精产国品一二三产区m553麻豆,国模丽丽啪啪一区二区

疫情耽誤的工期怎么解決

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-02 09:42:58 402 人看過

1、工期延誤，因政府采取停工等防疫措施直接導(dǎo)致工期延誤的，施工企業(yè)應(yīng)按照合同約定的方式及時通知建設(shè)單位。因施工人員返崗延遲等疫情相關(guān)原因?qū)?dǎo)致工期延誤的，施工企業(yè)應(yīng)按照合同約定提出工期順延申請，取得建設(shè)/監(jiān)理單位簽證。

2、因疫情防控導(dǎo)致的停工和工期延誤相關(guān)損失，如停工期間工資、后期趕工費(fèi)用等，合同有約定的從其約定，沒有約定的，由建設(shè)單位和施工企業(yè)協(xié)商合理分擔(dān)。

3、慎重提出解除合同要求。

一、工程索賠款到底包括什么

工程索賠款包括：

1、因材料質(zhì)量問題或材料供應(yīng)不及時引起的索賠；

2、由于人為原因，引起施工臨時中斷和工效降低導(dǎo)致人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)增加而提出的索賠；

3、不利的自然條件與人為障礙導(dǎo)致費(fèi)用損失加大或工期延誤引起的索賠。

二、發(fā)包人的義務(wù)

1、按照合同約定做好施工前準(zhǔn)備工作，提供原材料、設(shè)備、場地、資金和技術(shù)資料。發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工的損失。

2、與承包人相互配合，保證工程建設(shè)順利進(jìn)行。因發(fā)包人原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)及時采取彌補(bǔ)措施以減少損失，并賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等實際損失和費(fèi)用。

3、組織工程驗收。隱蔽工程在隱蔽以前，發(fā)包人接到通知后應(yīng)對及時檢查，沒有及時檢查造成工期拖延的，承包人可以順延工期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工的損失。建設(shè)工程竣工后，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工圖紙、施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行驗收。建設(shè)工程竣工經(jīng)驗收合格后，方可交付使用;未經(jīng)驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。

4、接受建設(shè)工程并且按照約定支付工程價款。建筑工程完成并經(jīng)驗收合格，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)及時接受并支付工程價款。未支付價款的，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未支付的，承包人可以根據(jù)《民法典》行使優(yōu)先權(quán)，以工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴(kuò)展閱讀

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多工資相關(guān)文章

法律綜合知識
怎么才證明醫(yī)院誤診耽誤病情

一、怎么才證明醫(yī)院誤診耽誤病情要證明醫(yī)院存在誤診并因此耽誤病情，患者及其家屬可以通過衛(wèi)生行政主管部門進(jìn)行醫(yī)療事故技術(shù)鑒定。這一過程是判斷醫(yī)院是否負(fù)有誤診誤治及延誤病情責(zé)任的關(guān)鍵步驟。1．《醫(yī)療事故處理條例》第十四條明確了醫(yī)療機(jī)構(gòu)在發(fā)生醫(yī)療事故或重大醫(yī)療過失行為時的報告義務(wù)，而第二十條則規(guī)定了醫(yī)療事故技術(shù)鑒定的具體流程，即由衛(wèi)生行政部門或醫(yī)患雙方共同委托的醫(yī)學(xué)會組織進(jìn)行。2．通過這一鑒定程序，可以科學(xué)、公正地評估醫(yī)院在診療過程中是否存在過失，從而判斷其是否應(yīng)對病情延誤承擔(dān)責(zé)任。二、哪些情形醫(yī)療機(jī)構(gòu)不擔(dān)責(zé)？在特定情況下，即使患者的病情被延誤，醫(yī)療機(jī)構(gòu)也不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。這些情形主要包括：1．患者或其近親屬不配合醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行符合診療規(guī)范的診療；2．醫(yī)務(wù)人員在搶救生命垂危的患者等緊急情況下已經(jīng)盡到合理診療義務(wù)；3．限于當(dāng)時的醫(yī)療水平難以診療的情況。這些規(guī)定旨在平衡醫(yī)患雙方的權(quán)益，確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)在合理范

