久久国产亚洲精品赲碰热,精品久久久久亚洲国产

建設工程糾紛的索賠證據(jù)和文件是什么

來源：法律編輯整理時間： 2023-05-07 22:14:12 267 人看過

1。索賠證據(jù)要求（1）真實性。（2）全面性是指所提供的證據(jù)應當能夠解釋事件的整個過程，而不應當雜亂無章。（3）關聯(lián)性是指權利要求證據(jù)應當能夠相互解釋、相互關聯(lián)，而不是相互矛盾。（4）及時取得索賠證據(jù)，并及時提交。

（5）具有法律效力的證據(jù)一般必須是書面文件，有關記錄、協(xié)議、紀要必須由雙方簽字：工程中重大事件和特殊情況的記錄、統(tǒng)計必須經(jīng)監(jiān)理工程師簽字認可。（1）項目合同協(xié)議書。（2）中標通知書。（3）投標文件及附件。（4）合同專用條款。

（5）合同通用條款。

（6）標準、規(guī)范和相關技術文件。（7）圖紙。（8）工程量清單。（9）項目報價或預算。工程變更、信函、指示、通知、答復、會議紀要等應視為合同協(xié)議書的組成部分。由于索賠證據(jù)內容廣泛，有時會出現(xiàn)沖突（或矛盾）或不同解釋，導致合同糾紛。根據(jù)我國有關規(guī)定，合同文件應當能夠相互說明。除合同另有約定外，上述索賠證據(jù)的排序順序為其構成和解釋順序。（2）索賠文件是承包商向業(yè)主索賠的正式書面材料，也是業(yè)主審查承包商索賠的主要依據(jù)。包括索賠函、索賠報告和附件三。

（1）索賠函是承包商寫給業(yè)主或其代表的一封短信。它應該連接索賠文件的所有部分，包括：（a）描述索賠事件。（B）列出索賠的理由。（C）索賠金額及原因。（D）索賠附件說明。（2）索賠報告是索賠材料的主體，一般包括三大部分。第一個是報告的標題，應該簡要概括一下索賠的核心內容；第二個是事實和理由。該部分陳述客觀事實，合理引用合同條款，建立事實與索賠損失之間的因果關系，說明索賠的合理合法性；最后是損失與索賠金額、工期。在這里我們只需要列出詳細的數(shù)字和總結。編寫索賠報告時應注意以下幾個方面：

（a）索賠事件應描述清楚，避免使用“可以”、“也許”等猜測語言，導致索賠說服力不強。

（b）報告中應強調事件的不可預測性和突發(fā)性，承包商已盡最大努力避免和減輕事件的影響和損失，并已采取了可以采取的措施，使索賠理由更充分，更易于對方接受。

（c）應明確分析責任，并在報告中明確另一方的所有責任。（d）索賠價值的計算應當合理、準確。詳細列出計算依據(jù)、方法和結果，便于對方接受和減少爭議。附件包括（a）索賠報告中列出的事實、原因、影響和其他證明文件和證據(jù)；（b）詳細計算書。為了簡單起見，還可以使用大量圖表。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多合同條款相關文章

視聽資料
工程建設中的索賠技巧是什么

有經(jīng)驗的承包商在投標時應考慮將來可能出現(xiàn)的索賠問題，認真研究招標文件中的合同條款和規(guī)范，仔細檢查施工現(xiàn)場，探索可能出現(xiàn)的索賠機會，在報價時考慮索賠的需要。在單價分析中，應考慮生產(chǎn)效率，將項目成本與投入資源效率相結合。這樣，在施工過程中論證索賠的原因，就可以用效率降低來論證索賠的依據(jù)。在索賠談判中，如果沒有生產(chǎn)效率降低的信息，很難使監(jiān)理工程師和業(yè)主相信索賠是不可能獲勝的。相反，可以認為生產(chǎn)效率降低的原因是承包商施工組織不善，在投標時未能達到效率。因此，應采取措施提高效率，加快工期。為證明效率降低，承包商應做好施工記錄，記錄設備、材料和勞動力的每日工作時間、完成的工程和施工中遇到的問題。在簽訂合同過程中，承包人應對明顯將重大風險轉移給承包人的合同條件提出修改要求，修改后的協(xié)議書應以“談判紀要”的形式寫成，作為合同條件的有效組成部分。尤其要注意業(yè)主免責的規(guī)定。例如：合同中沒有索賠條款；沒有延期付

