解決竣工日期糾紛的技巧
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-30 20:34:52
497 人看過
竣工日期糾紛是一個(gè)常見問題，但我國法律規(guī)定了三種情況下的竣工日期。如果工程驗(yàn)收合格，則以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；如果發(fā)包人拖延驗(yàn)收，則以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期；如果建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，則以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。以上內(nèi)容詳細(xì)闡述了竣工日期糾紛的法律規(guī)定。
我國法律規(guī)定了竣工日期糾紛的情況。如果出現(xiàn)竣工日期糾紛，我國規(guī)定一般以承包人上交工程的驗(yàn)收報(bào)告日期為實(shí)際竣工日期。如果工程是按照發(fā)包人提出的要求被修改后通過驗(yàn)收的，竣工日期是驗(yàn)收后的日期。如果沒有約定竣工日期或者約定不清楚的，則應(yīng)該適用法律的具體規(guī)定。即：建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期；建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。
工程竣工日期是否應(yīng)該嚴(yán)格遵守合同約定
法律咨詢：確定合同應(yīng)當(dāng)竣工的日期基本遵循哪些原則？
律師回答：
對于合同中有約定竣工日期的，應(yīng)以合同約定為準(zhǔn)；如另行協(xié)議將工期順延的，應(yīng)以重新確定的竣工日期為準(zhǔn)；因發(fā)包人原因延誤工期的，應(yīng)當(dāng)將延誤的合理時(shí)間在工期中扣除，然后在此基礎(chǔ)上確定工程應(yīng)當(dāng)竣工的日期；建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間，在此基礎(chǔ)上再確定應(yīng)當(dāng)竣工日期。因不可抗力導(dǎo)致工期延誤的，在不可抗力消除后，工期應(yīng)順延，在此基礎(chǔ)上確定應(yīng)當(dāng)竣工日期。
相關(guān)法律知識(shí)：
《中華人民共和國建筑法》中有關(guān)內(nèi)容的規(guī)定
第五十八條建筑施工企業(yè)對工程的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。
建筑施工企業(yè)必須按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得偷工減料。工程設(shè)計(jì)的修改由原設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)，建筑施工企業(yè)不得擅自修改工程設(shè)計(jì)。
第五十九條建筑施工企業(yè)必須按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同的約定，對建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的不得使用。
第六十條建筑物在合理使用壽命內(nèi)，必須確保地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量。
建筑工程竣工時(shí)，屋頂、墻面不得留有滲漏、開裂等質(zhì)量缺陷；對已發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)修復(fù)。
第六十一條交付竣工驗(yàn)收的建筑工程，必須符合規(guī)定的建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有完整的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料和經(jīng)簽署的工程保修書，并具備國家規(guī)定的其他竣工條件。
建筑工程竣工經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可交付使用；未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的，不得交付使用。
第六十二條建筑工程實(shí)行質(zhì)量保修制度。
建筑工程的保修范圍應(yīng)當(dāng)包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項(xiàng)目；保修的期限應(yīng)當(dāng)按照保證建筑物合理壽命年限內(nèi)正常使用，維護(hù)使用者合法權(quán)益的原則確定。具體的保修范圍和最低保修期限由國務(wù)院規(guī)定。