2024-08-08

393人看過
法律綜合知識
醫(yī)生耽誤病情怎么投訴

一、醫(yī)生耽誤病情怎么投訴具體投訴方式包括：1．直接撥打12320舉報電話就報；2．可以向衛(wèi)生局或者醫(yī)藥監(jiān)督管理局或者當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療協(xié)會進(jìn)行投訴；3．可以到衛(wèi)生行政部門舉報投訴；4．如果要向追究刑事責(zé)任，可以到檢察院舉報，最好能提供證明犯罪事實的證據(jù)或者線索。法律依據(jù)：《民法典》第一千一百六十五條行為人因過錯侵害他人民事權(quán)益造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。依照法律規(guī)定推定行為人有過錯，其不能證明自己沒有過錯的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。第一千一百六十六條行為人造成他人民事權(quán)益損害，不論行為人有無過錯，法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的，依照其規(guī)定。第一千一百六十七條侵權(quán)行為危及他人人身、財產(chǎn)安全的，被侵權(quán)人有權(quán)請求侵權(quán)人承擔(dān)停止侵害、排除妨礙、消除危險等侵權(quán)責(zé)任。二、醫(yī)生耽誤病情有責(zé)任嗎醫(yī)生疏忽延誤治療期，對患有造成損害的，是屬于侵權(quán)的行為，醫(yī)療機(jī)構(gòu)要承擔(dān)侵權(quán)的責(zé)任。法律規(guī)定：《中華人民共和國民法典》第一千二百一

2024-02-06

112人看過
法律綜合知識
建筑工程耽誤怎么辦

一、建筑工程耽誤怎么辦建筑安裝工程的工期拖延的，建房單位可以要求施工單位按合同約定賠償，如果沒有約定的，按實際造成的損失賠償，如果施工單位不賠償?shù)模ㄔO(shè)單位可以起訴施工單位。法律規(guī)定：《中華人民共和國民法典》第五百七十七條【違約責(zé)任】當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。第五百八十五條【違約金】當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以適當(dāng)減少。二、建筑工程延期糾紛的訴訟時效建筑工程延期糾紛訴訟時效為三年。訴訟時效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算。自權(quán)利受到損害之日起超

2023-10-08

457人看過
舉證責(zé)任
醫(yī)院耽誤病情，如何通過法律手段解決？

從法律來講，是可以起訴醫(yī)院的。但從實際操作方面來說，要明白從法律來講，醫(yī)院承擔(dān)責(zé)任必須要有四個要素：1醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員的診療行為－所以要保留好醫(yī)院就診所有的票據(jù)和病歷，證明你和這家醫(yī)院有診療服務(wù)的關(guān)系；2醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員必須有過錯，法律規(guī)定患者要承擔(dān)舉證責(zé)任，從專業(yè)角度說清楚院方的問題在哪里，本案中院方；3存在患者損害的事實；4醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的行為和損害事實有因果關(guān)系，你得說證明院方確實有誤診現(xiàn)象，且耽誤了家人的治療。如果不滿足以上4個條件，是無法讓院方承擔(dān)責(zé)任的。訴訟有律師費(fèi)和其他成本，需要綜合考慮。以免入不敷出。建議先找當(dāng)?shù)匦l(wèi)生局投訴，可以看具體情況再決定是否需要訴訟。告醫(yī)院有期限嗎告醫(yī)院的醫(yī)生有時間限制。《民法典》第一百八十八條向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。訴訟時效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算。法

2023-07-03

269人看過

不可抗力
工程發(fā)現(xiàn)文物耽誤工期怎么索賠

施工時發(fā)現(xiàn)文物而延誤工期，屬于不可抗力，無權(quán)要求賠償停工、窩工等損失?！吨腥A人民共和國民法典》第一百八十條【不可抗力】因不可抗力不能履行民事義務(wù)的，不承擔(dān)民事責(zé)任。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。不可抗力是不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。一、不可抗力的分類哪些事件屬不可抗力，我國法律沒有作出具體列舉式的規(guī)定。理論界將其劃分為三類：(1)自然災(zāi)害。盡管隨著社會科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，人類逐步提高對自然災(zāi)害的預(yù)見能力(如預(yù)測地震、臺風(fēng))，但是，人類仍無法抗拒它。而且在現(xiàn)實生活中，自然災(zāi)害嚴(yán)重影響著人們的生活和生產(chǎn)，阻礙著合同的履行。(2)政府行為。合同當(dāng)事人往往很難預(yù)見政府的政策，法律或行政措施的變化，若當(dāng)事人在合同簽訂之后，政府頒布新的政策、法律或采取新的行政措施，導(dǎo)致合同不能履行，應(yīng)免除債務(wù)人不履行合同的責(zé)任。如政府干預(yù)、禁令、禁運(yùn)等等。(3)社會異常事件。主要是指阻礙合同履行的一些偶發(fā)事件，

