工期索賠和費(fèi)用索賠的區(qū)別
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-12 17:40:43
488 人看過
一、工期索賠和費(fèi)用索賠的區(qū)別
在工程索賠中，工期索賠往往是同費(fèi)用索賠聯(lián)系在一起的。索賠談判中，一般來說工期索賠困難不大，容易得到發(fā)包方和監(jiān)理的同意，而費(fèi)用索賠則要比工期索賠復(fù)雜和困難得多。在索賠談判中應(yīng)本著先易后難的原則，先落實(shí)工期索賠，再落實(shí)費(fèi)用索賠，應(yīng)避免在一份索賠報(bào)告中同時(shí)提出兩份要求，這樣被發(fā)包方和監(jiān)理拒絕的可能性會(huì)小一些。在索賠談判中以工期索賠開路，容易使費(fèi)用索賠獲得成功，因?yàn)榘l(fā)包方和監(jiān)理既然已經(jīng)同意了工期索賠，說明延長工期是合理的，那么在工期延長的時(shí)間內(nèi)引起的人工費(fèi)、管理費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)等額外增加的費(fèi)用當(dāng)然應(yīng)該由發(fā)包方承擔(dān)，除非這些費(fèi)用在合同中被認(rèn)為是施工方的風(fēng)險(xiǎn)。
二、工期索賠有哪些分類
1、單項(xiàng)索賠：單相索賠非常的容易理解，它就是沒意見索賠事項(xiàng)發(fā)生過后就報(bào)送索賠通知書，索賠報(bào)告書，要求單項(xiàng)解決支付，不予其余的索賠事項(xiàng)混合在一起。
2、綜合索賠：從字面上大家可能都知道了吧，綜合索賠又叫做總索賠，一般在生活中都叫做一攬子索賠，就是對整個(gè)項(xiàng)目中發(fā)生的索賠事項(xiàng)集中在一起進(jìn)行索賠。它是對整個(gè)工程（或某項(xiàng)目工程）的實(shí)際總成本與原預(yù)算成本之差額提出索賠。
三、工期索賠費(fèi)用索賠的關(guān)系是什么？
兩者是相對不同主體來說的，承包商一般都是工期索賠，而業(yè)主則是費(fèi)用索賠。兩者都是合同在進(jìn)行的一種附加條件。
費(fèi)用索賠是承包單位在由于外界干擾事件的影響使自身工程成本增加而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的情況下，按照合同規(guī)定提出的要求補(bǔ)償損失的要求。
工期索賠是在工程施工中，常常會(huì)發(fā)生一些未能預(yù)見的干擾事件使施工不能順利進(jìn)行，使預(yù)定的施工不能順利進(jìn)行，使預(yù)定的施工計(jì)劃受到干擾，造成工期延長，這樣，對合同雙方都會(huì)造成損失。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
工期索賠與費(fèi)用索賠的關(guān)系，工期索賠的計(jì)算方法
464人看過
-
投訴和索賠的區(qū)別
145人看過
-
索賠和違約的區(qū)別
404人看過
-
海上保險(xiǎn)索賠和理賠區(qū)別
124人看過
-
簽證和索賠有何區(qū)別？
121人看過
-
敲詐勒索罪和索賠維權(quán)的區(qū)別是怎樣的？
360人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多業(yè)主相關(guān)文章
-
業(yè)主（1）人工費(fèi)。索賠費(fèi)用中的人工費(fèi)是指完成合同之外的額外工作所花費(fèi)的人工費(fèi)用于非承包商責(zé)任的工效降低所增加的人工費(fèi)用過法定工作時(shí)間加班勞動(dòng)定人工費(fèi)增長以及非承包商責(zé)任工程延期導(dǎo)致的人員窩工費(fèi)和工資上漲費(fèi)等。（2）材料費(fèi)。材料費(fèi)的索賠包括：由于索賠事項(xiàng)材料實(shí)際用量超過計(jì)劃用量而增加的材料費(fèi)于客觀原因材料價(jià)格大幅度上漲于非承包商責(zé)任工程延期導(dǎo)致的材料價(jià)格上漲和超期儲(chǔ)存費(fèi)用。