第六十三條任何單位和個(gè)人對建筑工程的質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷都有權(quán)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門進(jìn)行檢舉、控告、投訴。
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十四條
建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；
承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期；
建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
鄰居糾紛解決技巧
409人看過
-
遺囑繼承糾紛解決的技巧
453人看過
-
勞務(wù)糾紛當(dāng)面解決技巧
255人看過
-
竣工日期爭議的解決途徑
350人看過
-
有效解決房產(chǎn)糾紛的起訴技巧
174人看過
-
解決離婚后撫養(yǎng)費(fèi)糾紛的技巧
275人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多不可抗力相關(guān)文章
-
股權(quán)糾紛公司的股權(quán)糾紛的處理方法如下：1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方之間的糾紛應(yīng)列合同的相對人為被告，涉及到公司利益的，應(yīng)列公司為第三人；2、涉及其他股東優(yōu)先購買權(quán)的訴訟糾紛應(yīng)列出讓股權(quán)的股東為被告，公司為第三人，涉及其他的股東利益，一并追加為第三人；3、瑕疵出資股權(quán)轉(zhuǎn)讓引起的糾紛若是股權(quán)受讓方明知出讓方出資存在瑕疵仍受讓的，對未按期足額的欠繳出資部分，債權(quán)人或者公司有權(quán)將股權(quán)受讓方列為被告，要求承擔(dān)連帶補(bǔ)充責(zé)任。發(fā)生股權(quán)糾紛應(yīng)注意什么股權(quán)糾紛，指公司、股東或其他人之間，在行使各種權(quán)力過程中，就各方權(quán)利義務(wù)關(guān)系產(chǎn)生的爭議。1、訴訟主體，凡是認(rèn)為自己受到虛假陳述行為侵害并發(fā)生損失的投資人，均可向人民法院提起賠償之訴，被告則為虛假陳述行為人。2、不公開審理，涉及商業(yè)秘密的案件，當(dāng)事人申請不公開審理的，可以不公開審理，但仍應(yīng)公開宣告判決。隨著市場經(jīng)濟(jì)的健全與完善，人們在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的交往與合作也日趨頻繁，但是人們?yōu)榱死?/div>2023-07-12454人看過
合同條款關(guān)于竣工日期的確定，我國建設(shè)工程施工合同（示范文本）中規(guī)定：工程竣工驗(yàn)收通過，承包人送交竣工驗(yàn)收報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗(yàn)收的，實(shí)際竣工日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗(yàn)收的日期。如果施工合同無約定或者約定不明的，則適用法定原則。一、從什么時(shí)候開始進(jìn)行工程結(jié)算建設(shè)工程竣工后28天內(nèi)做結(jié)算。建設(shè)部和國家工商行政管理局制定的《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》通用條款中對竣工結(jié)算做了詳細(xì)規(guī)定：發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后28天內(nèi)進(jìn)行核實(shí)，給予確認(rèn)或者提出修改意見。發(fā)包人確認(rèn)竣工結(jié)算報(bào)告后通知經(jīng)辦銀行向承包人支付工程竣工結(jié)算價(jià)款。承包人收到竣工結(jié)算價(jià)款后14天內(nèi)將竣工工程交付發(fā)包人。二、缺陷責(zé)任期是多久缺陷責(zé)任期自工程通過竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算，一般為6個(gè)月、12個(gè)月或24個(gè)月，具體開始計(jì)算時(shí)間如下：1、由于承包人原因?qū)е鹿こ虩o法按規(guī)定期限進(jìn)行竣工驗(yàn)收的，缺2023-04-10201人看過
