精品久久久久久中文字幕202,狠色狠色狠狠色综合久久

工期順延的情形有哪些，工期順延申請報告怎樣寫

來源：法律編輯整理時間： 2024-04-18 18:01:07 355 人看過

工期順延的情形

1、工程量增加

施工過程中，發(fā)包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。

2、發(fā)包人變更設(shè)計

若在施工過程中，發(fā)包人變更設(shè)計，則因發(fā)包人變更設(shè)計而導(dǎo)致承包人無法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除，即順延相應(yīng)的工期。

3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料

若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料，導(dǎo)致承包人無法施工的，則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P(guān)政府部門要求停工的，則停工期間應(yīng)當(dāng)從工期中予以扣除。

①土地征用、房屋拆遷、地上和地下的障礙清除、三通一平（通水、通電、通路、場地平整）；

②施工所需各種證件、批文及有關(guān)申報批準(zhǔn)手續(xù)（如建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、等等）；

③地質(zhì)勘探資料、水文氣象資料、基準(zhǔn)點、線和水準(zhǔn)點；

4、發(fā)包人未按約支付工程款

一般來說，當(dāng)事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款。若發(fā)包人未按期支付工程進(jìn)度款，承包人有權(quán)停工，因此引起的工期延誤責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。

5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當(dāng)

實踐中，通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等直接分包給他人施工，或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中，承包人與分包人之間可能因施工銜接不當(dāng)導(dǎo)致工期延誤，在此情形下，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任。

6、工程質(zhì)量鑒定

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定：建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。對工程質(zhì)量的鑒定可否作為順延工期的理由，主要以工程質(zhì)量是否合格作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定是合格的，則應(yīng)將鑒定期間作為順延工期期間；反之如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格，則工期不應(yīng)當(dāng)順延，承包人逾期竣工的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

7、不可抗力或其他因素

承包人在施工過程中如發(fā)生不可抗力因素，或者其他不可歸責(zé)于承包人的意外事件導(dǎo)致工期延誤的，承包人有權(quán)主張工期順延。比如發(fā)生地震、暴雨期間無法施工，工期順延。

工期延長申請報告

XXX單位公司：

感謝建設(shè)單位公司對我公司的信任和支持，由我公司承建貴公司的“通訊樞紐大樓外裝飾工程”。

為保證該工程優(yōu)質(zhì)高效的完成，我公司按合同條款26日正式開工。

然后，自我項目部進(jìn)駐貴工地后，由于以下問題嚴(yán)重影響了我司該工程的正常施工和進(jìn)度計劃：

一、土建單位的影響：

因土建單位自下旬以來，勞動力的缺乏造成其外墻砌磚、抹灰、構(gòu)造柱、壓頂澆筑砼等工序大面積未完工：使我部基本無作業(yè)面可施工，無法按原定施工方案組織有效施工，由此加大了我部的管理難度，并造成窩工、返工等引起的諸多損失；時至今日土建工序，仍未能全面達(dá)到我部施工條件的要求。

二、停電的影響：

自以來經(jīng)常發(fā)生停電現(xiàn)象，具體情況如下：

元月5日全天停電，元月7日全天停電，元月8日上午停電，元月12日全天停電，元月13日上午停電，其余時間的零星點停電也較多，以上停電時間又正好是我部進(jìn)行屋面鋼結(jié)構(gòu)及幕墻鋁型材龍骨制作、安裝的用電高峰期；使我部無法對該工程進(jìn)行正常的施工安排，打亂了對該工程的施工進(jìn)度計劃，造成人力、物力相當(dāng)?shù)膿p失。

三、由于該工程施工圖相當(dāng)粗糙、基本無法按圖施工；在施工過程中必須經(jīng)常同貴公司工程代表、監(jiān)理商榷施工方案，也使我部不能正常地安排施工。

鑒于以上情況，我部本著“想業(yè)主所想，急業(yè)主所急”的工程服務(wù)理念；多次組織召開內(nèi)部分析討論會，借鑒以往優(yōu)秀工程的施工經(jīng)驗，結(jié)合本工程實際情況，采用迂回施工、交叉等作業(yè)方案，盡量讓施工隊伍投入施工工作，搶工作面施工；并采取了相應(yīng)的成品保護(hù)措施，但也增加了工程管理成本和施工成本。

