如果工程暫?；蜓诱`，業(yè)主應承擔什么法律責任
來源：法律編輯整理
時間： 2023-05-07 21:24:13
475 人看過
因發(fā)包人自身原因造成工程暫?；蜓诱`的，發(fā)包人應當承擔違約責任。首先，發(fā)包人應當采取必要措施彌補或者減少損失，同時排除障礙，使承包人能夠盡快恢復施工。承包人在施工中發(fā)現(xiàn)設計錯誤或者不合理的，應當通知發(fā)包人。發(fā)包人接到通知后，應及時與設計人等有關單位研究確定修改意見或變更設計，并將修改后的設計文件及時送交承包人。發(fā)包人還應當賠償承包人在暫?；蛘邥和Ｊ┕て陂g所遭受的損失，包括暫停、閑置、倒運、機械設備轉移、材料、構件積壓等造成的損失和實際發(fā)生的費用。
聲明：該文章是網站編輯根據(jù)互聯(lián)網公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
如何承擔工程暫停的責任
189人看過
-
承包商應承擔因暫停施工而增加的費用和/或延誤
84人看過
-
職工患職業(yè)病企業(yè)或老板或承擔相應的法律責任
287人看過
-
如果雇主非法安排工人加班，應承擔哪些法律責任
69人看過
-
轉包工程的法律責任應如何承擔
217人看過
-
工程如果延期不能交房如何承擔責任
484人看過
律師服務
熱門律師推薦
更多業(yè)主相關文章
-
保證發(fā)包人因自身原因致使工程停建、緩建的；發(fā)包人應當承擔違約責任。首先發(fā)包人應當采取必要措施，彌補或者減少損失，同時應當排除障礙，使承包人盡快恢復建設工作。如承包人在施工中發(fā)現(xiàn)設計有錯誤和不合理之處，應當通知發(fā)包人，發(fā)包人在接到通知后，應當及時同設計人等有關單位研究確定修改意見或者變更設計，并及時將修訂后的設計文件送交承包人。發(fā)包人還應當賠償承包人在停建、緩建期間的損失，包括停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓所造成的損失和實際發(fā)生的費用。造成工程停建有哪些情形在工程建設過程中，發(fā)包人應當按照合同約定履行自己的義務，為承包人的建設工作提供必要的條件，保證工程建設順利進行。這里的“因為發(fā)包人的原因”在實踐中一般指下列情況：1.發(fā)包人變更工程量；2.發(fā)包人提供的設計文件等技術資料有錯誤或者發(fā)包人變更設計文件；3.發(fā)包人未能按照約定及時提供建設材料、設備或者工程進度款；4.發(fā)包人未能及時進2023-06-15159人看過 -
法律綜合知識一、工地誤傷工友的應承擔何種法律責任上班期間誤傷工友，屬于故意或者重大過失，應當承擔賠償責任；誤傷工友屬于意外情形，可以認定為工傷，用人單位支付工傷保險的，由工傷保險基金支付工傷保險待遇；用人單位未支付工傷保險，由用人單位支付工傷保險待遇。二、工地受傷怎么要求賠償勞動者在工地受傷，在確定構成工傷的情況下，之后才能獲得工傷賠償。工傷賠償項目有：1．治療工傷的醫(yī)療費用和康復費用；2．住院伙食補助費；3．到統(tǒng)籌地區(qū)以外就醫(yī)的交通食宿費；4．安裝配置傷殘輔助器具所需費用；5．生活不能自理的，經勞動能力鑒定委員會確認的生活護理費；6．一次性傷殘補助金和一至四級傷殘職工按月領取的傷殘津貼；7．終止或者解除勞動合同時，應當享受的一次性醫(yī)療補助金；8．因工死亡的，其遺屬領取的喪葬補助金、供養(yǎng)親屬撫恤金和因工死亡補助金；9．勞動能力鑒定費。10．一次性傷殘就業(yè)補助金和一次性工傷醫(yī)療補助金。11．喪葬補助金。2023-11-10156人看過 -
商業(yè)秘密如果員工違反競業(yè)禁止協(xié)議，新雇主是否應根據(jù)中國的勞動法律法規(guī)承擔法律責任，：“用人單位招用未解除勞動合同的勞動者，給用人單位造成經濟損失的，應當依法承擔連帶賠償責任”。如果員工違反競業(yè)限制協(xié)議，新雇主的責任可分為三種情況：（1）員工僅違反競業(yè)限制協(xié)議。新用人單位不知道勞動者已與原用人單位簽訂競業(yè)限制協(xié)議的，新用人單位無過錯不承擔競業(yè)限制責任。（2）新用人單位應當知道或者知道勞動者已經與原用人單位簽訂競業(yè)限制協(xié)議，仍與勞動者建立勞動關系的，新用人單位應當承擔競業(yè)限制的連帶責任。（3）員工因違反競業(yè)限制協(xié)議而侵犯原用人單位的商業(yè)秘密。在這種情況下，無論新用人單位是否知道員工違反了與原用人單位的競業(yè)限制協(xié)議，均構成侵權。新用人單位和員工應共同承擔責任并分別承擔包括競業(yè)禁止責任在內的侵權責任2023-05-0777人看過 -