工程施工關(guān)于竣工日期的確定，我國建設(shè)工程施工合同［示范文本］中規(guī)定：工程竣工驗(yàn)收通過，承包人送交竣工驗(yàn)收報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗(yàn)收的，實(shí)際竣工日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗(yàn)收的日期。如果施工合同無約定或者約定不明的，則適用法定原則，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第14條規(guī)定：一、建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；二、承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期；三、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。工程竣工日期糾紛：對工程竣工日期爭議，如果工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；如果承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期；如果建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有2023-07-01466人看過
工程施工竣工日期的意思是指建設(shè)單位和施工單位在雙方合同約定的建設(shè)施工項(xiàng)目完工交付的日期。而竣工的時(shí)候，必須是工程竣工驗(yàn)的工程收合格并經(jīng)過簽字確認(rèn)通過，施工單位送交竣工驗(yàn)收報(bào)告的日期為實(shí)際竣工的日期。工程按建設(shè)單位的要求修改后才通過竣工驗(yàn)收的，實(shí)際竣工的日期為承包人修改后提請建設(shè)單位驗(yàn)收的日期。建設(shè)工程經(jīng)建設(shè)單位竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工的日期。如何認(rèn)定工程合同的竣工日期法律規(guī)定工程合同中竣工日期的認(rèn)定：（一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，竣工日期應(yīng)認(rèn)定為竣工驗(yàn)收合格之日；（二）承包人提交竣工驗(yàn)收報(bào)告后發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，竣工日期應(yīng)認(rèn)定為承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日；（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收發(fā)包人擅自使用的，竣工日期應(yīng)認(rèn)定為轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日?！督ㄖā返诹粭l規(guī)定，交付竣工驗(yàn)收的建筑工程，必須符合規(guī)定的建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有完整的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料和經(jīng)簽署的工程保修書，并具備國家規(guī)定的其他竣工2023-06-30128人看過-
法律綜合知識(shí)醫(yī)患糾紛的解決方式包括協(xié)商，調(diào)解，申請衛(wèi)生行政部門處理和訴訟四種方式，當(dāng)事人可以結(jié)合實(shí)際情況選擇解決醫(yī)患糾紛的方式，醫(yī)患糾紛處理技巧是應(yīng)當(dāng)保護(hù)醫(yī)療人員安全，讓病人通過合法方式維護(hù)自己權(quán)益。一、醫(yī)患糾紛解決方式醫(yī)患糾紛解決方式：1．協(xié)商：醫(yī)療糾紛協(xié)商指醫(yī)患雙方在沒有第三方介入的情況下，就醫(yī)療糾紛的解決方案進(jìn)行溝通、談判取得一致意見的過程。2．調(diào)解：醫(yī)療糾紛的調(diào)解是指糾紛雙方當(dāng)事人，在第三方的協(xié)調(diào)、幫助、促進(jìn)下，進(jìn)行談判、商量取得一致意見，消除爭議，解決醫(yī)療糾紛。3．申請衛(wèi)生行政部門處理：發(fā)生醫(yī)療事故爭議后，當(dāng)事人可以向醫(yī)療機(jī)構(gòu)所在地的縣級(jí)衛(wèi)生行政部門提出醫(yī)療事故爭議申請。4．訴訟：醫(yī)療糾紛的訴訟程序是指人民法院在醫(yī)患雙方和其他訴訟參與人的參加下，審理和解決醫(yī)療糾紛案件的程序。二、醫(yī)患糾紛處理技巧醫(yī)患糾紛處理技巧是：讓矛盾雙方分開，以維護(hù)醫(yī)療秩序，保護(hù)醫(yī)護(hù)人員安全；盡量滿足病人的要求，必要時(shí)由2022-08-28304人看過 -
