工程違約金最高可以約定多少?
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-03-06 09:00:22
153 人看過
工程違約金最高可以約定工程施工實(shí)際損失的30%，如果過高，那么法院在進(jìn)行處理的時(shí)候會(huì)給予降低的。在建設(shè)工程施工承包合同中，發(fā)包人的主要義務(wù)包括做好施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作、為施工人提供必要的現(xiàn)場條件和配合承包人的工作、按照合同規(guī)定向施工人支付工程價(jià)款、進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查、組織竣工驗(yàn)收和竣工結(jié)算等。
如果合同約定由發(fā)包人提供場地、技術(shù)資料，而發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供這些條件，或發(fā)包人未按約定支付工程款，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。在這里發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任的方式是賠償損失，承包人有權(quán)要求工期和費(fèi)用索賠。
一、建設(shè)工程合同發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任
（一）做好施工前的一切準(zhǔn)備工作，確保建設(shè)承包單位準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入施工現(xiàn)場。《民法典》規(guī)定，發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并要求停工、窩工損失賠償。
（二）向承包人提供符合質(zhì)量的材料、設(shè)備，因提供的材料質(zhì)量存在瑕疵和提供的設(shè)備不符合要求而延誤工期，造成質(zhì)量責(zé)任的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
（三）對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行檢查?！睹穹ǖ洹芬?guī)定，發(fā)包人在不妨礙承包人正常作業(yè)的情況下，可以隨時(shí)對作業(yè)進(jìn)行進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查。
（四）組織驗(yàn)收。建設(shè)工程竣工后，發(fā)包人應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收?！睹穹ǖ洹芬?guī)定，建設(shè)工程竣工后，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工圖紙說明書、國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
（五）支付價(jià)款，接收工程。
（六）交付使用。發(fā)包方對承包方完成的建設(shè)工程項(xiàng)目，經(jīng)驗(yàn)收合格，支付價(jià)款后應(yīng)及時(shí)交付使用，發(fā)揮建設(shè)工程效益。
二、民法典的發(fā)包方是否可以承擔(dān)違約責(zé)任
發(fā)包方會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。根據(jù)《民法典》第八百零三條，發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條，因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。第八百零五條，因發(fā)包人變更計(jì)劃，提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計(jì)工作條件而造成勘察、設(shè)計(jì)的返工、停工或者修改設(shè)計(jì)，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
欠條最高可寫多少違約金
366人看過
-
合同違約金最多可以約定多少？合同違約金怎么算？
213人看過
-
最高可達(dá)多少的工期延誤違約金？
284人看過
-
買賣合同違約金最高多少，違約金沒有約定怎么算
53人看過
-
違約金上限是多少工程違約金多少
429人看過
-
違約金最高多少百分比
191人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多違約金相關(guān)文章
-
法律綜合知識一、利息加違約金最高多少最高是四倍同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。民間借貸利息：根據(jù)《最高人民法院關(guān)于人民法院審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》，民間借貸的利率可以由雙方約定。但如果約定的利率過高，超過了《最高人民法院關(guān)于人民法院審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》中明確的“四倍于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率”的水平，超出部分的利息是得不到法律保護(hù)的。2020年8月20日起施行的《最高人民法院關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于人民法院審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定〉的決定》取消了這一規(guī)定，但仍然保留了對于民間借貸利率的管制。金融機(jī)構(gòu)貸款利息：商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款利率通常受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)范，且通常不會(huì)出現(xiàn)過高利率的情況。但如果金融機(jī)構(gòu)的利率過高，或者存在其他違法行為，借款人可以依法提出異議。法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》第二百一十一條自然人之間的借款合同約定支付利息的，借款的利率不得違反國家2024-01-12255人看過 -