書面合同雇主轉承替代責任。根據(jù)最高人民法院《關于貫徹執(zhí)行中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第45條的規(guī)定，個體工商戶、農村承包經營戶、合伙組織雇用的人員在進行雇傭合同規(guī)定的生產經營活動中造成他人損害的，其雇主是當事人。最高人民法院《關于審理人身損害賠償案件若干問題的解釋》第9條規(guī)定：“雇員在從事雇用活動中致人損害的，雇主應當承擔賠償責任；雇員因故意或者重大過失致人損害的，應當與雇主承擔連帶賠償責任。雇主承擔連帶賠償責任的，可以向雇員追償?！贝藯l規(guī)定完全可以類推適用于駕駛員執(zhí)行職務致他人損害的場合。受雇司機執(zhí)行職務時，不法侵害他人法益。而雇主因雇員之服務而受有利益，自應負擔損害，此為交通事故責任中確立代負責任的根據(jù)所在。雇員駕駛機動車屬于執(zhí)行職務時，雇主對機動車的運行享有運行利益，他就對運行中的交通事故承擔無過失責任。雇員駕駛機動車是履行職務，雇員本身不是運行利益的享有者，不存在承擔無過失責任2023-07-07316人看過
-
(1)承包人違約引起的暫停施工;(2)由于承包人原因為工程合理施工和安全保障所必需的暫停施工;(3)承包人擅自暫停施工;(4)承包人其他原因引起的暫停施工;(5)專用合同條款約定由承包人承擔的其他暫停施工。相關法律知識：《中華人民共和國建筑法》中有關內容的規(guī)定第二十六條承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業(yè)務范圍內承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質等級許可的業(yè)務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程。第二十七條大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合共同承包的，應當按照資質等級低的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。第二十八條禁止承包單位將2023-06-15291人看過 -
交通事故保險如果是全險的話，保險公司應該賠償。通常誤工費包括工資部分，由全責方負責賠償。如果任何一方不賠誤工費（包括）工資，可以訴訟公交運輸責任、全責方意外傷害和人員公司工傷賠償。交通事故誤工費按照醫(yī)院開具的休假證明和單位開具的誤工證明來計算具體誤工天數(shù)，然后結合勞動合同，工資收入證明以及個稅完稅證明等計算誤工期間的總收入損失。一般以事故發(fā)生前三個月的平均日工資來計算。員工工資該由誰承擔舉證責任在很多的勞動工資的糾紛中，對于單位是否已經支付工資由誰來承擔舉證責任雙方常常會爭執(zhí)不下。但是，根據(jù)我國的有關司法解釋，是否已經支付工資的舉證責任應該由用人單位來承擔。我國《工資支付暫行規(guī)定》規(guī)定：用人單位可委托銀行代發(fā)工資。用人單位必須書面記錄支付勞動者工資的數(shù)額、時間、領取者的姓名以及簽字，并保存兩年以上備查。用人單位在支付工資時應向勞動者提供一份其個人的工資清單。這就是說，用人單位應當保留向勞動2023-07-07215人看過 -
醫(yī)生誤診要承擔的法律責任，從過錯原則上看，一，造成患者人身損害的，損害程度必須達到規(guī)定的醫(yī)療事故等級等等，承擔醫(yī)療事故責任。二，經審理認定醫(yī)療機構存在過錯的誤診行為，符合民事侵權構成要件的，應當依照規(guī)定確定醫(yī)療機構承擔責任。三，刑事責任，醫(yī)務人員由于嚴重不負責任，造成人員死亡等的，有期徒刑或拘役。醫(yī)生誤診可以索賠嗎可以。患者如果是住院病人，可以找醫(yī)院醫(yī)務科，如果是門診病人，可以找門診辦公室，先和醫(yī)院協(xié)商一下，看看醫(yī)院對此是什么態(tài)度，你也要先計算相關的賠償額度，要注意一定有法律依據(jù)。如果協(xié)商不成，可以申請鑒定，鑒定結論做出是否構成醫(yī)療事故，醫(yī)院應承擔何種責任后?！缎谭ā返谌偃鍡l規(guī)定，醫(yī)務人員由于嚴重不負責任，造成就診人死亡或者嚴重損害就診人身體健康的，處三年以下有期徒刑或者拘役。2023-06-30485人看過 -
根據(jù)勞動和社會保障部、建設部、全國總工會《關于加強建設等行業(yè)農民工勞動合同管理的通知》(勞社部發(fā)[2005]9號)規(guī)定，勞動合同必須由具備用工主體資格的用人單位與農民工本人直接簽訂，不得由他人代簽。建筑領域工程項目部、項目經理、施工作業(yè)班組、包工頭等不具備用工主體資格，不能作為用工主體與農民工簽訂勞動合同。勞動和社會保障部《關于確立勞動關系有關事項的通知》(勞社部發(fā)[2005]12號)規(guī)定，建筑施工、礦山企業(yè)等用人單位將工程(業(yè)務)或經營權發(fā)包給不具備用工主體資格的組織或自然人，對該組織或自然人招用的勞動者，由具備用工主體資格的發(fā)包方承擔用工主體責任。2023-06-0987人看過
-