仲裁機(jī)構(gòu)房屋中介產(chǎn)生的糾紛可以通過如下方式處理：1、當(dāng)事人可以通過協(xié)商的方式達(dá)成和解協(xié)議；2、當(dāng)事人不愿和解的，可以通過相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解；3、當(dāng)事人不愿調(diào)解或?qū)φ{(diào)解結(jié)果不滿意的，可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁，涉外合同當(dāng)事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國仲裁機(jī)構(gòu)或者其他仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁；4、當(dāng)事人對仲裁結(jié)果不服的，可以向人民法院提起訴訟。如何防止房屋中介糾紛房屋中介糾紛如何防范1、消費(fèi)者選擇中介公司提供服務(wù)前應(yīng)查看中介機(jī)構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)資格證書等證件，必要時(shí)可以向工商部門、房產(chǎn)管理部門進(jìn)行查驗(yàn)2、對中介公司提供的格式合同要認(rèn)真審查，如發(fā)現(xiàn)有不公平之處應(yīng)及時(shí)提出，并要求改正3、全權(quán)委托中介公司賣房的，應(yīng)明確委托權(quán)限與違約責(zé)任，并認(rèn)真審查中介公司代簽的合同及核查所有手續(xù)以防隱瞞價(jià)款4、辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時(shí)，購房者應(yīng)當(dāng)親自辦理?！吨腥A人民共和國民法典》第五百三十三條合同成立后，合同的基礎(chǔ)條件發(fā)生了當(dāng)事人在訂立合同時(shí)無法2023-07-0282人看過 -
法律綜合知識(shí)一、工傷糾紛私了的技巧1．建議工傷職工方一般以工傷職工本人為宜，如有家屬或親戚陪同，對方人數(shù)宜控制在不超過3人，最多不超過5人；而用人單位一方可以比對方多1－2人。2．員工方人員組成：除員工本人外，通過事先調(diào)查或初步溝通的結(jié)果，選定有素養(yǎng)、明事理的人。二、工傷糾紛打官司一般要多長時(shí)間開庭工傷糾紛打官司一般是在一個(gè)月到三個(gè)月之間開庭。法律規(guī)定，人民法院審理對判決的上訴案件，應(yīng)當(dāng)在第二審立案之日起三個(gè)月內(nèi)審結(jié)。有特殊情況需要延長的，由本院院長批準(zhǔn)。人民法院審理對裁定的上訴案件，應(yīng)當(dāng)在第二審立案之日起三十日內(nèi)作出終審裁定?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條起訴必須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。三、工傷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么1．因工外出期間，由于2024-01-0360人看過 -
保險(xiǎn)合同為了避免保險(xiǎn)公司和投保人之間的爭執(zhí)，投保人應(yīng)首先加大保險(xiǎn)條款的宣傳力度，提高公眾對保險(xiǎn)的了解和保險(xiǎn)知識(shí)水平。同時(shí)，保險(xiǎn)公司應(yīng)提高索賠程序的透明度，簡化程序，減少不必要的請求手續(xù)。雙方應(yīng)真誠協(xié)商，爭取諒解。此外，保險(xiǎn)公司應(yīng)建立保險(xiǎn)評估機(jī)構(gòu)，公正、科學(xué)地做出結(jié)論，維護(hù)雙方當(dāng)事人的利益。最后，保險(xiǎn)公司應(yīng)創(chuàng)新經(jīng)營觀念，善于參考海外經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際應(yīng)用于實(shí)踐。為了避免保險(xiǎn)公司和投保人之間的爭執(zhí)，投保人應(yīng)首先加大保險(xiǎn)條款的宣傳力度，提高公眾對保險(xiǎn)的了解和保險(xiǎn)知識(shí)水平。2、提高保險(xiǎn)公司索賠程序的透明度，盡量簡化程序。從目前的情況來看，危險(xiǎn)率最高的是私家車和出租車，對于輕微的車損事故．傷亡輕的事故．一方事故，只要警察證明，有事故現(xiàn)場的照片，就可以當(dāng)場賠償，減少不必要的請求手續(xù)。3、真誠協(xié)商，爭取諒解。建議保險(xiǎn)公司加強(qiáng)人員傷害事件，與當(dāng)?shù)毓膊块T了解傷員家庭狀況等申請必要證明資料，擠出申請水分，減輕被保險(xiǎn)2023-11-1350人看過
-
