建設(shè)工程合同糾紛代理詞有哪些主要內(nèi)容？
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-04 09:25:05
123 人看過(guò)
建設(shè)工程合同糾紛代理詞
審判長(zhǎng)、審判員：
我們受山東xx律師事務(wù)所指派及原告xxx委托，就其與第一被告xxx建筑安裝公司、第二被告xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，擔(dān)任原告的訴訟代理人。通過(guò)庭審中的質(zhì)證和辯論，發(fā)表如下代理意見(jiàn)，供法庭合議時(shí)考慮采納：
一、原告有權(quán)要求第一被告支付欠付的工程款，并要求第二被告在欠付的工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任
原告是xxxx1、2號(hào)樓建設(shè)工程的實(shí)際施工人，2008年9月15日第二被告與第一被告簽訂了《工程承包合同》將位于青島南路與贛江路交匯處的xxxx1、2號(hào)樓工程承包給第一被告。因該合同不符合《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，中標(biāo)無(wú)效。同日，第一被告與原告簽訂了《工程項(xiàng)目施工承包合同》，將該項(xiàng)工程分包給不具備施工資質(zhì)的原告。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》》第一條的規(guī)定，上述兩合同均屬于無(wú)效合同。但原告實(shí)際施工完成了該項(xiàng)建筑工程，且工程已于2011年6月1日竣工驗(yàn)收合格，交付給第二被告。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十六條的規(guī)定，原告作為涉案工程的實(shí)際施工人有權(quán)要求第一被告支付欠付的工程款，要求第二被告在欠付的工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。
二、原告請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款
第二被告與第一被告簽訂的《工程承包合同》中約定了工程款計(jì)價(jià)方法為包死價(jià)，工程總價(jià)27360474.00元，同時(shí)合同還約定對(duì)設(shè)計(jì)變更、工程簽證、材料價(jià)格等項(xiàng)目可根據(jù)設(shè)計(jì)、施工需要進(jìn)行工程價(jià)款調(diào)整。雖然該合同屬于無(wú)效合同，但根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二條的規(guī)定原告有權(quán)請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款。
涉案工程竣工驗(yàn)收后，原告依據(jù)合同約定的價(jià)格條款制作了工程結(jié)算報(bào)審書(shū)，并于2011年9月13日遞交給第二被告。但是第二被告以種種理由不進(jìn)行結(jié)算。根據(jù)建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》第16條規(guī)定：“...合同對(duì)答復(fù)期限沒(méi)有明確約定的，可認(rèn)為約定期限均為28天?！奔啊蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十條規(guī)定：“...承包人請(qǐng)求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，應(yīng)予支持”。原告有權(quán)請(qǐng)求按照竣工結(jié)算報(bào)告中的30859028.7元結(jié)算工程價(jià)款。至今兩被告共向原告支付工程進(jìn)度款2500萬(wàn)元，尚欠原告工程款600多萬(wàn)元。
三、被告應(yīng)當(dāng)賠償原告因工期延誤造成的經(jīng)濟(jì)損失
合同簽訂后，原告如約積極采購(gòu)鋼材木膠板等材料、租賃設(shè)備，組織人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工，但是，由于第一被告工程范圍以外的xxxx1號(hào)樓樁基工程需要整改，造成工期延誤。2008年9月25日第二被告通知第一被告：1、2號(hào)樓工程暫不開(kāi)工，工期以簽署開(kāi)工報(bào)告的日期計(jì)算。直到1、2號(hào)樓樁基工程經(jīng)驗(yàn)收通過(guò)，第一被告才于2009年4月30日向第二被告下發(fā)開(kāi)工通知，正式開(kāi)始施工。這樣，由于第二被告的原因造成工期一直向后拖延，給原告造成直接經(jīng)濟(jì)損失600500元，被告應(yīng)當(dāng)對(duì)此承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、原告要求支付所欠工程款的利息符合法律規(guī)定