根據(jù)優(yōu)質(zhì)工程施工工藝和周期要求，同時也懇請業(yè)主為工程質(zhì)量和安全著想，我部特向貴公司申請將該工程工期延長30天，將該工程竣工時間順延至5日。

請貴公司領(lǐng)導(dǎo)予以批復(fù)。

再次感謝貴公司對我公司工作的支持。

此致！

施工單位：

XXXX年XX月XX日

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》第十五條

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多法律綜合知識相關(guān)文章

簽證
申請順延工期簽證的方法

當(dāng)工程無法按照約定期限完成時，是可以申請工期延順的，此時應(yīng)當(dāng)及時辦理現(xiàn)場簽證。凡涉及經(jīng)濟費用支出的停工、窩工、用工簽證、機械臺班簽證等，一定要在第一時間找現(xiàn)場代表核實后簽證，如果現(xiàn)場代表拒簽，可退一步請他簽認(rèn)事實情況，及工期順延。并且要馬上向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理情況。工期延誤索賠依據(jù)1、雙方往來的信件及各種會議，會談紀(jì)要．2、招標(biāo)文件、施工合同文本及附件、補充協(xié)議、施工現(xiàn)場的各類簽認(rèn)記錄，經(jīng)認(rèn)可的施工進(jìn)度計劃書，工程圖紙及技術(shù)規(guī)范等．3、發(fā)包人或者工程師簽認(rèn)的簽證．4、氣象資料、工程檢查驗收報告和各種技術(shù)鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明．5、國家有關(guān)法律法令政策性文件．6、施工進(jìn)度計劃和實際施工進(jìn)度記錄、施工現(xiàn)場的有關(guān)文件（施工記錄備忘錄施工月報施工日志等）及工程照片．7、工程核算資料，財務(wù)報告，財務(wù)憑證等，各種驗收報告和技術(shù)鑒定．8、工程有關(guān)的圖片片和錄象，備忘錄，

2023-07-16

463人看過
簽證
順延工期簽證是怎樣

工期順延，就是當(dāng)我們在施工工程中，并非施工單位造成的，而是因為不可抗力的因素，導(dǎo)致施工單位無法正常施工的情況下，此時就可以申請工期順延。由于工期是合同在訂立時，完成單位工程所需要的時間，一般來說，合同內(nèi)是會訂立雙方如何遵守該合同，以及相關(guān)的違約懲罰措施的。所以，當(dāng)工期被延誤時，施工單位往往會申請工期延順。一、工期順延怎么樣才合法1、工程量增加施工過程中，發(fā)包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。2、發(fā)包人變更設(shè)計若在施工過程中，發(fā)包人變更設(shè)計，則因發(fā)包人變更設(shè)計而導(dǎo)致承包人無法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除，即順延相應(yīng)的工期。3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料，導(dǎo)致承包人無法施工的，則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因

2023-02-19

99人看過
工程施工
建工企業(yè)如何申請工期順延

2022年建工企業(yè)如何申請工期延期呢2020年建工企業(yè)申請工期延期應(yīng)當(dāng)事前約定并經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。

2023-06-12

291人看過
法律綜合知識
建筑工程工期順延的具體情況有哪些

一、建筑工程工期順延的具體情況有哪些1．發(fā)包人未按合同約定時間提供符合要求的圖紙的；2．發(fā)包人未按合同約定支付工程款的；3．發(fā)包人或者監(jiān)理未及時發(fā)出指令、確認(rèn)或進(jìn)行答復(fù)的；4．設(shè)計變更，導(dǎo)致工程量增加的。二、建筑工程工期順延有哪些風(fēng)險建筑工程工期順延的風(fēng)險如下：1．人工、材料費、機械費價格上漲。一旦工期延長，施工企業(yè)很可能面臨建筑材料價格上漲，利潤空間被壓縮，甚至有可能虧損。2．企業(yè)管理費增加。當(dāng)工期延長時，施工企業(yè)需要支付更多的管理人員工資和辦公費用，從而造成企業(yè)管理費增加。工期越長，施工企業(yè)所負(fù)擔(dān)的企業(yè)管理費成本也越大。3．現(xiàn)金流風(fēng)險。發(fā)包方與承包方在簽訂建設(shè)工程施工合同時，一般會約定按工程進(jìn)度給付相應(yīng)的工程價款。當(dāng)出現(xiàn)分期建設(shè)、緩建和暫停施工的情況下，施工企業(yè)將無法按照合同約定的工程節(jié)點獲得工程款項。此時，承包人卻又不得不繼續(xù)支付項目材料、勞務(wù)等費用，如此下去必然打亂公司經(jīng)營策略，給