法律綜合知識法律并沒有規(guī)定違約金最高每日可收取多少，違約金的數(shù)額應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商確定。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少?！睹穹ǖ洹返谖灏侔耸鍡l當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。2024-05-14415人看過 -
違約金由雙方協(xié)商確定，沒有數(shù)額的限制，一般是根據(jù)雙方預(yù)測的因一方違約可能帶來的損失大小來確定的。一般來說合同違約金上限是不超過實(shí)際損失的30%。但是如果過高或者過低是可以請求法院給予減少或者增加的。一、房屋合同違約金是怎么規(guī)定的違約金是當(dāng)事人通過約定而預(yù)先確定，并且違約金在彌補(bǔ)守約方損失的同時(shí)，還具有對違約方的懲罰作用。違約金由雙方協(xié)商確定，沒有數(shù)額的限制，一般是根據(jù)雙方預(yù)測的因一方違約可能帶來的損失大小來確定的。發(fā)生一方違約后、守約方要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任時(shí)，如果約定的違約金“低于”實(shí)際發(fā)生的損失，守約方可以起訴到法院請求增加違約金；如果約定的違約金“過分”高于實(shí)際損失，違約方可以起訴到法院請求減少違約金。違約金過高的比較標(biāo)準(zhǔn)為守約方的實(shí)際損失，實(shí)際損失包括直接損失和履行利益損失。二、逾期付款的上限是多少一般來說，在法律規(guī)定中，沒有明確強(qiáng)調(diào)逾期付款違約金的上限。通常按照當(dāng)事人雙方簽訂的合2023-03-31301人看過 -
一、工程合同違約金標(biāo)準(zhǔn)是多少工程合同違約金的標(biāo)準(zhǔn)是不得超過實(shí)際損失的30％，可以上下進(jìn)行過多過少的調(diào)整，《民法典》第五百八十五條規(guī)定：當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。1、違約金適用的一般原則性規(guī)定。（1）合同對違約金有具體約定的按約定，對違約金無約定或約定不明確的，按沒有約定處理。（2）違約金的計(jì)算依據(jù)是合同總價(jià)。（3）約定違約金數(shù)額一般以不超過合同未履行部分的價(jià)金總額為限。2、逾期付款違約金的計(jì)算，應(yīng)注意不同時(shí)期的計(jì)算參考依據(jù)。3、對約定違約金和罰款的，或只約定罰款的，只要其金額2024-01-17263人看過
-
違約金一般認(rèn)為，約定的違約金的上限為造成損失的百分之三十?！吨腥A人民共和國民法典》第五百八十五條第二款規(guī)定，約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。合同違約金的上限是多少根據(jù)《民法典》（自2021年1月1日起實(shí)施）第五百八十五條的規(guī)定，違約金過高的比較標(biāo)準(zhǔn)為守約方的實(shí)際損失，如上所述，實(shí)際損失包括直接損失和履行利益損失。《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條的規(guī)定，以調(diào)整到實(shí)際損失的130％為原則，以體現(xiàn)違約金的懲罰性。法律對于違約金的最高限度并沒有明確的規(guī)定，最高人民法院《關(guān)于適用若干問題的解釋》第一百二十一條規(guī)定“當(dāng)事人約定的定金數(shù)額超過主合同標(biāo)的額百分之二十的，超過的部分，人民法院不予支持?！薄吨腥A人民共和國民法典》第五百八十2023-07-02474人看過 -
法律綜合知識一、店面違約金最高賠付多少？法律沒有規(guī)定店面違約金最高賠付標(biāo)準(zhǔn)，一般參照造成的損失進(jìn)行計(jì)算，大概相當(dāng)于3個(gè)月左右租金。如果房東違約提前收回門面，合同中沒有規(guī)定違約金，承租人有權(quán)要求房東賠償各種損失，包括轉(zhuǎn)賬費(fèi)用和繼續(xù)經(jīng)營期間可能獲得的利潤。當(dāng)事人可以約定一方根據(jù)違約情節(jié)向另一方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定違約金數(shù)額的計(jì)算方法。當(dāng)事人約定的違約金低于造成損失的，可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)增加賠償金；約定的違約金超過造成損失的，可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)增加賠償金。各國法院或仲裁機(jī)構(gòu)適當(dāng)?shù)赜枰圆脺p。當(dāng)事人約定對遲延履行的損害賠償金進(jìn)行清算的，違約方還應(yīng)當(dāng)在支付違約金后清償債務(wù)。二、門面房租賃合同出租方（下稱甲方）：承租方（下稱乙方）：根據(jù)《民法典》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方將其擁有的門面房屋出租給乙方一事，達(dá)成如下協(xié)議：（一）租賃門面描述1、甲方將其擁有的坐落于＿＿＿該門面建筑面2024-02-07418人看過 -