宅基地使用權(quán)當(dāng)事人發(fā)生土地權(quán)屬爭議，經(jīng)協(xié)商不能解決的，可以依法向縣級(jí)以上人民政府或者鄉(xiāng)級(jí)人民政府提出處理申請，如果情況符合相關(guān)的規(guī)定，向有關(guān)的國土資源行政主管部門提出調(diào)查處理申請。當(dāng)事人對人民政府作出的處理決定不服的，可以依法或者提起行政訴訟。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，當(dāng)事人既不，也不提起行政訴訟，處理決定即發(fā)生法律效力。宅基地使用權(quán)的概念：宅基地使用權(quán)是農(nóng)民因建造自有房屋而對集體所有的土地享有占有、使用的權(quán)利。特點(diǎn)有：（一）宅基地的所有權(quán)歸村集體或者村集體經(jīng)濟(jì)組織。（二）宅基地使用權(quán)的主體是特定的農(nóng)民。使用權(quán)僅限于本集體經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)特定的成員享有，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織以外的人員不能申請并取得宅基地。（三）宅基地使用權(quán)具有有限性。即宅基地原則上只能由宅基地使用不能將宅基地轉(zhuǎn)賣。（四）宅基地使用權(quán)具有福利性。即農(nóng)村村民取得宅基地使用權(quán)基本上是無償?shù)?，或只交納了極少的費(fèi)用?！吨腥A人民共和國土地管理法》第五條個(gè)人之間、個(gè)人2023-07-05382人看過 -
（一）協(xié)商合同當(dāng)事人在友好的基礎(chǔ)源上，通過相互協(xié)商解決糾紛，這是最佳的方式。（二）調(diào)解指雙方當(dāng)事人自愿在第三者的主持下，在查明事實(shí)、分清是非的基礎(chǔ)上，由第三者對糾紛雙方當(dāng)事人進(jìn)行說明勸導(dǎo)，促使他們互諒互讓，達(dá)成和解協(xié)議，從而解決糾紛的活動(dòng)。（三）仲裁即由第三者依據(jù)雙方當(dāng)事人在合同中訂立的仲裁條款或自愿達(dá)成的仲裁協(xié)議，按照法律規(guī)定對合同爭議事項(xiàng)進(jìn)行居中裁斷，以解決合同糾紛的一種方式。（四）訴訟合同當(dāng)事人可以將合同糾紛起訴到法院，尋求司法解決。倉儲(chǔ)合同糾紛解決方法有哪些？（一）支付違約金違約金是指一方違約應(yīng)當(dāng)向另一方支付的一定數(shù)量的貨幣。從性質(zhì)上而言，違約金是“損失賠償額的預(yù)定”，具有賠償性，同時(shí)，又是對違約行為的懲罰，具有懲罰性。在倉儲(chǔ)合同中，賠償性違約金是指存貨人與保管人對違反倉儲(chǔ)合同可能造成的損失而做出的預(yù)定的賠償金額。當(dāng)一方當(dāng)事人違約給對方當(dāng)事人造成某種程度的損失，而且這種數(shù)額超過違約2023-07-20385人看過 -
工程合同糾紛確定竣工日期對于后續(xù)的權(quán)利主張非常重要，那么如何處理竣工日期糾紛呢？關(guān)于竣工日期的確定，我國建設(shè)工程施工合同（示范文本）規(guī)定，工程竣工驗(yàn)收通過，承包人提交竣工驗(yàn)收報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期。項(xiàng)目按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗(yàn)收的，實(shí)際竣工日期為承包人修改后提交發(fā)包人驗(yàn)收的日期。如果施工合同沒有約定或者約定不明確，則適用法定原則?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十四條規(guī)定：（一）建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收之日為竣工日期；（二）承包人已提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期；（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以占有建設(shè)工程之日為竣工日期。建筑工程竣工日期如何計(jì)算的竣工是指承包人完成施工任務(wù)。一般來說，工程竣工后，發(fā)包人均進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)合格后予以接收。然而在實(shí)踐中，承包人工程完工之日和竣工驗(yàn)收時(shí)間經(jīng)常有時(shí)間差，所2023-08-09278人看過 -