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條、第十八條的規(guī)定，原告可以要求自工程交付之日（2011年6月2日）起，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息。（利息＝本金×?xí)r間×年利率6.65%÷360）
綜上所述，原告作為xxxx1、2號(hào)樓建設(shè)工程的實(shí)際施工人，完成了該項(xiàng)工程并通過(guò)了竣工驗(yàn)收，作為該項(xiàng)工程的發(fā)包人第二被告和承包人第一被告依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)給付所欠工程款、延期開(kāi)工的損失及利息的責(zé)任。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
工程建設(shè)合同糾紛的主要證據(jù)有哪些
73人看過(guò)
-
借款糾紛代理詞包括哪些內(nèi)容
203人看過(guò)
-
物業(yè)服務(wù)糾紛案代理詞的內(nèi)容有哪些
414人看過(guò)
-
建設(shè)工程合同糾紛代理詞怎么寫(xiě)？有誰(shuí)能提供一份范文嗎
424人看過(guò)
-
建筑合同糾紛代理詞怎么寫(xiě)？
279人看過(guò)
-
工程建設(shè)合同的內(nèi)容
312人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門(mén)律師推薦
更多代理相關(guān)文章
-
內(nèi)部建設(shè)工程合同糾紛處理應(yīng)注意的問(wèn)題：合同內(nèi)容的有效性和承包人資格的審查是處理內(nèi)部建設(shè)工程合同糾紛的重要方面。因此，在處理類(lèi)似糾紛時(shí)，應(yīng)注意兩個(gè)方面的審查。一、合同內(nèi)容審查：（1）審查合同規(guī)定的項(xiàng)目是否符合政府批準(zhǔn)文件，不符合政府批準(zhǔn)文件的項(xiàng)目無(wú)效；（2）審查合同規(guī)定的項(xiàng)目是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，不符合的無(wú)效；（3）合同內(nèi)容規(guī)定，有預(yù)付款或有預(yù)付款的施工條款可能導(dǎo)致合同部分無(wú)效或失效；（4）合同主要條款不完善或不完善，雙方不能改正的，合同不成立的，不成立的，不涉及合同效力；（5）合同內(nèi)容違反地方性、特殊性規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)具體審查地方性、特殊性規(guī)定的效力。主要看地方性、特殊性規(guī)定是否與法律法規(guī)的禁止性、強(qiáng)制性規(guī)定相一致。一致的合同無(wú)效，否則不影響合同的效力。有下列情形之一的，所簽訂的施工合同無(wú)效：。不具備從事建筑活動(dòng)資格的企業(yè)或者個(gè)人；2。未按國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)的投資計(jì)劃；3。承包商將其承包的所有建2023-05-07473人看過(guò) -
一、代理詞老年人誤工費(fèi)主要內(nèi)容《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二十條：“誤工費(fèi)根據(jù)受害人的誤工時(shí)間和收入狀況確定。誤工時(shí)間根據(jù)受害人接受治療的醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的證明確定。受害人因傷致殘持續(xù)誤工的，誤工時(shí)間可以計(jì)算至定殘日前一天。受害人有固定收入的，誤工費(fèi)按照實(shí)際減少的收入計(jì)算。受害人無(wú)固定收入的，按照其最近三年的平均收入計(jì)算;受害人不能舉證證明其最近三年的平均收入狀況的，可以參照受訴法院所在地相同或者相近行業(yè)上一年度職工的平均工資計(jì)算。”要完整的證明誤工費(fèi)的數(shù)額，原告需提交如下一系列證據(jù)：從業(yè)證明(如勞動(dòng)合同等)、個(gè)人所得完稅證明、工資表明細(xì)、收入實(shí)際減少證明、誤工及誤工天數(shù)證明等資料，否則原告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的后果。1、原告提供的誤工證明僅僅只標(biāo)明了每月工資總額，未注明工資構(gòu)成或工資明細(xì)表、個(gè)人所得稅完稅證明等材料，無(wú)法證明其工資總額的真實(shí)性。2、原告提供的誤2023-04-15159人看過(guò) -