正當防衛(wèi)狗咬人致死主人負侵權責任。只要損害結果和行為人之間有因果關系，都要承擔侵權責任，而且在訴訟中的舉證責任也是由行為人也就是狗主人承擔。狗咬人的民事責任后果主要有以下幾方面：1．沒有特殊情況，飼養(yǎng)的動物致人損害的，由動物的飼養(yǎng)人或管理人，承擔侵權責任。2．如果動物致人損害是因為受害人故意，或重大過失造成的，飼養(yǎng)人不需要承擔賠償責任。私闖民宅被主人打傷，主人需要負責嗎？私闖民宅被主人打傷，主人是否需要負責要根據(jù)實際情況而定。具體如下：1、對持刀械闖入并行兇者，如果對方已經實施暴力，且已經到了不得不反抗的情形，犯罪行為人被主人打傷屬于正當防衛(wèi)，不需要負責；2、如果闖入者沒有攜帶武器，在實施暴力時也沒有就地取材使用刀械，只是是輕微毆打，主人在此情形用其他器械打過去，對方招架不住或感到害怕停止了侵害，主人繼續(xù)砍人打人會面臨故意傷害罪，需要負法律責任。正當防衛(wèi)的構成條件有四個，具體如下：1、起因條件。正2023-07-03360人看過 -
違約金一、工程延期的責任承擔工程延期的責任承擔如下：1.合同中有約定的，按合同約定的違約金計算；2.合同沒有約定的，按照因延期交付而給業(yè)造成的損失計算違約金；3.如果合同約定的違約金明顯高于業(yè)主的實際損失，可要求法院適量降低約定的違約金。二、發(fā)包人致使工程停建的原因有哪些1.發(fā)包人變更工程量；2.發(fā)包人提供的設計文件等技術資料有錯誤或者發(fā)包人變更設計文件；3.發(fā)包人未能按照約定及時提供建設材料、設備或者工程進度款；4.發(fā)包人未能及時進行中間工程和隱蔽工程條件的驗收并辦理有關交工手續(xù)；5.發(fā)包人不能按照合同的約定保障建設工作所需的工作條件致使工作無法正常進行的，等等。三、工程延期的審批原則監(jiān)理工程師在審批工程延期時應遵循下列原則：1.合同條件工程延期必須符合合同條件——監(jiān)理工程師審批工程延期的一條根本原則。（導致工期拖延的原因確實屬于承包單位自身以外）2.影響工期只有當所延長的時間超過其相應的總時2023-04-30130人看過 -
工傷申報雇主延誤雇員工傷申報期限應擔責任。《工傷認定辦法》第五條用人單位未在規(guī)定的時限內提出工傷認定申請的，受傷害職工或者其近親屬、工會組織在事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起1年內，可以直接按照本辦法第四條規(guī)定提出工傷認定申請?！豆J定辦法》第四條職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在單位應當自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內，向統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請。遇有特殊情況，經報社會保險行政部門同意，申請時限可以適當延長。按照前款規(guī)定應當向省級社會保險行政部門提出工傷認定申請的，根據(jù)屬地原則應當向用人單位所在地設區(qū)的市級社會保險行政部門提出。2023-06-14474人看過 -
法律綜合知識業(yè)主在建設工程中承擔的責任是：確保建設工程符合相關的法律法規(guī)、建筑規(guī)范和許可證要求，確保建設工程的安全性，對建設工程進行監(jiān)督和管理，確保施工過程符合預期和合同要求，同時承擔建設工程的財務責任，包括支付相關費用和款項，如建筑材料的采購、施工隊伍的薪酬、監(jiān)理費用等。《中華人民共和國民法典》第七百九十一條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發(fā)包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程支解成若干部分發(fā)包給數(shù)個承包人?？偝邪嘶蛘呖辈?、設計、施工承包人經發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程支解以后以分包的名義分別轉包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位2024-05-01205人看過
-