贍養(yǎng)費(fèi)歡樂祥和的春節(jié)長假已經(jīng)結(jié)束，過節(jié)期間產(chǎn)生的一些民事糾紛給當(dāng)事人帶來了不少煩惱。根據(jù)本報(bào)說法熱線反映的情況，這些糾紛主要分為十大類。其中買賣糾紛、相鄰關(guān)系糾紛、餐飲娛樂糾紛成為熱點(diǎn)。而贍養(yǎng)糾紛、財(cái)產(chǎn)糾紛、借款糾紛，又讓人不得不對一些現(xiàn)象進(jìn)行反思。為了給當(dāng)事人提供幫助，本報(bào)請來法律界專業(yè)人士就十類糾紛起訴時(shí)應(yīng)注意的問題為人們答疑解惑。買賣糾紛家住紅橋區(qū)的周先生給本報(bào)打來電話稱，春節(jié)期間他花2000多元買了一套西裝，出于對名牌的信賴，當(dāng)時(shí)沒仔細(xì)挑選。但回家后一看，西裝的面料存在嚴(yán)重質(zhì)量問題。當(dāng)他要求商店退貨時(shí)，售貨員卻拒不接受。周先生說，他想通過法律手段來解決問題，但卻不知道該怎么辦。針對買賣糾紛，瑞桑律師事務(wù)所律師陳瑋說，最好到比較正規(guī)的商店去購買衣物，不要在一些流動(dòng)地?cái)傎徺I，而且一定要看好有無瑕疵。在購買食品、電器類商品時(shí)，一定要保留好票據(jù)。在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，最好有對方承認(rèn)侵權(quán)的書面文字或錄2023-06-08254人看過
-
占有我國法律規(guī)定，竣工日期是指，合同約定的建設(shè)工程竣工日期。工程竣工驗(yàn)收的時(shí)候，承包人提交竣工驗(yàn)收報(bào)告的日期，一般為實(shí)際竣工的日期。經(jīng)過發(fā)包人的要求修改后通過竣工驗(yàn)收的，實(shí)際竣工日期為承包人向發(fā)包人提交修改驗(yàn)收的日期。對于發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告的那天為竣工的日期。工程竣工日期如何認(rèn)定？工程竣工日期的認(rèn)定如下：（一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，竣工日期應(yīng)認(rèn)定為竣工驗(yàn)收合格之日；（二）承包人提交竣工驗(yàn)收報(bào)告后發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，竣工日期應(yīng)認(rèn)定為承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日；（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收發(fā)包人擅自使用的，竣工日期應(yīng)認(rèn)定為轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日?！督ㄔO(shè)工程合同司法解釋》第十五條規(guī)定：人民法院準(zhǔn)許當(dāng)事人的鑒定申請后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人申請及查明案件事實(shí)的需要，確定委托鑒定的事項(xiàng)、范圍、鑒定期限等，并組織雙方當(dāng)事人對爭議的鑒定材料進(jìn)行質(zhì)證。2023-07-01183人看過 -
法律綜合知識(shí)一、經(jīng)濟(jì)糾紛有哪些解決方法和技巧主要有協(xié)商、仲裁、訴訟三種解決途徑。非核心爭議建議通過協(xié)商解決，最省時(shí)。涉及保密事項(xiàng)的建議提前約定仲裁條款，或者另外簽訂仲裁協(xié)議，發(fā)生糾紛可申請仲裁，非公開，保密性強(qiáng)。訴訟是經(jīng)濟(jì)糾紛最后一種解決方式，耗費(fèi)的時(shí)間相對較長，但法院的裁判文書更具權(quán)威和執(zhí)行力。二、經(jīng)濟(jì)糾紛的類型有哪些經(jīng)濟(jì)糾紛的類型主要有經(jīng)濟(jì)合同糾紛、經(jīng)濟(jì)損害賠償糾紛、經(jīng)濟(jì)侵權(quán)糾紛、企業(yè)破產(chǎn)案件、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)糾紛這幾大類。經(jīng)濟(jì)糾紛是最為常見的糾紛，一般發(fā)生在商事領(lǐng)域，商事經(jīng)濟(jì)糾紛一般是用仲裁解決糾紛，商事仲裁也是具有法律執(zhí)行力的。三、經(jīng)濟(jì)糾紛時(shí)效多久經(jīng)濟(jì)糾紛時(shí)效是三年。根據(jù)《民法典》第一百八十八條規(guī)定，向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。訴訟時(shí)效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計(jì)算。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。但是，自權(quán)利受到損害之日起2023-02-26402人看過
#犯罪
北京
律師推薦
#犯罪
知識(shí)導(dǎo)航
展開
#不可抗力
詞條
所謂不可抗力，是指合同訂立后發(fā)生的，當(dāng)事人訂立合同時(shí)不能預(yù)見的，且不能避免和不能克服的導(dǎo)致合同不能履行或不能按期履行的客觀現(xiàn)象。 不可抗力的范圍包括以下三種情況： （1）自然災(zāi)害。如地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、旱災(zāi)、海嘯等。 （2）政府行為。... 更多>