2023-05-07

286人看過
合同條款
建筑工程工期索賠的依據(jù)是什么，索賠需要滿足什么條件

一個完整的項目之中包含了諸多子項目，需要各方當事人協(xié)調合作，共同努力，以求在限定工期內高質量的完成工程。但在現(xiàn)實生活中，由于不能再限定工期內完成工程項目的現(xiàn)象層出不窮，此時發(fā)包方可以根據(jù)具體情況判斷建筑工程工期索賠的依據(jù)是否滿足，在向人民法院提起訴訟。工期索賠，一般是指承包商依據(jù)合同對由于非自身的原因而導致的工期延誤向業(yè)主提出的工期順延要求。一、工期索賠的具體依據(jù)承包商向業(yè)主提出工期索賠的具體依據(jù)主要有：(1)合同約定或雙方認可的施工總進度規(guī)劃;(2)合同雙方認可的詳細進度計劃;(3)合同雙方認可的對工期的修改文件;(4)施工日志、氣象資料;(5)業(yè)主或工程師的變更指令;(6)影響工期的干擾事件;(7)受干擾后的實際工程進度等;二、《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)確定的可以順延工期的條件《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1項規(guī)

2023-05-01

425人看過
法律綜合知識
辦理建設工程結算糾紛證據(jù)指引

一、辦理建設工程結算糾紛證據(jù)指引拖欠工程款是建設工程施工合同糾紛中的一種。建設工程施工合同糾紛是一般的合同糾紛案件，應當根據(jù)《民訴法》關于合同糾紛案件的規(guī)定處理，即以被告住所地或者合同履行地為管轄地。在建設工程施工合同中，合同履行地應為施工行為地。因此，對于拖欠工程款糾紛，原告可以選擇被告住所地或者施工行為地（合同履行地）人民法院提起訴訟。依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。二、最新工程結算糾紛管理案例1、案例背景某國有投資項目，在未獲得立項批復和招標圖紙的情況下，采用邀請招標的方式，要求投標人對該工程的工期、質量、讓利幅度進行報價，最終確認中標人。然而，該項目在沒有簽訂正式《工程施

2021-11-07

135人看過
不可抗力
建設工程索賠符合條件

【法律咨詢】建設工程索賠的一般理由之一【律師答辯書】1。發(fā)包人違約給承包人造成時間和費用損失。2。工程變更（包括設計變更、發(fā)包人提出的工程變更、監(jiān)理工程師提出的工程變更、承包人提出并經(jīng)監(jiān)理工程師批準的變更）造成的時間和費用損失。3。由于監(jiān)理工程師對合同文件解釋不清，技術資料不準確，或因不可抗力改變施工條件，增加工期和費用。4。發(fā)包人提出提前竣工或縮短工期，將增加承包人的費用。5。發(fā)包人逾期付款給承包人造成損失的。6。因對合同規(guī)定以外的項目進行檢驗并檢驗合格，或非承包人原因造成的工程缺陷修復所發(fā)生的損失或費用。7。工程暫停并非由承包商引起。8。物價上漲、法律法規(guī)變化等。第七條建設工程開工前，建設單位應當按照國家有關規(guī)定，向縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證；但是，國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程除外。按照國務院規(guī)定的權限和程序批準開工報告的建設項目，不再領取施工

