工資形式。 4.浮動工資。是勞動者勞動報酬隨著企業(yè)經(jīng)營好壞及勞動者勞動貢獻(xiàn)大小而上下浮動的一種工資形式。 5.獎金。是對超額勞動的補貼，以現(xiàn)金方式給予的物質(zhì)鼓勵。 6.津 -
駕駛證注銷具體有哪幾種情形湖南在線咨詢 2022-05-03一、注銷駕駛證 注銷駕駛證，一般有以下七種情況： 1、死亡的 2、身體條件不適合駕駛機動車的 3、提出注銷申請的 4、喪失民事行為能力，監(jiān)護(hù)人提出注銷申請的 5、超過機動車駕駛證有效期一年以上未換證的 6、年齡在60周歲以上，在一個記分周期結(jié)束后一年內(nèi)未提交身體條件證明的；或者持有大型客車、牽引車、城市公交車、中型客車、大型貨車、無軌電車、有軌電車準(zhǔn)駕車型。 在兩個記分周期結(jié)束后一年內(nèi)未提交身體條 -
承包人可以順延工程工期的情形有哪些山東在線咨詢 2023-03-04承包人可以順延工程工期的情形有： 在建設(shè)工程施工合同履行過程中，如果出現(xiàn)以下情形，承包人可以順延工程工期： 1、隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查，發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程工期。 2、發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程工期。 3、建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工程工期。