【代理合同糾紛】工程機(jī)械設(shè)備買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案補(bǔ)充代理詞原告辯論意見(jiàn)(補(bǔ)充代理詞)尊敬的審判長(zhǎng)及審判員：北京市**律師事務(wù)所受原告(反訴被告)江蘇**機(jī)械有限公司委托，結(jié)合雙方開(kāi)庭后陳述的事實(shí)和出示的證據(jù)，發(fā)表如下辯論意見(jiàn)(補(bǔ)充代理詞)，供合議庭參考：一、被告方提出反訴已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效，已經(jīng)喪失其法律上的勝訴權(quán)。自2004年3月原、被告雙方簽訂并履行合同以來(lái)，被告方無(wú)理由惡意拖欠貨款已經(jīng)給原告方帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失，在2006年7月24日被告方支付最后一次貨款后原告方追債無(wú)望，遂于兩年訴訟時(shí)效之內(nèi)即2008年7月24日之前向法院提起給付之訴。然而，被告方此時(shí)才以原告方貨品質(zhì)量達(dá)不到要求為名提出反訴請(qǐng)求抵消其拖欠的貨款。按照雙方所出示的證據(jù)及證人證言來(lái)看，如有質(zhì)量問(wèn)題爭(zhēng)議應(yīng)當(dāng)在原告方交貨運(yùn)行時(shí)(即2005年10月至2006年1月之間)就存在，訴訟時(shí)效應(yīng)當(dāng)從此爭(zhēng)議時(shí)開(kāi)始計(jì)算。然后此后的兩三年時(shí)間，原2023-06-09432人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)1、因建筑工程合同而引發(fā)的糾紛一般情況下就選擇建筑所在地的法院遞交訴訟狀即可，因?yàn)檫@樣一來(lái)也便于法院在審理的過(guò)程當(dāng)中對(duì)建筑物展開(kāi)詳細(xì)的調(diào)查。2、不僅如此，其他關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)引發(fā)的糾紛，我們最好都選擇不動(dòng)產(chǎn)當(dāng)?shù)氐姆ㄔ浩鹪V，關(guān)鍵還是便于法院的審理工作?！吨腥A人民共和國(guó)民事訴訟法》第三十四條下列案件，由本條規(guī)定的人民法院專(zhuān)屬管轄：（一）因不動(dòng)產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動(dòng)產(chǎn)所在地人民法院管轄；（二）因港口作業(yè)中發(fā)生糾紛提起的訴訟，由港口所在地人民法院管轄；（三）因繼承遺產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由被繼承人死亡時(shí)住所地或者主要遺產(chǎn)所在地人民法院管轄。2024-04-27192人看過(guò)
-
強(qiáng)制執(zhí)行一、定義工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)是為在工程建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)獲得最佳秩序，對(duì)建設(shè)活動(dòng)或其結(jié)果規(guī)定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則、導(dǎo)則或特性的文件。工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化是為在工程建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)獲得最佳秩序，對(duì)實(shí)際的或潛在的問(wèn)題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則的活動(dòng)。工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)化是為使一定區(qū)域內(nèi)的建設(shè)工程獲得最佳秩序，對(duì)實(shí)際的或潛在的問(wèn)題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則的活動(dòng)。二、規(guī)范性文件的種類(lèi)規(guī)范性文件為各種活動(dòng)或其結(jié)果提供規(guī)則、導(dǎo)則或規(guī)定特性的文件?！耙?guī)范性文件”是諸如標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和法規(guī)等這類(lèi)文件的通稱(chēng)?！