2023-05-07

146人看過

建筑工程糾紛
建筑工程糾紛證據(jù)的認定標準是什么？

起訴建筑工程糾紛應當準備以下證據(jù)：建筑公司工商登記資料；招標文件、中標通知書；建設工程施工合同、施工過程中增減工程量的補充合同；工程預、決算報告、支付工程款的付收款憑證；工程驗收、結算憑證、質檢報告等。建筑工程糾紛的解決途徑1、和解和解是民事糾紛的當事人在自愿互諒的基礎上，就已經(jīng)發(fā)生的爭議進行協(xié)商、妥協(xié)與讓步并達成協(xié)議，自行（無第三方參與勸說）解決爭議的一種方式。通常它不僅從形式上消除當事人之間的對抗，還從心理上消除對抗。2、調解調解是指雙方當事人以外的第三方應糾紛當事人的請求。以法律、法規(guī)和政策或合同約定以及社會公德為依據(jù)，對糾紛雙方進行疏導、勸說，促使他們相互諒解，進行協(xié)商，自愿達成協(xié)議，解決糾紛的活動。3、仲裁仲裁是當事人根據(jù)在糾紛發(fā)生前或糾紛發(fā)生后達成的協(xié)議，自愿將糾紛提交第三方（仲裁機構）作出裁決，糾紛各方都有義務執(zhí)行該裁決的一種解決糾紛的方式?！睹袷略V訟法》第六十三條證據(jù)包括：

2023-07-06

450人看過
業(yè)主
項目索賠的條件和證據(jù)是什么

1、索賠確認的條件如下：1。合同或者其他證據(jù)為索賠提供了法律依據(jù)，或者有證據(jù)證明有合理的依據(jù)支持索賠。2。增加的費用是由于合同期間不可預見的原因造成的，而不是由于承包商的工作失誤。3。與索賠有關的費用是可辨認的或可確定的，而且就所完成的工作量而言是合理的。4。支持索賠的證據(jù)是客觀和可核實的，不是基于問題管理人員的主觀意見或沒有支持的請求。工程索賠一般由以下費用項目組成：人工費、材料費、施工機械使用費、保證費、保險費、利息費、管理費、利潤、機會利潤損失等，由承包人在合同規(guī)定的索賠期限內提出索賠。6。承包人的索賠是否超過法律規(guī)定的訴訟時效。其次，索賠所需的證據(jù)關系到索賠的成敗。證據(jù)不足或沒有證據(jù)將導致索賠失敗。索賠證據(jù)的基本要求。索賠證據(jù)的基本要求包括真實性、全面性、相關性和及時性。2。證據(jù)的類型。工程索賠審查的證據(jù)如下：（1）與工程有關的現(xiàn)場（現(xiàn)場）會議紀要和信函；（2）各種施工進度計劃，包

2023-05-07

342人看過
建筑工程索賠
如何撰寫建筑工程索賠文件

建設工程爭議索賠書是承包人向業(yè)主索賠的正式書面材料，也是業(yè)主審查承包人索賠的主要依據(jù)。它包括三個部分：索賠函、索賠報告和附件。索賠書是承包人寫給業(yè)主或其代表的一封短信，應將索賠文件的各個部分聯(lián)系起來，包括（1）索賠事件的描述（2）索賠理由的清單（3）索賠金額和理由（4）索賠附件的描述。索賠報告是索賠材料的主體，一般包括三大部分。第一個是報告的標題，應該簡要概括一下索賠的核心內容；第二個是事實和理由。該部分陳述客觀事實，合理引用合同條款，建立事實與索賠損失之間的因果關系，說明索賠的合理合法性；最后是損失與索賠金額、工期。在這里我們只需要列出詳細的數(shù)字和總結。編寫索賠報告時應注意以下幾個方面：（1）索賠事件應描述清楚，避免使用“可以”、“也許”等猜測語言，導致索賠說服力不強。（2）報告應強調事件的不可預見性和突發(fā)性，承包人已盡最大努力避免和減少事件的影響和損失，并已采取了可以采取的措施，使索賠