材料費(fèi)中應(yīng)包括運(yùn)輸費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)，以及合理的損耗費(fèi)用。如果由于承包商管理不善，造成材料損壞失效，則不能列入索賠計(jì)價(jià)。（3）施工機(jī)械使用費(fèi)。施工機(jī)械使用費(fèi)的索賠包括：由于完成額外工作增加的機(jī)械使用費(fèi)承包商責(zé)任工效降低增加的機(jī)械使用費(fèi)于業(yè)主或監(jiān)理工程師原因?qū)е聶C(jī)械停工的窩工費(fèi)。窩工費(fèi)的計(jì)算，如系租賃設(shè)備，一般按實(shí)際租金和調(diào)進(jìn)調(diào)出費(fèi)的分?jǐn)傆?jì)算系承包商自有設(shè)備，一般按臺(tái)班折舊費(fèi)計(jì)算，而不能按臺(tái)班費(fèi)計(jì)算，因臺(tái)班費(fèi)中包括了設(shè)備使用費(fèi)。（4）分2023-07-0571人看過 -
不可抗力若因不可抗力導(dǎo)致工程無法進(jìn)行，當(dāng)事人是可以向?qū)Ψ剿髻r工期和費(fèi)用的，但在合同中約定了不可抗力的相關(guān)免責(zé)條款的情況下除外。我國《民法典》規(guī)定，因不可抗力不能履行民事義務(wù)的，不承擔(dān)民事責(zé)任。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。不可抗力索賠費(fèi)用有哪些因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用，發(fā)、承包雙方應(yīng)按以下原則分別承擔(dān)并調(diào)整工程價(jià)款。（1）工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失以及運(yùn)送至施工現(xiàn)場用于施工的材料和待安裝設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔(dān)；（2）發(fā)包人，承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；（3）承包人施工機(jī)械設(shè)備的損失及停工損失，由承包人承擔(dān)；（4）停工期間，承包人應(yīng)發(fā)包人要求留在施工現(xiàn)場的必要管理人員及保衛(wèi)人員的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)；（5）工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)?！吨腥A人民共和國建筑法》第七十四條建筑施工企業(yè)在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，或者2023-08-02140人看過 -
1．在實(shí)際工作中如何正確處理工程索賠1．1索賠概念索賠是指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯(cuò)，而是應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實(shí)際損失向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償和（或）時(shí)間補(bǔ)償?shù)囊?。索賠是工程承包中經(jīng)常發(fā)生的正常現(xiàn)象。由于施工現(xiàn)場條件、氣候條件的變化，施工進(jìn)度、物價(jià)的變化，以及合同條款、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)文件和施工圖紙的變更、差異、延誤等因素的影響，使得工程承包中不可避免地出現(xiàn)索賠。1．2索賠的處理原則1．2．1索賠必須以合同為依據(jù)。遇到索賠事件時(shí)，工程師必須以完全獨(dú)立的身份，站在客觀公正的立場上審查索賠要求的正當(dāng)性，必須對合同條件、協(xié)議條款等有詳細(xì)的了解，以合同為依據(jù)來公平處理合同雙方的利益糾紛。由于合同文件的內(nèi)容相當(dāng)廣泛，包括合同協(xié)議、圖紙、合同條件、工程量清單以及許多來往函件和變更通知，有時(shí)會(huì)形成自相矛盾，或作不同解釋，導(dǎo)致合同糾紛。根據(jù)我國有失規(guī)定，合同文件能互相解釋、互為說明，除合同另有約定2023-03-17161人看過 -