拔募笨衫斫鉃橛涗浻行畔⒌母鞣N媒體。界定各種規(guī)范性文件的術(shù)語(yǔ)，是將文件及其內(nèi)容作為單一整體來(lái)定義的。標(biāo)準(zhǔn)為了在一定的范圍內(nèi)獲得最佳秩序，經(jīng)協(xié)商一致制定并由公認(rèn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，共同使用的和重復(fù)使用的一種規(guī)范性文件。技術(shù)規(guī)范規(guī)定產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù)應(yīng)滿足的技術(shù)要求的文件。規(guī)程為設(shè)備、構(gòu)件或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、安裝、維護(hù)或使用而推薦慣例或2023-06-04213人看過(guò) -
一、建筑工程糾紛中誰(shuí)負(fù)責(zé)舉證建筑工程糾紛中由誰(shuí)負(fù)責(zé)舉證需要根據(jù)具體的情形確定，一般情況下，誰(shuí)主張誰(shuí)舉證，具體如下：1.實(shí)際施工人應(yīng)對(duì)其具備向發(fā)包人主張工程款的權(quán)利，即工程款代位求償權(quán)成立的基礎(chǔ)法律關(guān)系承擔(dān)舉證責(zé)任。2.在建設(shè)工程施工糾紛中，“合法的到期債權(quán)”即指工程款已經(jīng)由雙方結(jié)算完畢且支付工程款的期限已經(jīng)屆滿。因?qū)嶋H施工人與承包人之間系合同相對(duì)方，故實(shí)際施工人應(yīng)當(dāng)舉證證明其與承包人之間的工程款已經(jīng)結(jié)算且逾履行期。3.在實(shí)際施工人已經(jīng)對(duì)基礎(chǔ)法律關(guān)系的成立完成了證明責(zé)任后，發(fā)包人和承包人結(jié)算的事實(shí)已經(jīng)查明的情況下，對(duì)“欠付工程價(jià)款范圍”的舉證責(zé)任不應(yīng)再遵循“誰(shuí)主張誰(shuí)舉證”的原則，而應(yīng)將舉證責(zé)任倒置為由發(fā)包人承擔(dān)舉證責(zé)任。二、建設(shè)工程糾紛的主要種類(lèi)有哪些建設(shè)工程糾紛的主要種類(lèi)有:1.建設(shè)工程民事糾紛發(fā)包人和承包人就有關(guān)工期、質(zhì)量、造價(jià)等產(chǎn)生的建設(shè)工程合同爭(zhēng)議，是建設(shè)工程領(lǐng)域最常見(jiàn)的民事糾紛。22023-06-07315人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、建設(shè)工程代理詞怎么寫(xiě)建設(shè)工程代理詞的撰寫(xiě)應(yīng)當(dāng)遵循法律邏輯和代理人的職責(zé)。1．代理詞應(yīng)以清晰、明確的語(yǔ)言闡述代理人的觀點(diǎn)和主張，同時(shí)結(jié)合案件事實(shí)和相關(guān)證據(jù)，對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行深入分析和論證。2．在撰寫(xiě)代理詞時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：（1）引用相關(guān)法律、法規(guī)、條例等規(guī)定，為代理意見(jiàn)提供法律依據(jù)；（2）結(jié)合案件事實(shí)，詳細(xì)闡述代理觀點(diǎn)和主張，說(shuō)明理由和依據(jù)；（3）引用相關(guān)證據(jù)，包括書(shū)面證據(jù)、口頭證據(jù)等，證明代理觀點(diǎn)的正確性；（4）遵守法律邏輯和辯論規(guī)則，避免使用不當(dāng)?shù)难赞o和情緒化的表達(dá)。二、建設(shè)工程分包關(guān)系法律分析在建設(shè)工程領(lǐng)域，分包關(guān)系是一種常見(jiàn)的法律關(guān)系。分包關(guān)系指的是總承包人將其承包的部分工程再分包給其他承包人完成的法律關(guān)系。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，分包行為應(yīng)當(dāng)符合以下條件：1．分包人應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的資質(zhì)和資格，保證分包工程的質(zhì)量和安全；2．分包合同應(yīng)當(dāng)明確約定各方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工2024-07-23488人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)律師解答：可以但不建議。首先此種情況屬于民事糾紛，不涉及刑事方面，建議直接收集證據(jù)起訴。而要是報(bào)警的話，那么一般是無(wú)法很好的解決糾紛。在我國(guó)，解決經(jīng)濟(jì)糾紛的途徑和方式主要有協(xié)商、調(diào)解、仲裁、民事訴訟。通過(guò)以上幾種途徑能夠更好地解決糾紛。《民事訴訟法》第一百二十五條當(dāng)事人起訴到人民法院的民事糾紛，適宜調(diào)解的，先行調(diào)解，但當(dāng)事人拒絕調(diào)解的除外。2024-05-04110人看過(guò)