2023-05-02

422人看過
法律綜合知識
建設工程索賠與反索賠的區(qū)別

一、建設工程索賠與反索賠的區(qū)別（一）兩者區(qū)別1、發(fā)包人違反合同給承包人造成時間、費用的損失；2、因工程變更造成的時間、費用損失；3、由于監(jiān)理工程師對合同文件的歧義解釋、技術資料不確切，或由于不可抗力導致施工條件的改變，造成了時間、費用的增加；4、發(fā)包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加；5、發(fā)包人延誤支付期限造成承包人的損失；6、合同規(guī)定以外的項目進行檢驗，且檢驗合格，或非承包人的原因導致項目缺陷的修復所發(fā)生的損失或費用；7、非承包人的原因導致工程暫時停工；8、物價上漲，法規(guī)變化及其他。二、建設工程索賠程序索賠主要程序是施工單位向建設單位提出索賠意向，調查干擾事件，尋找索賠理由和證據(jù)，計算索賠值，起草索賠報告，通過談判、調解或仲裁，最終解決索賠爭議。建設單位未能按合同約定履行自已的各項義務或發(fā)生錯誤以及應由建設單位承擔的其他情況，造成工期延誤和（或）施工單位不能及時得到合同價

2021-12-04

457人看過

工程合同糾紛
要求列出建設工程合同糾紛的證據(jù)要求

發(fā)包方和承包方需要提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建設工程合同、工程質量簽證單、工程款結算書等證據(jù)。這些證據(jù)需要被提交給法院,如果法院認為這些證據(jù)具有證據(jù)支持,就應該立案審理。1.發(fā)包方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。2.承包方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。3、建設工程合同、工程質量簽證單、工程款結算書等。4、法院有權主管或管轄的證據(jù)。在向法院起訴時，一般具備以上四方面的證據(jù)，法院應受理并予以立案。提供建設工程合同、工程質量簽證單等證據(jù) 材料，主張建設工程合同糾紛案件立案在建設工程合同糾紛案件中，要向法院起訴，需要準備以下四方面的證據(jù)：承包方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、發(fā)包方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建設工程合同、工程質量簽證單、工程款結算書以及法院有權主管或管轄的證據(jù)。根據(jù)《民事訴訟法》第六十三條的規(guī)定，證據(jù)包括當事人的陳述、書證、物證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)、證人

2023-10-05

439人看過
合同期限
與工程建設索賠和反索賠有關的法律問題

法律咨詢：乙方未在合同期限內完成工程，工程質量達不到設計和施工規(guī)范要求，或其他行為使合同無法履行時，就工程施工索賠和反索賠進行的咨詢，甲方代表可以通知乙方按本協(xié)議約定支付違約金，并賠償甲方因違約造成的損失?！币簿褪钦f，業(yè)主可以向乙方提出索賠，在這種索賠中，甲方往往是主動的，可以從工程款中扣除，甚至可以采取扣留乙方材料設備作為抵押的方式。那么，甲方可以向乙方提出哪些方面的索賠？首先，工程質量索賠。這種索賠通常表現(xiàn)為要求乙方對缺陷產(chǎn)品進行返修；對驗收不合格的產(chǎn)品要求乙方返工；對出現(xiàn)質量問題的工程要求乙方在規(guī)定時間內進行返修。第二，工程進度索賠。工程竣工日期已在合同中明確規(guī)定。除合同執(zhí)行期間經(jīng)甲方代表批準延長工期外，乙方必須在合同規(guī)定的日期內完成合同規(guī)定的內容。否則，甲方將提出索賠。最后，項目保修。工程保修金是工程竣工后的保修限制。保修期內工程質量出現(xiàn)問題，甲方應通知乙方限期修復。否則，甲方可要

2023-05-07

411人看過
第三者
建設工程索賠計算

1、工期索賠（1）網(wǎng)絡分析法通過分析延誤前后的施工網(wǎng)絡計劃,比較兩種計算結果,計算出工程應順延的工期。（2）比例分析法通過分析增加或減少的單項工程量(工程造價)與合同總量(合同總造價)的比值,推斷出增加或減少的工期。（3）其他方法工程現(xiàn)場施工中,可以根據(jù)索賠事件的實際增加天數(shù)確定索賠工期;通過發(fā)包方與承包方協(xié)議確定索賠工期。2、工程索賠索賠費用（1）總費用法又成為總成本法,通過計算出某項工程的總費用,減去單項工程的合同費用,剩余費用為索賠費用。（2）分項法按工程造價的確定方法,逐項進行工程費用索賠.可分為:人工費、機械費、管理費、利潤、材料費、保險費、設備費等索賠費用。一、工程造價鑒定申請書怎么寫（一）格式內容1、被申請人：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2、住所地：法定代表人：3、請求事項：對以下爭議事項入行司法鑒定：（1）增加，變更工程量的價款。（2）已報預算未審定的工程款。（3）工程招標清單范圍內