交通事故損害賠償工傷雖然屬于人生傷害，但是和通常的人身傷害還是有很大的不同，與之對應(yīng)的賠償自然也就有不同。第一點(diǎn)、受傷時(shí)所處的關(guān)系不同，工傷一般是指在有勞動(dòng)關(guān)系在身的情況，而一般的人身傷害則沒有勞動(dòng)關(guān)系。第二點(diǎn)、受傷后的賠償不同。一般的人身傷害賠償會(huì)根據(jù)當(dāng)事人是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村居民來進(jìn)行賠償，而工傷賠償則不存在這種區(qū)別。第三點(diǎn)、賠償依據(jù)的法律法規(guī)也不同。工傷賠償根據(jù)的是工傷保險(xiǎn)條例，而一般人身傷害的賠償是根據(jù)民法典。第四點(diǎn)、事故的處理機(jī)構(gòu)不同。工傷一般會(huì)有勞動(dòng)局等單位進(jìn)行處理，而一般的人身傷害則由法院來處理。第五點(diǎn)、如果受傷嚴(yán)重一般還會(huì)有傷殘鑒定的步驟，對于工傷的情況，鑒定的工作由勞動(dòng)鑒定委員會(huì)承擔(dān)，而一般的人身傷害則是由司法部門進(jìn)行。第六點(diǎn)、在受傷后產(chǎn)生糾紛的，提供證據(jù)的責(zé)任不同。第七點(diǎn)、進(jìn)行傷害賠償?shù)闹黧w不同。工傷一般是由公司等法人進(jìn)行賠償，而一般的身體傷害則是由自然人負(fù)責(zé)。第八點(diǎn)、責(zé)任劃分的區(qū)別。工傷一2023-03-15307人看過
-
在司法實(shí)踐中，造成的重復(fù)追訴原因復(fù)雜，但是，國家刑事追訴權(quán)近乎恣意化的行使，法院作為司法裁判機(jī)構(gòu)所具有的追訴化傾向，以及嫌疑人、被告人地位的非當(dāng)事人化，卻是形成這一現(xiàn)狀的重要制度原因。，保護(hù)被告人訴訟權(quán)利，限制重復(fù)追訴，就有必要對檢察機(jī)關(guān)的追訴權(quán)進(jìn)行適度的限制。我國《刑事訴訟法》第162條第2項(xiàng)規(guī)定：依據(jù)法律認(rèn)定被告人無罪的，應(yīng)當(dāng)作出無罪判決。第3項(xiàng)規(guī)定證據(jù)不足，不能認(rèn)定被告人有罪的，應(yīng)當(dāng)作出證據(jù)不足、指控犯罪不能成立的無罪判決。同時(shí)，新的刑訴法廢除了原刑訴法第108條的公訴機(jī)關(guān)撤訴制度，六部門亦對撤訴制度亦未涉及。實(shí)際上，立法機(jī)關(guān)明確了：一旦檢察機(jī)關(guān)撤訴后，均不得重新起訴和受理，嚴(yán)格控制公訴權(quán)的濫用，程序逆行在法律上遭到否定，不再具有正當(dāng)性。在我國，由于沒有陪審團(tuán)制度及正當(dāng)程序規(guī)則的支撐，一味地在國外司法理念上緣木求魚將會(huì)使我國司法制度的演進(jìn)失去自我，但保護(hù)人權(quán)最低限度的要求使得雙重危險(xiǎn)2023-04-25175人看過 -
合同條款一、工程費(fèi)用索賠內(nèi)容一個(gè)完整的索賠報(bào)告單應(yīng)包括如下內(nèi)容：總論部分、根據(jù)部分（說明具有索賠的權(quán)利---索賠能否成立的關(guān)鍵，主要包括以下內(nèi)容：索賠事件的發(fā)生情況、已遞交的索賠意向通知書、索賠事件的處理過程、索賠要求的合同根據(jù)、所附的證據(jù)資料）、計(jì)算部分、證據(jù)部分（索賠報(bào)告的重要組成部分）前言敘述這個(gè)事件發(fā)生的經(jīng)過以及為什么提出工程索賠，并提出索賠要求，例如人工費(fèi)、材料費(fèi)、工期費(fèi)等等;索賠根據(jù)部分寫工程索賠的具體程序，工程索賠的具體程序，工程索賠的具體程序，工程索賠的具體程序;接下來是計(jì)算部分，包括索賠總額以及各單項(xiàng)的計(jì)算，并出現(xiàn)各個(gè)單項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)的依據(jù)以及對證據(jù)的情況說明。