2023-12-07

144人看過

不可抗力
《施工合同》規(guī)定了工期順延有哪幾種情形?

1、發(fā)包人未按合同約定時間開工的，以實際開工時間作為工期的起算點，工期向后順延相應(yīng)遲延開工的時間。2、雖然進(jìn)場，但開工條件不具備的。如達(dá)不到開工的客觀條件或者法定條件，如工地未滿足合同約定的開工要求，法律上相關(guān)審批手續(xù)未辦妥等。3、發(fā)包人未按合同約定時間提供符合要求的圖紙的。4、發(fā)包人未按合同約定支付工程款的。5、發(fā)包人或者監(jiān)理未及時發(fā)出指令、確認(rèn)或進(jìn)行答復(fù)的。6、設(shè)計變更，導(dǎo)致工程量增加的。7、發(fā)包人提供的測量基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點、勘察報告及其他書面資料存在錯誤或疏漏的。8、發(fā)包人增加合同外工程的，該工程另行計算工期，在原合同工期中順延。9、發(fā)包方供應(yīng)材料的，因發(fā)包供應(yīng)材料遲延造成工期延誤的。10、不可擴抗力，如臺風(fēng)造成、政府指令(如高考、召開重要會議)要求停工等。11、非承包人原因而發(fā)包人要求停工的。12、非承包人原因而監(jiān)理單位指令停工的。13、承包人按合同約定程序完成隱蔽工程后發(fā)包

2023-03-04

178人看過
法律綜合知識
可以順延工期的情況有哪幾種

一、可以順延工期的情況有哪幾種有下列情形的單位可以主張工期順延：1、施工單位未按約定提供圖紙和開工條件；2、施工單位未按約定支付預(yù)付款和進(jìn)度款，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；3、施工單位指定的代表未按約定提供指令和批準(zhǔn)，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；4、設(shè)計變更和工程量增加；5、一周內(nèi)，非施工單位因停水、停電、停氣導(dǎo)致停工超過8小時；6、隱蔽工程前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，施工單位未及時檢查；7、施工單位未按約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等。二、拖延工期索賠費用包括哪些1．總部管理費用：總部管理費用的計算、證實和審核都非常困難。下面介紹幾種計算方法。（一）總直接費分?jǐn)偡ǎ好繂挝恢苯淤M用應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M＝合同執(zhí)行期間總管理費用÷合同執(zhí)行期間總直接費用；管理費分?jǐn)傤~＝每單位直接費用應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M×實際直接費。（二）特殊基礎(chǔ)分?jǐn)偡ǎ涸摲N方法是將管理費用開支按用途分成許多類別，按這些類別的性質(zhì)分別確定分?jǐn)偦A(chǔ)

2024-01-18

102人看過
法律綜合知識
建筑工程工期順延包括哪些情況

一、建筑工程工期順延包括哪些情況有下列情形的單位可以主張工期順延：1、施工單位未按約定提供圖紙和開工條件；2、施工單位未按約定支付預(yù)付款和進(jìn)度款，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；3、施工單位指定的代表未按約定提供指令和批準(zhǔn)，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；4、設(shè)計變更和工程量增加；5、一周內(nèi)，非施工單位因停水、停電、停氣導(dǎo)致停工超過8小時；6、隱蔽工程前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，施工單位未及時檢查；7、施工單位未按約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等。二、拖延工期索賠費用包括哪些1．總部管理費用：總部管理費用的計算、證實和審核都非常困難。下面介紹幾種計算方法。（一）總直接費分?jǐn)偡ǎ好繂挝恢苯淤M用應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M＝合同執(zhí)行期間總管理費用÷合同執(zhí)行期間總直接費用；管理費分?jǐn)傤~＝每單位直接費用應(yīng)分?jǐn)偟墓芾碣M×實際直接費。（二）特殊基礎(chǔ)分?jǐn)偡ǎ涸摲N方法是將管理費用開支按用途分成許多類別，按這些類別的性質(zhì)分別確定分?jǐn)偦?/div>

