有下列情形之一的,項目合同工期順延:
1。發(fā)包人未按合同約定的時間開工的,以實際開工時間為工期起點,相應(yīng)順延工期。
2。雖然他們進(jìn)入現(xiàn)場,但并不具備啟動條件。如不能滿足開工的客觀條件或法定條件,如施工現(xiàn)場未達(dá)到合同規(guī)定的開工要求,相關(guān)法定審批手續(xù)未辦妥等。
3。發(fā)包人未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)提供符合要求的圖紙。
4。發(fā)包人未按合同約定支付工程款的。
5。發(fā)包人或者監(jiān)理人未及時發(fā)出指示、確認(rèn)或者答復(fù)的。
6。設(shè)計變更導(dǎo)致工程量的增加。
7。發(fā)包人提供的測量基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點、測量報告和其他書面資料有錯誤或遺漏的。
8。發(fā)包人增加合同外工程的,工程工期在原合同中另行計算延長。
9。停水、停電、停氣超過8小時,非發(fā)包人原因(本條在2013年版施工合同中已刪除,故無需順延工期)。一些合同專用條款約定,停水、停電、停氣的風(fēng)險由承包人承擔(dān))。
10。因發(fā)包人供應(yīng)材料延誤,工期延誤。11。不可抗拒的力量,如臺風(fēng)、政府命令(如高考、召開重要會議)停工等。發(fā)包人因承包人以外的原因要求停工。
13。監(jiān)理人因承包人以外的原因責(zé)令停工。
14。承包人按合同約定的程序完成隱蔽工程后,發(fā)包人要求重新進(jìn)行開挖驗收,驗收合格。
15。因承包人原因造成工期延誤。發(fā)包人與承包人在施工過程中因工程竣工質(zhì)量發(fā)生糾紛,承包人為避免損失擴(kuò)大而暫停施工,但最終確定工程竣工質(zhì)量合格。
17。發(fā)包人未協(xié)調(diào)好土地權(quán)屬和相鄰關(guān)系問題,相關(guān)第三方影響承包人正常施工。
18。因非正常惡劣天氣而非不可抗力造成工期延誤的。19。在不利的物質(zhì)條件下而非不可抗力的情況下,工期延誤。
20。因發(fā)包人原因造成的其他工期延誤。
在這種情況下,理論上,工期可以推遲。當(dāng)然,工程工期在實踐中能否順延,工程工期延長后能否在法律上得到支持,能否用于索賠,仍然是一個非常復(fù)雜的問題(工期延誤與索賠是一對相互關(guān)聯(lián)的概念)。因為一方面要處理好具體問題;另一方面工期的延長也涉及到一系列問題,如延長程序、證據(jù)固定、索賠權(quán)等。
現(xiàn)實中,如果出現(xiàn)上述20種情況之一,你可以要求推遲之前約定的工期
至于什么時候延期,你需要分析具體問題,至少要確定一個更合理的延期期限。
-
有什么情況會推遲退伍
489人看過
-
什么是項目推進(jìn),項目推進(jìn)有什么特點
387人看過
-
民事訴訟法院推遲審判的情況是什么
419人看過
-
行政訴訟審理推遲的情況
301人看過
-
建設(shè)項目的施工合同在什么情況下無效
377人看過
-
哪些情況公司能主張工期推遲
485人看過
所謂不可抗力,是指合同訂立后發(fā)生的,當(dāng)事人訂立合同時不能預(yù)見的,且不能避免和不能克服的導(dǎo)致合同不能履行或不能按期履行的客觀現(xiàn)象。 不可抗力的范圍包括以下三種情況: (1)自然災(zāi)害。如地震、臺風(fēng)、洪水、旱災(zāi)、海嘯等。 (2)政府行為。... 更多>
-
在什么情況下勞動合同期限可以推遲上海在線咨詢 2022-11-04根據(jù)《勞動合同法》第四十五條,勞動合同期滿,有本法第四十二條規(guī)定情形之一的,勞動合同應(yīng)當(dāng)續(xù)延至相應(yīng)的情形消失時終止。 第四十二條,勞動者有下列情形之一的,用人單位不得依照本法第四十條、第四十一條的規(guī)定解除勞動合同: (一)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查,或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的; (二)在本單位患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動能力的; (三
-
什么是前期推進(jìn)征收項目黑龍江在線咨詢 2021-12-15基礎(chǔ)資料收集:1、收集土地使用權(quán)證、拆遷紅線圖和對應(yīng)地形圖(包括電子文檔)及調(diào)查表格,并對被拆遷物進(jìn)行分區(qū)編號。2、按制定標(biāo)準(zhǔn)表格的調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場實勘和測量,對于雙方核準(zhǔn)確認(rèn)的被拆遷物事項(包括:產(chǎn)權(quán)、面積、使用性質(zhì),合法性等)必須形成書面的確認(rèn)書。3、評估單位的選擇。
-
項目制勞動合同試用期的具體情況了云南在線咨詢 2022-06-30所謂試用期,又叫適應(yīng)期,是指用人單位和勞動者為相互了解、選擇而在勞動合同中約定的不超過6個月的考察期。目的是讓勞動者和用人單位相互考察,以決定是否建立勞動關(guān)系?!秳趧臃ā芬?guī)定,勞動合同可以約定試用期。“可以”二字表明,勞動合同中約定試用期不是必備條款,而是協(xié)商條款,是否約定由勞動者和用人單位協(xié)商確定。但是,只要協(xié)商約定試用期,就必須遵守有關(guān)試用期的規(guī)定。
-
勞動合同簽的項目公司情況是怎樣的新疆在線咨詢 2023-05-29根據(jù)相關(guān)法律,對于勞動合同簽的項目公司的具體情況如下 項目合同指項目承包或者承攬合同與勞動合同是不同的。解除勞動合同,要結(jié)清楚剩下的工資。
-
什么情況下項目合同可以變更或解除廣東在線咨詢 2022-06-27下列合同,當(dāng)事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷: (一)因重大誤解訂立的; (二)在訂立合同時顯失公平的。 一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同,受損害方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷。 當(dāng)事人請求變更的,人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)不得撤銷。