二、工程費(fèi)用索賠申請書工程名稱：致：（監(jiān)理單位）根據(jù)施工合同條款第條的規(guī)定，由于________________________________的原因，我方要求索賠金額（大寫）_________________________2023-04-23378人看過 -
法律綜合知識(shí)一、敲詐勒索罪和索賠維權(quán)具體區(qū)別在哪里敲詐勒索罪和索賠維權(quán)的區(qū)別是如下的：1．方式不同。敲詐勒索罪是對被害人使用恐嚇、威脅或要挾的方法，非法占用被害人公私財(cái)物的行為。2．表現(xiàn)不同。敲詐勒索罪客觀方面表現(xiàn)為行為人采用威脅、要挾、恫嚇等手段，迫使被害人交出財(cái)物的行為。3．后果不同。敲詐勒索罪需要追究法律責(zé)任。根據(jù)《刑法》第二百七十四條【敲詐勒索罪】敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。二、敲詐勒索罪的犯罪構(gòu)成有哪些？敲詐勒索罪的犯罪構(gòu)成有：1．客體要件，本罪侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)；2．客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人采用威脅、要挾、恫嚇等手段，迫使被害人交出財(cái)物的行為；3．主體要件，本罪的主2023-11-15221人看過 -
法律綜合知識(shí)一、追索權(quán)和再追索權(quán)的區(qū)別追索權(quán)和再追索權(quán)的區(qū)別如下：票據(jù)追索權(quán)又稱償還請求權(quán)是指持票人在提示承兌或提示付款，而未獲承兌或未獲付款時(shí)，依法向其前手請求償還票據(jù)金額及其他金額的權(quán)利。對于再追索權(quán)的行使來說，其實(shí)質(zhì)要件是被追索人履行追索義務(wù)，向追索人償還了票據(jù)債務(wù)，并依法收回原匯票，從而使自己重新具有了持票人的地位。持票人獲得追索權(quán)便會(huì)在票據(jù)關(guān)系當(dāng)事人之間產(chǎn)生一定的效力。追索權(quán)的效力從人和物的關(guān)系看可分為對人之效力和對物之效力;就對人的效力而言產(chǎn)生連帶追索發(fā)票人、承兌人及其他票據(jù)債務(wù)人對持票人負(fù)連帶責(zé)任持票人可進(jìn)行選擇追索、變更追索清償人清償后取得代位追索權(quán)并且按追索權(quán)行使的順序可以分為第一次追索權(quán)的效力和再追索權(quán)的效力。二、追索權(quán)行使形式要件1.由當(dāng)事人出具的合法證明；2.由有關(guān)機(jī)關(guān)出具的合法證明；3.有關(guān)司法文書及處罰決定。票據(jù)法規(guī)定的有關(guān)機(jī)關(guān)出具的證明主要包括：1.醫(yī)院或有關(guān)單位出具的承2023-05-04233人看過
-
業(yè)主一)索賠證據(jù)索賠事件確立的前提條件是必須有正當(dāng)?shù)乃髻r理由，正當(dāng)?shù)乃髻r理由的說明須有有效證據(jù)。1.對索賠證據(jù)的要求(1)事實(shí)性(2)全面性即所提供的證據(jù)應(yīng)能說明事件的全過程，不能零亂和支離破碎。(3)關(guān)聯(lián)性即索賠證據(jù)應(yīng)能互相說明，相互具關(guān)聯(lián)性，不能互相矛盾。(4)及時(shí)性索賠證據(jù)的取得及提出應(yīng)當(dāng)及時(shí)。(5)具有法律效力一般要求證據(jù)必須是書面文件，有關(guān)記錄、協(xié)議、紀(jì)要須是雙方簽述的：工程中的重大事件、特殊情況的記錄、統(tǒng)計(jì)必須由監(jiān)理工程師簽證認(rèn)可。