-
民間借貸糾紛的代理詞由標(biāo)題、序言、正文和尾部的落款組成。當(dāng)事人在民間借貸糾紛中可以委托一至二人作為訴訟代理人，由代理人在代理詞中為當(dāng)事人辯護(hù)，陳述當(dāng)事人的主張和反駁對(duì)方的主張。一、民間借貸糾紛立案了還會(huì)坐牢嗎？民間借貸糾紛的后果，不一定是坐牢。一般情形下，民間借貸糾紛可由當(dāng)事人協(xié)商解決或者由法院判決。而對(duì)于法院的判決，當(dāng)事人只需要按規(guī)定履行即可，如果不履行的，另一方可申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，一般不會(huì)承擔(dān)刑事責(zé)任。二、借貸糾紛案件開(kāi)庭審理的流程開(kāi)庭審理。開(kāi)庭審理時(shí)，審判長(zhǎng)要核對(duì)當(dāng)事人、訴訟代理、第三人，宣布合議庭組成人員，告知當(dāng)事人的訴訟權(quán)利和義務(wù)，詢問(wèn)當(dāng)事人是否申請(qǐng)回避等。法庭調(diào)查。主要是當(dāng)事人陳述和證人作證，出示書(shū)證、物證和視聽(tīng)資料，宣讀現(xiàn)場(chǎng)筆錄、鑒定結(jié)論和勘驗(yàn)筆錄。法庭調(diào)查的基本順序是：第一，詢問(wèn)當(dāng)事人和當(dāng)事人的陳述;第二，證人到庭作證;第三，鑒定人到庭;第四，出示書(shū)證、物證和視聽(tīng)資料;第五2023-06-22265人看過(guò) -
法律咨詢：工程建設(shè)監(jiān)理的主要內(nèi)容是什么？律師答復(fù)：控制工程建設(shè)的投資、工期和工程質(zhì)量；管理工程建設(shè)合同，協(xié)調(diào)部門(mén)有關(guān)單位之間的工作關(guān)系。因此，施工監(jiān)理的主要工作內(nèi)容可以概括為“三控、兩管、一協(xié)調(diào)”。相關(guān)法律知識(shí)：《中華人民共和國(guó)建筑法》有關(guān)規(guī)定第二十六條建筑工程承包人應(yīng)當(dāng)持有依法取得的資質(zhì)證書(shū)，在其資質(zhì)等級(jí)許可的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)承攬工程。建筑施工企業(yè)不得以任何形式，以其他建筑施工企業(yè)的名義，超出本企業(yè)資質(zhì)等級(jí)許可的經(jīng)營(yíng)范圍或者承包工程。建筑施工企業(yè)不得允許其他單位和個(gè)人以任何形式利用其資質(zhì)證書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)名義承攬工程。第二十七條大型建設(shè)工程和結(jié)構(gòu)復(fù)雜的建設(shè)工程，可以由兩個(gè)以上的承包人共同承包。共同合同的當(dāng)事人對(duì)合同的履行負(fù)連帶責(zé)任。2023-05-07204人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、律師的性質(zhì)是什么？就“律師”的屬性而言，包括：其一，具有一定法律知識(shí)，按現(xiàn)行《律師法》之規(guī)定，是具有“高等院校法律本科以上學(xué)歷”之法律知識(shí)或“高等院校其他專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷具有法律知識(shí)”；其二，經(jīng)國(guó)家“司法考試合格”，取得資格；其三，經(jīng)國(guó)家司法行政部門(mén)批準(zhǔn)，取得執(zhí)業(yè)證書(shū)；其四，為社會(huì)提供法律服務(wù)，并以此為職業(yè)。因此律師是指通過(guò)國(guó)家司法考試并依法取得律師執(zhí)業(yè)證書(shū)，接受委托或者指定，為當(dāng)事人提供法律服務(wù)的執(zhí)業(yè)人員。律師的性質(zhì)就是為社會(huì)提供法律服務(wù)為職業(yè)的法律服務(wù)工作者。在上述四項(xiàng)基本特征中，前一項(xiàng)或一、二項(xiàng)為其他法律工作者，如執(zhí)法工作者，司法審判工作者（法官），司法檢控工作者（檢察官）所共有；后二項(xiàng)為“律師”這一法律工作者所獨(dú)具。二、工程糾紛律師的業(yè)務(wù)范圍有哪些？1、施工合同的效力問(wèn)題。2、合同無(wú)效是否應(yīng)進(jìn)行結(jié)算。3、備案合同和“補(bǔ)充協(xié)議”即黑白合同不一致，在結(jié)算時(shí)應(yīng)采納哪一份合同作為結(jié)算的2024-01-20162人看過(guò) -