#不可抗力
最新文章
-
2024-01-26 -
2024-01-22 -
2023-11-24 -
2023-11-24 -
2023-11-23
#不可抗力
相關(guān)咨詢
-
工傷糾紛調(diào)解技巧河南在線咨詢 2022-08-111.根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》第十七條之規(guī)定，首先要到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門申請工傷認(rèn)定，如受傷被認(rèn)定為因工受傷，等傷情穩(wěn)定后可以申請勞動(dòng)能力鑒定，鑒定工傷等級(jí)，然后按照傷殘等級(jí)計(jì)算傷殘賠償數(shù)額； 2.工傷的賠償標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》以及各地市出臺(tái)貫徹實(shí)施《工傷保險(xiǎn)條例》實(shí)施辦法的相關(guān)規(guī)定確定的。 3.根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》的相關(guān)規(guī)定，如受傷被認(rèn)定為工傷，可享受如下工傷待遇： （1）醫(yī)藥費(fèi)由用人單位全額墊付； -
河北:解決贍養(yǎng)糾紛的證據(jù)技巧廣東在線咨詢 2024-12-11根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定,當(dāng)事人必須就其提出的訴訟主張?zhí)峁┫鄳?yīng)的證據(jù)。如果當(dāng)事人及其訴訟代理人在客觀上無法自行收集證據(jù),或者人民法院認(rèn)為需要收集的證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)查收集。 當(dāng)事人可以采取以下方式搜集證據(jù): 1. 當(dāng)事人的陳述:當(dāng)事人在訴訟中可以向法院提供自己的陳述,包括其對案件的事實(shí)、理由和證據(jù)的理解。 2. 物證:物證是指與案件有關(guān)的物品,例如物品、圖片、視頻等。當(dāng)事 -
竣工日期糾紛的司法解釋是怎樣的澳門在線咨詢 2021-11-24確定竣工日期對于后續(xù)的權(quán)利主張非常重要，那么如何處理竣工日期糾紛呢？關(guān)于竣工日期的確定，我國建設(shè)工程施工合同（示范文本）規(guī)定，工程竣工驗(yàn)收通過，承包人提交竣工驗(yàn)收報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期。項(xiàng)目按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗(yàn)收的，實(shí)際竣工日期為承包人修改后提交發(fā)包人驗(yàn)收的日期。如果施工合同沒有約定或者約定不明確，則適用法定原則?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十四條 -
家庭及親戚關(guān)系糾紛解決技巧山東在線咨詢 2022-03-16雙方保持冷靜，才能解決根本問題。對于家庭及親戚關(guān)系的處理，我有一些建議：1、一分謙讓，家庭成員之間不要事事針尖對麥芒，多給對方說的機(jī)會(huì)，多為對方著想,避免發(fā)生不必要的沖突，親情無價(jià)。2、一分驚喜，制造戲劇化效果，往往很多矛盾在玩笑中灰飛煙滅。3、二分責(zé)任，承擔(dān)自己應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，多為家庭做一點(diǎn)，少為自己考慮一些。4、二分溝通，很多矛盾都是由于家庭成員之間缺乏溝通從而使矛盾激化。5、四分豁達(dá)，人生 -
調(diào)解贍養(yǎng)費(fèi)糾紛的技巧山西在線咨詢 2022-06-29做好贍養(yǎng)糾紛的調(diào)解工作是落實(shí)司法為民的要求，是保護(hù)弱勢群體利益的要求，是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)的要求。調(diào)解過程中，應(yīng)當(dāng)充分利用贍養(yǎng)糾紛固有的特點(diǎn)對調(diào)解工作的積極作用，盡量減少對調(diào)解工作的不利影響，以期做到提高贍養(yǎng)糾紛調(diào)解的成功率，切實(shí)保障和維護(hù)老年人的合法權(quán)益。對于此類案件的調(diào)解，可從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)：。
- 我是律師 咨詢合作
- 申請成為嚴(yán)選律師
案件接洽 服務(wù)客戶