2024-01-15

190人看過
法律綜合知識
建筑工程的工期順延的情形包括什么

一、建筑工程的工期順延的情形包括什么建筑工程的工期順延的情形包括：1．建設(shè)單位未按照約定提供圖紙及開工條件；2．建設(shè)單位未按照約定支付預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行；3．建設(shè)單位指定的代表未按照約定提供指令、批準(zhǔn)，致使施工不能正常進(jìn)行。二、建筑工程工期糾紛怎么起訴建筑工程工期糾紛起訴的流程如下：1．原告向人民法院遞交起訴狀、副本及相關(guān)的證據(jù)；2．人民法院接受原告提交的文件、材料，進(jìn)行審查，符合條件的予以立案；3．法院將原告的起訴書副本送達(dá)被告；4．被告作出書面答辯；5．開庭審理；6．法院做出判決。《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十三條起訴應(yīng)當(dāng)向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數(shù)提出副本。書寫起訴狀確有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記入筆錄，并告知對方當(dāng)事人。三、如何應(yīng)對建筑工程的工期順延1．收集相關(guān)證據(jù)，證明確實存在不可抗力的事實；2．及時向發(fā)包方通知不可抗力事件，并積極申請工

2023-11-02

121人看過

不可抗力
工期順延怎么樣才合法

1、工程量增加施工過程中，發(fā)包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。2、發(fā)包人變更設(shè)計若在施工過程中，發(fā)包人變更設(shè)計，則因發(fā)包人變更設(shè)計而導(dǎo)致承包人無法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除，即順延相應(yīng)的工期。3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料，導(dǎo)致承包人無法施工的，則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P(guān)政府部門要求停工的，則停工期間應(yīng)當(dāng)從工期中予以扣除。4、發(fā)包人未按約支付工程款一般來說，當(dāng)事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款。若發(fā)包人未按期支付工程進(jìn)度款，承包人有權(quán)停工，因此引起的工期延誤責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當(dāng)實踐中，通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結(jié)構(gòu)工程、

2023-04-16

403人看過
不可抗力
工期順延哪些情況下才算合法

從實踐來看，出現(xiàn)以下情形的，工期依法順延：工程量增加、發(fā)包人變更設(shè)計、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料、發(fā)包人未按約支付工程款、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當(dāng)、工程質(zhì)量鑒定以及不可抗力或其他因素。1、工程量增加施工過程中，發(fā)包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。2、發(fā)包人變更設(shè)計若在施工過程中，發(fā)包人變更設(shè)計，則因發(fā)包人變更設(shè)計而導(dǎo)致承包人無法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除，即順延相應(yīng)的工期。3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計圖紙等施工必需的資料，導(dǎo)致承包人無法施工的，則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P(guān)政府部門要求停工的，則停工期間應(yīng)當(dāng)從工期中予以扣除。4、發(fā)包人未按約支付工程款一般來說，當(dāng)

2023-04-27

191人看過
法律綜合知識
哪些情況公司能主張工期順延

一、哪些情況公司能主張工期順延有下列情形的單位可以主張工期順延：1．施工單位未按約定提供圖紙和開工條件；2．施工單位未按約定支付預(yù)付款和進(jìn)度款，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；3．施工單位指定的代表未按約定提供指令和批準(zhǔn)，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行；4．設(shè)計變更和工程量增加；5．一周內(nèi)，非施工單位因停水、停電、停氣導(dǎo)致停工超過8小時；6．隱蔽工程前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，施工單位未及時檢查；7．施工單位未按約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等。二、建筑工程工期順延后應(yīng)注意什么建筑工程工期順延后應(yīng)注意建房單位可以要求施工單位按合同約定賠償，如果沒有約定的，按實際造成的損失賠償，如果施工單位不賠償?shù)?，建設(shè)單位可以起訴施工單位?！吨腥A人民共和國民法典》第五百九十條規(guī)定：“當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明”。三、建筑工程工期糾紛怎么起