土地流轉(zhuǎn)違約金，是指由當(dāng)事人通過協(xié)商預(yù)先確定的在違約發(fā)生后作出的獨(dú)立于履行行為以外的給付。違約金的約定雖然由當(dāng)事人自由約定，但這種自由不是絕對的，而是受限制的。違約金可分為以下三種：法定違約金；約定違約金；混合違約金。一、違約金的司法解釋是什么違約金是指當(dāng)事人通過協(xié)商預(yù)先確定的、在違約發(fā)生后作出的獨(dú)立于履行行為以外的給付。違約金的數(shù)額由當(dāng)事人雙方通過事先約定而確定；違約金的支付是獨(dú)立于履行行為之外的給付；違約金的支付是一種違約責(zé)任形式。目前暫無出臺關(guān)于違約金的司法解釋。二、房屋租賃合同常見的違約情形：1、在房屋租賃關(guān)系上，要求解除租賃合同的一方，應(yīng)該提前1個(gè)月通知對方，否則就屬于違約（合同另有約定除外），對方當(dāng)事人有權(quán)要求其支付違約金。2、租房合同中對違約金有約定（租房違約金的數(shù)額是由當(dāng)事人雙方通過事先約定而確定的）則按約定的違約金比例支付。3、約定的違約金過高或過低可以請求變更，約定的違約金超過2023-03-11402人看過 -
法律綜合知識一、信用卡違約金最高收多少為了抑制貸款風(fēng)險(xiǎn)，銀行會(huì)在貸款合同中附加一條逾期還款的事項(xiàng)，雖然每一家金融機(jī)構(gòu)的規(guī)定都不一樣，但一般來說，違約金利率不得超過現(xiàn)行法律的最高規(guī)定，如年利率36％。《民法典》第五百八十五條當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。二、國家對信用卡違約金有什么規(guī)定？信用卡違約金，指的是持卡人在信用卡到期還款日實(shí)際還款額低于最低還款額的情況下，最低還款額未還部分要支付的違約金額。（一）各銀行計(jì)算方式分別如下：1、建設(shè)銀行：最低還款額未還部分的5％，最低5元人民幣或1美元或12022-05-03393人看過
-
違約金不可以的，不可以高于實(shí)際損失的百分之三十。違約金是由合同當(dāng)事人約定的概念，如果未約定則不存在違約金支付問題。違約金上限屬于約定違約金的范疇，是否設(shè)定，如何設(shè)定亦取決于合同當(dāng)事人的決定，法律并不進(jìn)行干涉。需要注意的是，約定違約金上限并不意味著違約方的違約賠償責(zé)任即以該上限為準(zhǔn)。《民法典》第585規(guī)定：“約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少?！备鶕?jù)該規(guī)定可以看出，即使合同中約定了違約金(包括上限)，如果違約金不足以彌補(bǔ)因違約行為給守約方造成的損失，守約方也是可以要求增加的。也就是說，違約金或者違約金上限是不能完全限制違約方所需承擔(dān)的損失賠償責(zé)任的。按照《民法典》第585條第2款規(guī)定，如果違約金高于守約方的實(shí)際損失，違約方也可以要求降低，只不過需要達(dá)到“過分高于”的程度才會(huì)被允許2023-04-18200人看過 -
法律綜合知識一、建設(shè)工程墊資利息最高可約定多少？建設(shè)工程中允許墊資，但是，墊資利息最高不得超過中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第六條的規(guī)定，當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。當(dāng)事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。二、防范墊資施工風(fēng)險(xiǎn)的五大注意事項(xiàng)是什么？第一、要對建設(shè)單位資信進(jìn)行嚴(yán)格的資信調(diào)查。如果是首次合作的建設(shè)單位要更加小心，必要時(shí)請律師和會(huì)計(jì)師做盡職調(diào)查，調(diào)查的內(nèi)容包括開發(fā)項(xiàng)目的真實(shí)性和建設(shè)單位的注冊情況，特別是注冊資金的額度，這是對外承擔(dān)責(zé)任能力的基礎(chǔ)；調(diào)查項(xiàng)目資金的來源以及到位情況、注重既往經(jīng)營業(yè)績、履約能力以及社會(huì)信譽(yù)等各方面情況的綜合調(diào)查。2024-01-2477人看過 -
違約金最高不超過造成損失的百分之三十。根據(jù)《民法典》第五百八十五條【違約金】當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。當(dāng)事人主張約定的違約金過高請求予以適當(dāng)減少的，人民法院應(yīng)當(dāng)以實(shí)際損失為基礎(chǔ)，兼顧合同的履行情況、當(dāng)事人的過錯(cuò)程度以及預(yù)期利益等綜合因素，根據(jù)公平原則和誠實(shí)信用原則予以衡量，并作出裁決。當(dāng)事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認(rèn)定《民法典》規(guī)定的“過分高于造成的損失”。一、租賃合同違約要賠償嗎？合同違約賠償最高不得超過所遭受損失的30%，超過30%的，可以請求法院適當(dāng)予2023-03-09263人看過 -
法律綜合知識1．債務(wù)合同中所規(guī)定的逾期違約金最高限制額度，原則上不得超出借款本金額度的百分之二十。2．在正式簽署合同時(shí)，雙方有權(quán)在條款中明確約定相應(yīng)的違約金條款及具體的金額與支付方式。若違約方未能按時(shí)履行違約金支付義務(wù)，可選擇向相關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)申訴亦或是向法律法庭提起訴訟維權(quán)。3．在特定違約狀況下，違約金的支付應(yīng)依據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度來決定。同時(shí)，作為反制措施，另一方有權(quán)利要求約定因違約行為所造成的損失賠償額的計(jì)算方法。值得注意的是，若在此類狀況下并未預(yù)先設(shè)定違約金條款，則應(yīng)但請注意定金數(shù)額超越主合同標(biāo)的額百分之二十的部分，將會(huì)受到法律保護(hù)的限制?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第三十條，出借人與借款人既約定了逾期利率，又約定了違約金或者其他費(fèi)用，出借人可以選擇主張逾期利息、違約金或者其他費(fèi)用，也可以一并主張，但是總計(jì)超過合同成立時(shí)一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率四倍的部分，人民法院不予支2024-08-16150人看過