業(yè)主建設(shè)工程合同是指承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設(shè)工程合同的客體是工程。這里的工程是指土木建筑工程和建筑業(yè)范圍內(nèi)的線路、管道、設(shè)備安裝工程的新建、擴(kuò)建、改建及大型的建筑裝修裝飾活動(dòng)，主要包括房屋、鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、港口、橋梁、礦井、水庫(kù)、電站、通訊線路等。建設(shè)工程的主體是發(fā)包人和承包人。發(fā)包人，一般為建設(shè)工程的建設(shè)單位，即投資建設(shè)該項(xiàng)工程的單位，通常也稱(chēng)作“業(yè)主”。此外建設(shè)工程實(shí)行總承包的，總承包單位經(jīng)發(fā)包人同意，在法律規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)部分工程項(xiàng)目進(jìn)行分包的，工程總承包單位即成為分包工程的發(fā)包人。建設(shè)工程的承包人，即實(shí)施建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工等業(yè)務(wù)的單位，包括對(duì)建設(shè)工程實(shí)行總承包的單位和承包分包工程的單位。由于一項(xiàng)工程的建設(shè)需要經(jīng)過(guò)勘察、設(shè)計(jì)、施工等若干過(guò)程才能最終完成，所以，建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同?？辈旌贤?，指發(fā)包人與勘察人就完成建設(shè)工程地理、地質(zhì)狀況的調(diào)2023-06-15213人看過(guò)
-
建設(shè)工程合同糾紛時(shí)效是三年，自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計(jì)算。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。但是自權(quán)利受到損害之日起超過(guò)二十年的，人民法院不予保護(hù)；有特殊情況的，人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的申請(qǐng)決定延長(zhǎng)。借款合同有效期是多長(zhǎng)時(shí)間借款合同有效期從合同生效之日起到合同履行完畢為止。具體的期限，視合同約定為準(zhǔn)。對(duì)于訴訟時(shí)效，則為三年?！睹穹ǖ洹芬?guī)定，借款合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，但是自然人之間借款另有約定的除外。借款合同的內(nèi)容一般包括借款種類(lèi)、幣種、用途、數(shù)額、利率、期限和還款方式等條款?！吨腥A人民共和國(guó)民法典》第一百八十八條向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。訴訟時(shí)效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計(jì)算。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。但是，自權(quán)利受到損害之日起超過(guò)二十年的，人民法院不予保護(hù)，有特殊情況的，人民法院可以根2023-07-07307人看過(guò) -
一、受理1、仲裁程序是以當(dāng)事人向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁為起始。仲裁委員會(huì)收到當(dāng)事人提交的仲裁申請(qǐng)書(shū)后，認(rèn)為符合受理?xiàng)l件的，在收到仲裁申請(qǐng)書(shū)之日起規(guī)定期限內(nèi)向申請(qǐng)人發(fā)出受理通知書(shū)，同時(shí)向被申請(qǐng)人發(fā)出仲裁通知書(shū)及附件。