業(yè)主承包商應學會運用司法解釋的相關規(guī)定來保護自己的權益?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理建設工程施工合同糾紛的司法解釋》第十四條規(guī)定：“當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照下列情形分別處理：建設工程竣工驗收合格的，以竣工驗收日期為竣工日期；承包人提交竣工驗收報告，發(fā)包人逾期驗收的，以承包人提交驗收報告的日期為準（3）建設工程未通過竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以發(fā)包人移交建設工程所有權的日期為竣工日期。由于竣工日期不僅涉及工程進度款的支付和竣工結算，還涉及質量保修責任和保修金的返還時間，因此對竣工日期的界定非常關鍵。為防止發(fā)包人惡意拖延驗收，承包人應在工程竣工并具備驗收條件后，主動向發(fā)包人提交竣工驗收報告，這是至關重要的一步?！笨⒐を炇請蟾妗笨梢院芎唵危纳踔林挥幸痪湓?，如“貴公司委托我公司承建某工程，我公司已竣工并通過自檢，現(xiàn)請貴公司組織驗收”。承包人提交竣工驗收報告后，即使發(fā)包人故意拖延驗收，2023-05-07373人看過 -
商業(yè)銀行根據(jù)我國相關法律法規(guī)，商業(yè)銀行無故拖延支付本息，給儲戶或者其他客戶造成財產損失的，應當承擔賠償責任，由銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正，處以相應罰款。《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第七十三條：商業(yè)銀行有下列情形之一，給儲戶或者其他客戶造成財產損失的，應當承擔遲延履行的利息和其他民事責任：（一）遲延或者拒絕支付本息（二）違反承兌匯票和其他結算業(yè)務的規(guī)定，拒絕兌現(xiàn)、不記收付款，違反規(guī)定壓票、壓票、退票的；（三）非法查詢、凍結、扣劃個人儲蓄存款或者其他存款的（四）違反本法規(guī)定，給儲戶或者其他客戶造成損害的。有前款規(guī)定情形的，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五萬元以上的，處違法所得一倍以上五倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的，處五萬元以上五十萬元以下的罰款。根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》，中國商業(yè)銀行可以經營下列業(yè)務：吸收公眾存款、發(fā)放貸款；辦理國2023-05-31476人看過
#小區(qū)物權
北京
律師推薦
#小區(qū)物權
知識導航
展開
#業(yè)主
詞條
業(yè)主是指房屋所有權人，按其擁有的物業(yè)所有權狀況，又可分為獨立所有權人和區(qū)分所有權人。區(qū)分所有權人是指數(shù)人區(qū)分一幅土地上同一建筑物而各有其專有部分，并就其共用部分按其應有部分有所有權者;獨立所有權人是指某土地上的建筑物僅屬于某一業(yè)主。... 更多>
#業(yè)主
最新文章
-
2024-01-31 -
2024-01-18 -
2024-01-11 -
2024-01-11 -
2024-01-10
#業(yè)主
相關咨詢
-
建設工程未經消防驗收或者停產停業(yè)的，應當承擔什么樣的法律責任？天津在線咨詢 2022-03-22根據(jù)《中華人民共和國消防法》第五十八條規(guī)定，違反本法規(guī)定，有下列行為之一的，責令停止施工、停止使用或者停產停業(yè)，并處三萬元以上三十萬元以下罰款：（三）依法應當進行消防驗收的建設工程，未經消防驗收或者消防驗收不合格，擅自投入使用的； （四）建設工程投入使用后經公安機關消防機構依法抽查不合格，不停止使用的； （五）公眾聚集場所未經消防安全檢查或者經檢查不符合消防安全要求，擅自投入使用、營業(yè)的。 建設單 -
-
抗疫工程延誤工期應由承包方承擔責任嗎臺灣在線咨詢 2022-09-13因為疫情屬于“不可抗力”，根據(jù)《》第117條規(guī)定，當事人因不可抗力原因不能履行合同的，可以全部或部分免除責任。也就是說承包方如果是因為疫情原因無法履行施工義務的，不需要承擔工期延誤責任。 -
工程承包欠款應如何承擔法律責任？海南在線咨詢 2023-10-25《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第三條建設工程施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處理： 1、修復后的建設工程經竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持 2、修復后的建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。 -
業(yè)主高空墜物物業(yè)應該承擔什么法律責任澳門在線咨詢 2023-04-261、一般情況下，如果能夠確定加害人，則由該加害人或者其法定代理人個人承擔相應的侵權賠償責任。 2、從建筑物中拋擲物品或者從建筑物上墜落的物品造成他人損害，難以確定具體侵權人的，除能夠證明自己不是侵權人的外，由可能加害的建筑物使用人給予補償。并且該可能加害的建筑物使用人的責任僅屬于按份責任而非連帶責任。