2.索賠證據(jù)的種類(1)本工程合同協(xié)議書(2)中標(biāo)通知書(3)投標(biāo)書及附件(4)本合同專用條款(5)本合同通用條款(6)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件(7)圖紙(8)工程量清單(9)工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書。工程變更、來往信函、指令、通知、答復(fù)、會(huì)議紀(jì)要等應(yīng)視為合同協(xié)議書的組成部分。由于構(gòu)成索賠證據(jù)的內(nèi)容廣泛，有時(shí)會(huì)形成相互抵觸(或矛盾)，或作不同解釋的情況，導(dǎo)致合2023-06-05176人看過 -
在合同涵界范圍內(nèi)，施工索賠與違約責(zé)任是兩個(gè)既有聯(lián)系又有根本區(qū)別的兩個(gè)載體。施工索賠是處理非主觀過錯(cuò)違約責(zé)任的一種方法，它的客觀因素或不定因素含量高;施工索賠是合同當(dāng)事人為正確履行合同義務(wù)而采取非人身懲罰或不追究責(zé)任，只計(jì)算補(bǔ)償當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)利益的一種手段。違約責(zé)任是指合同一方或雙方當(dāng)事人違反合同規(guī)定的義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。違約責(zé)任的主要特征是合同當(dāng)事人有主觀上的過錯(cuò)，且過錯(cuò)事實(shí)是構(gòu)成違約責(zé)任的主觀條件。構(gòu)成施工索賠必須滿足以下幾方面條件：(1)客觀性必須確實(shí)存在不符合合同或違反合同的事件，并提供確鑿的證據(jù)，此證據(jù)足以證明對承包人的工期或施工成本已造成影響。(2)合理性索賠要求應(yīng)合情合理，符合實(shí)際情況，真實(shí)反映由于事件發(fā)生在時(shí)效內(nèi)非一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商所預(yù)料到而造成了實(shí)際損失。(3)合法性事件非承包人自身原因引起，按照合同條款對方應(yīng)給予補(bǔ)償，索賠要求應(yīng)符合合同的規(guī)定。2023-06-07258人看過 -
法律綜合知識(shí)一、消防工程配合費(fèi)怎么索賠1、按照規(guī)定如果屬于合同違約的行為，合同有約定的，承包人按合同約定要求建設(shè)單位賠償，沒有約定的，按實(shí)際造成的損失賠償。2、法律規(guī)定：《中華人民共和國民法典》第五百七十七條【違約責(zé)任】當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。第五百八十四條【損害賠償范圍】當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，造成對方損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益；但是，不得超過違約一方訂立合同時(shí)預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違約可能造成的損失。二、工程索賠費(fèi)用怎么組成的（1）人工費(fèi)：指列入概算定額的直接從事建筑安裝工程施工的生產(chǎn)工人和附屬輔助生產(chǎn)單位的工人開支的各項(xiàng)費(fèi)用。（2）設(shè)備費(fèi)：可采用機(jī)械臺(tái)班費(fèi)、機(jī)械折舊費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等幾種形式。當(dāng)工作內(nèi)容增加引起的設(shè)備費(fèi)索賠時(shí)，設(shè)備費(fèi)的標(biāo)2024-01-16393人看過 -