-
法律綜合知識一、施工合同違約金約定多少1、違約金是有法定違約金和約定違約金之分的，如果施工合同中有約定好違約金數(shù)額的多少則在法律允許的范圍內(nèi)按照約定好的違約金進(jìn)行賠償，如果沒有約定好則按照實(shí)際損失的金額來進(jìn)行賠償；根據(jù)相關(guān)法律依據(jù)：《民法典》第五百八十五條規(guī)定：當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。2、約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。3、當(dāng)然，目前并沒有法律明確規(guī)定工程施工合同違約金最高賠償上限。通常這個(gè)違約金比例不得超過工程施工實(shí)際損失的30．如果過高，那么法院在進(jìn)行處理的時(shí)候會(huì)給予降低的。違約金是由合同當(dāng)事人約定的概念，如果未2024-02-0169人看過 -
一、合同中違約金最高可以約定標(biāo)準(zhǔn)是什么法律并未對違約金最高可以約定多少作出明確的規(guī)定。合同當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。就商品房買賣合同來說，當(dāng)事人以約定的違約金過高為由請求減少的，應(yīng)當(dāng)以違約金超過造成的損失30％為標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)減少。《民法典》第五百八十五條當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商品房買2024-01-15307人看過
#合同違約
北京
律師推薦
#合同違約
知識導(dǎo)航
展開
#違約金
詞條
違約金是指合同一方或雙方違反合同約定的義務(wù)或責(zé)任時(shí)，應(yīng)向另一方支付的金錢或金錢替代物。在合同違約的情況下，違約金通常是一種違約的懲罰，用于彌補(bǔ)對方因違約行為而遭受的損失。 需要注意違約金的具體金額和支付方式，以及是否符合合同條款和相關(guān)法律法... 更多>
#違約金
最新文章
-
2024-01-22 -
2024-01-14 -
2024-01-11 -
2024-01-10 -
2024-01-05
#違約金
相關(guān)咨詢
-
違約金一天最高違約金每天最高多少山東在線咨詢 2022-11-14在法律中，沒有合同違約金最高限額的規(guī)定，但如果約定的違約金過分高于造成的損失的30%，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。 根據(jù)《民法典》第五百八十五條 當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。 約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法 -
借條最高可以用多少違約金遼寧在線咨詢 2023-11-02法定的違約金要看實(shí)際造成的損失。 我國法律規(guī)定當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。 -
借條違約金最高收多少，一天的違約金最高多少？上海在線咨詢 2022-08-29借條違約金最高收多少，最多不得超過年利率24%。 可以參考： 《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》 第三十條出借人與借款人既約定了逾期利率，又約定了違約金或者其他費(fèi)用，出借人可以選擇主張逾期利息、違約金或者其他費(fèi)用，也可以一并主張，但總計(jì)超過年利率24%的部分，人民法院不予支持。 第三十一條沒有約定利息但借款人自愿支付，或者超過約定的利率自愿支付利息或違約金，且沒有損害國家、 -
勞務(wù)派遣員工離職違約金最高違約金多少天津在線咨詢 2022-04-18勞務(wù)派遣的職工提前離職的，涉及違約的違約金最大額度不得超過服務(wù)期尚未履行部分所應(yīng)分?jǐn)偟挠蓡挝恢Ц兜呐嘤?xùn)費(fèi)用。 根據(jù)《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，如果用人單位（即勞務(wù)派遣公司)為職工提供專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用，對其進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的，并與該勞動(dòng)者訂立協(xié)議，約定了服務(wù)期。如果服務(wù)期未滿而職工離職的，職工應(yīng)按約定支付違約金，但用人單位要求勞動(dòng)者支付的違約金不得超過服務(wù)期尚未履行部分所應(yīng)分?jǐn)偟呐嘤?xùn)費(fèi)用。 但是，如果勞務(wù)派遣公 -
合同約定違約金能否約定最高違約金？四川在線咨詢 2022-11-22約定違約金理應(yīng)有數(shù)額限制，當(dāng)事人可以在合同中約定，一方違反合同時(shí)，向另一方支付一定數(shù)額的違約金。約定違約金理應(yīng)有數(shù)額限制。約定違約金過高或過低并不會(huì)導(dǎo)致違約金條款無效，但是當(dāng)事人可以請求法院給予減少或者增加違約金數(shù)額。