2023-10-16

417人看過
不可抗力
怎么認(rèn)定工期順延

1、工期順延如何認(rèn)定？因發(fā)包人拖欠工程預(yù)付款、進(jìn)度款、遲延提供施工圖紙、場地及原材料、變更設(shè)計等行為導(dǎo)致工程延誤，合同明確約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人簽證確認(rèn)，經(jīng)審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認(rèn)，但其舉證證明在合同約定的辦理期限內(nèi)向發(fā)包人主張過工期順延，或者發(fā)包人的上述行為確實嚴(yán)重影響施工進(jìn)度的，對承包人順延相應(yīng)工期的主張，可予支持。2、工期順延是否須經(jīng)發(fā)包方或監(jiān)理工程師簽認(rèn)《通用條款》第13．1條規(guī)定，因以下原因造成工期延誤的，經(jīng)工程師確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：（1）發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；（2）發(fā)包人未能約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行；（3）工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行；（4）設(shè)計變更和工程量增加；（5）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；（6）不可抗力；（7）專用條款中約定或經(jīng)工程師同意工期順

2023-03-17

169人看過

不可抗力
疫情期間建工企業(yè)是否有權(quán)申請工程順延

疫情期間建工企業(yè)有權(quán)申請工程順延。疫情是不可抗力，屬于不能預(yù)見也不能避免且不能克服的客觀情況，當(dāng)事人因不可抗力不能及時履行民事義務(wù)的，不承擔(dān)民事責(zé)任。一、被人起訴解除合同是明示違約嗎在我國提起訴訟解除合同并不一定是明示違約，有可能是出現(xiàn)法定解除合同的情形請求法院解除合同。其中，因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的的情形就屬于解除合同的法定情形。因不可抗力不能履行民事義務(wù)的，不承擔(dān)民事責(zé)任。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。不可抗力是不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。二、遇到疫情租賃合同可以解除嗎？遇到疫情租賃合同可以解除。根據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，不可抗力是指不可預(yù)見、不可避免、不可克服的客觀情況。同時，不可抗力屬于法定免責(zé)原因，不屬于當(dāng)事人。因合同不能履行的，可以變更或者解除合同。因此，不可抗力的法律后果是直接免除責(zé)任，通過變更或解除合同解決不可抗力的不利影響。三、侵權(quán)中意外事件如何

2023-06-22

97人看過
不可抗力
工期順延存在哪些情況算合法合同怎樣約定工期

1、在工程量增加的施工過程中，發(fā)包人經(jīng)常要求承包人增加工程量，必然導(dǎo)致工期增加。在這種情況下，工期自然順延。2、如果發(fā)包人在施工過程中改變設(shè)計，由于發(fā)包人改變設(shè)計，承包人無法施工的期限應(yīng)從工期中扣除，即順延相應(yīng)的工期。3、如果發(fā)包人未能在合同約定的期限內(nèi)提供設(shè)計圖紙等必要的施工材料，如果發(fā)包人未能在合同約定的期限內(nèi)提供設(shè)計圖紙等必要的施工材料，導(dǎo)致承包人無法施工，則從發(fā)包人提供這些必要的施工材料之日起計算工期。4、一般來說，發(fā)包人未按合同支付工程款，當(dāng)事人在施工合同中約定發(fā)包人按工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款。如果發(fā)包人未支付工程進(jìn)度款的，承包人有權(quán)停止工作，因此工期延誤的責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。5、在施工過程中，發(fā)包人指定的分包商與承包銜接不當(dāng)?shù)膶嵺`中，通常存在發(fā)包人直接將鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等部分工程分包給他人施工，或者要求承包人分包給指定單位施工的情況。6、工程質(zhì)量鑒定建設(shè)項目

2023-08-08

380人看過