法律綜合知識(shí)索要賠償與敲詐的區(qū)別在于手段的行為表現(xiàn)不同。一般情況情況下索要賠償都是通過合法的途徑進(jìn)行的，比如協(xié)商、調(diào)解或者是訴訟等正確的維權(quán)手段。而敲詐勒索的行為表現(xiàn)為向?qū)Ψ綄?shí)施一定暴力或者脅迫，要求其處分財(cái)產(chǎn)的行為，其中的脅迫，是指以惡害相通告，以使對方產(chǎn)生恐懼心理。在不少情況下，行為人為了行使自己的權(quán)利使用了脅迫手段，就有可能被定性為敲詐勒索。《刑法》第二百七十四條敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑。2024-05-07223人看過
-
期間計(jì)算如何處理和計(jì)算工程索賠的成本費(fèi)用索賠的原則是賠償實(shí)際損失，包括直接損失和間接損失。在確定賠償數(shù)額時(shí)，應(yīng)遵循以下兩個(gè)原則：全部賠償數(shù)額為建設(shè)單位履行合同必須支付的費(fèi)用；按此數(shù)額賠償后，建設(shè)單位應(yīng)恢復(fù)到事發(fā)前的財(cái)務(wù)狀況。也就是說，施工單位不因索賠事件而遭受任何損失，但不因索賠事件而獲得額外收入。從以上原則可以看出，索賠金額是用來補(bǔ)償施工單位因索賠事件造成的實(shí)際損失，而不考慮利潤。因此，計(jì)算索賠金額的依據(jù)是成本，即索賠事件影響所發(fā)生的成本減去事件影響前應(yīng)支付的成本，差額即為賠償金額。成本索賠的計(jì)算方法主要有兩種：（1）修訂后的成本法（2）修訂后的內(nèi)容如下：一是索賠金額的計(jì)算期限僅限于受事件影響的期間，而不是整個(gè)施工期；二是受影響工程的成本僅在這一期間內(nèi)計(jì)算，而不是整個(gè)施工期的成本所有工作項(xiàng)目；第三，受影響項(xiàng)目的成本僅在此期間計(jì)算；第三，不直接使用原始合同報(bào)價(jià)，而是在不受事件影響的情況下，使用在該2023-05-08267人看過 -
繼續(xù)履行費(fèi)用索賠以補(bǔ)償實(shí)際損失為原則，實(shí)際損失包括直接損失和間接損失兩個(gè)方面。1、費(fèi)用索賠的處理原則在確定賠償金額時(shí)，應(yīng)遵循下述兩個(gè)原則：所有賠償金額都應(yīng)該是施工單位為履行合同所必須支出的費(fèi)用;按此金額賠償后，應(yīng)使施工單位恢復(fù)到未發(fā)生事件前的財(cái)務(wù)狀況。即施工單位不致因索賠事件而遭受任何損失，但也不得因索賠事件而獲得額外收益。從上述原則可以看出，索賠金額是用于賠償施工單位因索賠事件而受到的實(shí)際損失，而不考慮利潤。所以索賠金額計(jì)算的基礎(chǔ)是成本，即用索賠事件影響所發(fā)生的成本減去事件影響前所應(yīng)有的成本，其差值即為賠償金額。2、費(fèi)用索賠的計(jì)算方法費(fèi)用索賠的計(jì)算方法主要有二種(1)修正費(fèi)用法修正的內(nèi)容主要有：一是計(jì)算索賠金額的時(shí)期僅限于受事件影響的時(shí)段，而不是整個(gè)工期;二是只計(jì)算在該時(shí)段內(nèi)受影響項(xiàng)目的費(fèi)用，而不是全部工作項(xiàng)目的費(fèi)用;三是不直接采用原合同報(bào)價(jià)，而是采用在該時(shí)段內(nèi)如未受事件影響而完成該項(xiàng)目的合理費(fèi)2023-06-27444人看過
#小區(qū)物權(quán)
北京
律師推薦
#小區(qū)物權(quán)
知識(shí)導(dǎo)航
房產(chǎn)糾紛知識(shí)頻道
展開
#業(yè)主
詞條
業(yè)主是指房屋所有權(quán)人，按其擁有的物業(yè)所有權(quán)狀況，又可分為獨(dú)立所有權(quán)人和區(qū)分所有權(quán)人。區(qū)分所有權(quán)人是指數(shù)人區(qū)分一幅土地上同一建筑物而各有其專有部分，并就其共用部分按其應(yīng)有部分有所有權(quán)者;獨(dú)立所有權(quán)人是指某土地上的建筑物僅屬于某一業(yè)主。... 更多>
#業(yè)主
最新文章
-
2024-01-31 -
2024-01-18 -
2024-01-11 -
2024-01-11 -