2023-06-23

217人看過
建筑工程索賠
建筑工程索賠范文是怎樣

一、建筑工程索賠范文工程名稱：致：（監(jiān)理單位）根據(jù)施工合同條款第條的規(guī)定，由于________________________________的原因，我方要求索賠金額（大寫）_____________________________，請予以批準。索賠的詳細理由及經(jīng)過：索賠金額的計算：附：證明材料承包單位（章）__________承包單位（章）__________項目經(jīng)理_____________日期_____________二、建筑工程施工范圍1、建筑工程施工總承包一級資質承包工程范圍，可承擔單項合同額3000萬元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工業(yè)、民用建筑工程；（2）高度240米以下的構筑物工程。2、建筑工程施工總承包二級資質承包工程范圍，可承擔下列建筑工程的施工：（1）高度100米以下的工業(yè)、民用建筑工程；（2）高度120米以下的構筑物工程；（3）建筑面積4萬平方米

2023-06-08

364人看過

工程反索賠
建設工程反索賠的概念

一、建設工程反索賠的概念是什么反索賠就是指一方提出索賠時，反駁、反擊或者防止對方提出的索賠，不讓對方索賠成功或者全部成功。一般認為，索賠是雙向的，業(yè)主和承包商都可以向對方提出索賠要求，任何一方也都可以對對方提出的索賠要求進行反駁和反擊，這種反擊和反駁就是反索賠。反索賠有工期延誤反索賠、施工缺陷索賠等六種類型，針對一方的索賠要求，反索賠的一方應以事實為依據(jù)，以合同為準繩，反駁和拒絕對方的不合理要求或索賠要求中的不合理部分。二、反索賠類型（一）工期延誤反索賠在工程施工過程中，由于承包商的責任，致使竣工日期延后，影響到業(yè)主對該工程的利用，給業(yè)主帶來經(jīng)濟損失，業(yè)主有權對承包商進行索賠，有承包商支付延期竣工違約金。（二）施工缺陷索賠當承包商的施工質量不符合施工及驗收規(guī)范的要求，或使用的設備和材料不符合合同規(guī)定，或在保修期未滿以前未完成應該負責修補的工程時，業(yè)主有權向承包商追究責任。（三）承包商未履行

2023-06-07

309人看過
法律綜合知識
建設工程質量保證金3％的文件

一、建設工程質量保證金3％的文件工程質量保修金一般不超過施工合同價款的3％。合同條款中對涉及質保金的下列事項最好事先進行約定：（一）質保金預留比例、返還期限及方式；（二）質保金是否計付利息，如計付利息，利息的計算方式；（三）具體的保修范圍、缺陷責任期的期限及計二、建設工程質量保證金管理辦法為了規(guī)范建設工程的質量，落實工程出現(xiàn)缺陷時的維修責任。國務院公布了《建設工程質量保證金管理辦法》。該管理辦法規(guī)定了：1．建設工程質量保證金的含義以及對缺陷的定義。質量保證金指的是承包人跟發(fā)包人的約定，從應付工程款中保留一部分作為保證金，保證缺陷工程的維修。同時約定了發(fā)包方跟承包方可以約定缺陷責任期，但是最長不超過兩年。2．管理辦法明確規(guī)定發(fā)包人必須在合同中寫清楚保證金，預留、返還等的內容，明確保證金預留的比例，返還的方式，利息等等。3．缺陷責任期內，如果建設工程項目是國庫集中支付的政府投資項目，管理保證金

2021-10-23

361人看過