2、雙方當(dāng)事人在收到受理通知書(shū)或仲裁通知書(shū)后，應(yīng)當(dāng)做好以下幾項(xiàng)工作：(1)申請(qǐng)人須在規(guī)定的期限內(nèi)預(yù)交仲裁費(fèi)用，否則將視為申請(qǐng)人撤回仲裁申請(qǐng)；(2)被申請(qǐng)人可在仲裁通知書(shū)規(guī)定的期限內(nèi)向仲裁委員會(huì)提交書(shū)面答辯書(shū)；(3)分別做好證據(jù)材料的核對(duì)及整理工作，必要時(shí)可提交補(bǔ)充證據(jù)；(4)及時(shí)提交仲裁員選定書(shū)、法定代表人證明書(shū)、詳細(xì)寫(xiě)明委托權(quán)限的授權(quán)委托書(shū)等有關(guān)材料；(5)在被申請(qǐng)人下落不明的情況下，申請(qǐng)人應(yīng)主動(dòng)查找其下落，并向仲裁委員會(huì)提交被申請(qǐng)人的確切住所，否則將影響仲裁程序進(jìn)行；(6)被申請(qǐng)人若要提出仲裁反請(qǐng)求，則必須在仲裁規(guī)則規(guī)定的期限內(nèi)提出。3、此外，雙方當(dāng)事人均有權(quán)向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保2023-03-12300人看過(guò)
#民法典總則
北京
律師推薦
#民法典總則
知識(shí)導(dǎo)航
民法典知識(shí)頻道
展開(kāi)
#代理
詞條
代理是法律術(shù)語(yǔ)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的相關(guān)規(guī)定，是指代理人以被代理人（又稱(chēng)本人）的名義，在代理權(quán)限內(nèi)與第三人（又稱(chēng)相對(duì)人）實(shí)施民事行為，其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。 代理人在代理權(quán)限范圍內(nèi)實(shí)施代理行為。代理人以被代理... 更多>
#代理
最新文章
-
2024-08-27 -
2024-08-27 -
2024-08-27 -
2024-08-27 -
2024-08-23
#代理
相關(guān)咨詢
-
建設(shè)工程施工合同糾紛原告代理詞是怎樣寫(xiě)的？廣西在線咨詢 2022-07-17原告是1、2號(hào)樓建設(shè)工程的實(shí)際施工人，2008年9月15日 第二被告與 第一被告簽訂了《工程承包合同》將位于青島南路與贛江路交匯處的1、2號(hào)樓工程承包給 第一被告。因該合同不符合《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，中標(biāo)無(wú)效。同日， 第一被告與原告簽訂了《工程項(xiàng)目施工承包合同》，將該項(xiàng)工程分包給不具備施工資質(zhì)的原告。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》》 第一條的規(guī)定，上述兩合同 -
建設(shè)工程合同糾紛分公司，工程合同內(nèi)容是哪些呢？北京在線咨詢 2023-03-29建設(shè)工程施工合同的主要內(nèi)容包括以下幾項(xiàng)： 1、工程范圍。 2、建設(shè)工期。 3、中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間。 4、工程質(zhì)量。 5、工程造價(jià)。 6、技術(shù)資料交付時(shí)間。 7、材料和設(shè)備的供應(yīng)責(zé)任。 8、撥款和結(jié)算。 9、竣工驗(yàn)收。 10、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期。 11、相互協(xié)作條款，等 -
工程建設(shè)階段劃分建設(shè)工程合同有哪些內(nèi)容貴州在線咨詢 2022-07-031.按承發(fā)包方式分：①勘察設(shè)計(jì)或施工總承包合同②單位工程承包合同③工程項(xiàng)目總承包合同④BOT合同(特許權(quán)協(xié)議) 2.按承包工程計(jì)價(jià)方式分類(lèi)：①總價(jià)合同②單位合同③成本加酬金合同總價(jià)合同可分類(lèi)固定總價(jià)合同和調(diào)價(jià)總價(jià)合同單位合同分為：估計(jì)工程量單價(jià)合同，純單價(jià)合同，單位與包干混合合同等 3.與建設(shè)工程有關(guān)的其他合同：①建設(shè)工程委托監(jiān)理合同②建設(shè)工程物資采購(gòu)合同③建設(shè)工程保險(xiǎn)合同④建設(shè)工程擔(dān)保合同 4. -
合作協(xié)議糾紛代理詞是哪些意思？有哪些內(nèi)容？河南在線咨詢 2022-08-04尊敬的審判長(zhǎng)、審判員： 貴院受理的張某某訴某某有限公司合作協(xié)議糾紛一案，河南中冶律師事務(wù)所接受某某有限公司委托，其一審階段的代理人；開(kāi)庭前我們查閱了案卷，詢問(wèn)了本案的當(dāng)事人，現(xiàn)發(fā)表代理意見(jiàn)如下：我們認(rèn)為，本案原告的起訴缺乏法律依據(jù)和證據(jù)支持，應(yīng)當(dāng)予以駁回。 -