2024-01-10
#業(yè)主
相關(guān)咨詢
-
索賠理賠有什么區(qū)別？貴州在線咨詢 2022-08-29索賠和理賠是一個(gè)問題的兩個(gè)方面，屬于賣方責(zé)任而引起買方索賠的主要有：賣方所交貨物的品質(zhì)、數(shù)量、包裝和合同不符；賣方未按期交貨；賣方其他違反合同或法定義務(wù)的行為。屬于買方責(zé)任而引起賣方索賠的有：買方未按期付款；未及時(shí)辦理運(yùn)輸手續(xù)；來及時(shí)開立信用證；買方其他違反合同或法定義務(wù)的行為。 索賠和理賠中，索賠依據(jù)和索賠時(shí)間是兩個(gè)最基本的條件。 索賠的法律依據(jù)是合同和適用的法律、慣例。索賠的事實(shí)依據(jù)是違約事實(shí) -
什么情況下，工傷索賠工傷索賠和視同工傷索賠的時(shí)間寧夏在線咨詢 2022-02-20單位未在出事30天內(nèi)申請的，員工及家屬應(yīng)在出事后一年內(nèi)先行工傷認(rèn)定，再傷殘鑒定，然后索賠。工傷賠償包括：醫(yī)療費(fèi)、停工留薪期工資、住院伙食補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、交通費(fèi)住住宿費(fèi)、一次性傷殘補(bǔ)助金，如解除勞動(dòng)關(guān)系的，還有一次性就業(yè)補(bǔ)助金和一次性醫(yī)療補(bǔ)助金，等等。具體數(shù)額須結(jié)合本人工資和當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)等情況。 應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的情形有： （一）在工作時(shí)間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的； （二）工作時(shí)間前后在工作場 -
不可抗力可以索賠工期和費(fèi)用嗎？湖南在線咨詢 2023-09-25若因不可抗力導(dǎo)致工程無法進(jìn)行，當(dāng)事人是可以向?qū)Ψ剿髻r工期和費(fèi)用的，但在合同中約定了不可抗力的相關(guān)免責(zé)條款的情況下除外。我國《民法典》規(guī)定，因不可抗力不能履行民事義務(wù)的，不承擔(dān)民事責(zé)任。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。 -
敲詐敲詐和索要賠償?shù)膮^(qū)別，有什么區(qū)別四川在線咨詢 2021-11-08索賠和敲詐的區(qū)別在于手段的不同行為。一般情況下，索賠是通過合法渠道進(jìn)行的，如協(xié)商、調(diào)解或訴訟等正確的維權(quán)手段。敲詐勒索的行為是對對方實(shí)施一定的暴力或脅迫，要求其處分財(cái)產(chǎn)，其中脅迫是指通過惡害通知對方，使對方產(chǎn)生恐懼。許多情況下，行為人使用脅迫手段行使自己的權(quán)利，可能被定性為敲詐勒索?！缎谭ā返诙倨呤臈l規(guī)定，敲詐勒索公私財(cái)產(chǎn)，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情 -
施工索賠是怎么索賠的廣東在線咨詢 2023-06-27施工索賠就是施工單位進(jìn)行工程索賠，工程索賠通常是指在工程合同履行過程中，合同當(dāng)事人一方因?qū)Ψ讲宦男谢蛭茨苷_履行合同或者由于其他非自身因素而受到經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害，通過合同規(guī)定的程序向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)或時(shí)間補(bǔ)償要求的行為，工程索賠的程序如下： （1）索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。 （2）發(fā)出索賠意向通知后的28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失和（或）延長工期的索賠報(bào)告及有關(guān)資
