承包人未按合同約定通知發(fā)包方檢查隱蔽工程的該如何處理
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經整理發(fā)布，僅供參考學習！
我也有類似問題！點擊提問
我國《合同法》第278條規(guī)定：“隱蔽工程在隱蔽之前，承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失?！惫方ㄔO隱蔽工程在隱蔽以前，承包方應當通知發(fā)包方檢查。承包方沒有通知發(fā)包方檢查，自行隱蔽公路建設工程的，發(fā)包方有權檢查，檢查費用由承包方承擔。 發(fā)包方沒有按時到公路建設工程現場檢查的，承包方可以順延公路建設工程日期，并可以請求賠償停工、窩工等損失。承包人也可以按照約定自行檢查，填寫公路建設隱蔽工程檢查記錄，加以隱蔽，并將記錄送交發(fā)包方。發(fā)包方以后檢查的，如果公路建設工程符合合同要求，檢查費用由發(fā)包方承擔，如果公路建設工程不符合要求的，檢查費用和返工費用由承包方負擔。
對內容有疑問，可立即反饋反饋
承包合同沒有約定期限的，雙方協(xié)商一致;約定解除的情形出現;出現不可抗力等因素時，可以解除承包合同，承包合同解除后終止。
1、和解或調解;發(fā)生建設工程承包合同爭議時，當事人可以自行協(xié)商和解，或者通過第三者進行調解。通過和解或調解解決爭議，可以節(jié)省時間，節(jié)省仲裁或者訴訟費用，有利于日后的繼續(xù)交往和合作，是當事人解決合同爭議的首選方式。 2、仲裁;建設工程承包合同當事人如果不愿意和解、調解，或者和解、調解不成功，可以根據達成的仲裁協(xié)議，將合同爭議提交仲裁機構仲裁。 3、訴訟;如果建設工程承包合同當事人沒有在合同中訂立仲裁條款，發(fā)生爭議后也沒有達成書面的仲裁協(xié)議，或者達成的仲裁協(xié)議無效，合同的任何一方當事人，包括涉外合同的當事人，都可向人民法院提起訴訟。
-
合同約定的工期延誤，承包人如何處理？合同約定的工期延誤，承包人處理如下：應當證明延誤的原因不是自身原因造成的，否則應當承擔工期延誤的違約責任或者賠償責任，承包人不應被動等待施工條件的恢復和放任損失的擴大，也不應只是口頭報告或聯系發(fā)包人，而應積極采取措施，根據合同約定及時向發(fā)包
2022.04.13 1,202 -
如何審查建設工程合同的發(fā)包人和承包人的主體資格-首先，建設工程合同主體應具有一定的權利能力和行為能力。建設工程合同的主體一般應為法人單位。 二是資質證書。所承包的工程范圍應與該企業(yè)的級別范圍相符。 三是承包人在施工所在地建筑管理部門辦理的施工許可手續(xù)。外地施工企業(yè)進入本地區(qū)施工，應根據當
2021.04.23 196 -
-
承包人自行進行隱蔽工程如何處理
如果承包人未通知發(fā)包人檢查而自行進行隱蔽工程的，事后發(fā)包人有權要求對已隱蔽的工程進行檢查，承包人應當按照要求進行剝露，并在檢查后重新隱蔽或者修復后隱蔽。如果經檢查隱蔽工程不符合要求的，承包人應當返工，
2022-02-15 15,340 -
隱蔽工程質量檢查規(guī)定
隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查。隱蔽工程是指地基、電氣管線、供水供熱管線等需要覆蓋、掩蓋的工程。由于隱蔽工程在隱蔽后，如果發(fā)生質量問題，還得重新覆蓋和掩蓋，會造成返工等非常大的損失，為了
2022-02-15 15,340 -
發(fā)包人未按約支付工程款應該怎么處理
一般來說，當事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進度支付工程進度款。若發(fā)包人未按期支付工程進度款，承包人有權停工，因此引起的工期延誤責任由發(fā)包人承擔。
2021-05-07 15,340 -
房建工程的隱蔽工程包括哪些內容，公路工程的隱蔽工程包括哪些內容
房建工程的隱蔽工程包括以下內容：（1）給排水工程；（2）電器管線工程；（3）地板基層；（4）護墻基層；（5）門窗套基層；（6）吊頂基層；（7）強電線纜；（8）網絡綜合布線線纜（網線,電話線,監(jiān)控線,電
2022-02-15 15,340
-
01:11
工程承包合同違約后該如何維權工程承包合同違約之后，遭受損失的另一方可以要求對方承擔相應的違約責任。而根據我國民法典第五百七十七條的規(guī)定，違約責任就包括了： 1、繼續(xù)履行工程承包合同的責任； 2、采取相應補救措施的責任； 3、賠償另一方遭受的實際損失的責任； 4、其他法
617 2022.06.22 -
00:56
承包合同違約應該如何起訴承包合同違約需要起訴的，當事人需準備好起訴狀和相關證據材料，到法院登記立案。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的相關規(guī)定可知，法院在正式立案前會先組織雙方當事人進行調解，如果調解能達成一致意見的，法院應當出具調解書，調解書具有強制執(zhí)行力。違約
1,000 2022.04.17 -
01:08
承包方可按什么程序向發(fā)包方索賠承包方向發(fā)包方索賠的程序為首先在索賠事件發(fā)生后向工程師發(fā)出索賠意向通知。然后向工程師提出索賠報告及有關資料。工程師在收到上訴資料后給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。最后再向工程師送交最終的索賠報告。工程師在收到承包人送交的索賠
1,070 2022.04.15