2023-03-16

457人看過
法律綜合知識
2024施工工期被耽誤怎么要求賠償

一、施工工期被耽誤怎么要求賠償工程工程被耽誤后，要依據(jù)耽誤的原因主張賠償。如果因為發(fā)包人原因造成的，可以向發(fā)包人主張停工、窩工等損失?！吨腥A人民共和國民法典》第七百九十八條【隱蔽工程】隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百零三條【發(fā)包人未按約定的時間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費(fèi)用。二、工程索賠的條件有哪些1、合同或其他證據(jù)為索賠提供了合法的依據(jù)或者有證據(jù)證明存在支

2024-03-19

195人看過
仲裁機(jī)構(gòu)
由于施工延誤耽誤工期的賠償金標(biāo)準(zhǔn)

工程工期延誤的，其一天的賠償標(biāo)準(zhǔn)由雙方在合同中約定如合同中沒有約定的，則按照每天的實際損失計算賠償數(shù)額。根據(jù)法律規(guī)定，當(dāng)事人可在合同中約定一方違約時應(yīng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可約定按違約產(chǎn)生的損失計算賠償數(shù)額。重新施工延誤工期能索賠嗎A女士稱：已開工3個多月的家庭裝修，至今仍未完工，所耗費(fèi)的時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出合同規(guī)定的40天裝修時限，其中最主要的原因是由于裝修公司多處裝修不及格，需要重做而拖延了時間。就此，A女士提出疑問：由于裝修公司的質(zhì)量問題而導(dǎo)致的工期延誤，我能否按照合同來索取賠償呢《中華人民共和國民法典》第五百八十五條當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事

2023-08-14

487人看過
法律綜合知識
醫(yī)生耽誤病情治療怎么處理的

一、醫(yī)生耽誤病情治療怎么處理的醫(yī)生耽誤病情治療延誤的，患者自知道之日起1年內(nèi)，可以向衛(wèi)生行政部門提出醫(yī)療事故爭議處理申請，也可以和醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療機(jī)構(gòu)自行協(xié)商解決，不愿意協(xié)商或者協(xié)商不成的，患者可以直接向人民法院提起民事訴訟?！夺t(yī)療事故處理條例》第三十七條發(fā)生醫(yī)療事故爭議，當(dāng)事人申請衛(wèi)生行政部門處理的，應(yīng)當(dāng)提出書面申請。申請書應(yīng)當(dāng)載明申請人的基本情況、有關(guān)事實、具體請求及理由等。當(dāng)事人自知道或者應(yīng)當(dāng)知道其身體健康受到損害之日起1年內(nèi)，可以向衛(wèi)生行政部門提出醫(yī)療事故爭議處理申請。二、醫(yī)生耽誤病情治療賠哪些費(fèi)用1．醫(yī)療費(fèi)。按照醫(yī)療事故對患者造成的人身損害進(jìn)行治療所發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用計算，憑據(jù)支付，但不包括原發(fā)病醫(yī)療費(fèi)用。結(jié)案后確實需要繼續(xù)治療的，按照基本醫(yī)療費(fèi)用支付。2．誤工費(fèi)?；颊哂泄潭ㄊ杖氲模凑毡救艘蛘`工減少的固定收入計算，對收入高于醫(yī)療事故發(fā)生地上一年度職工年平均工資3倍以上的，按照3倍計算

2024-02-16

200人看過

工資
工資被公司耽誤，怎么辦？

公司可能會推遲發(fā)放工資,員工應(yīng)理解公司的處境并耐心等待。但如果公司長期拖欠工資,員工可與公司溝通,要求及時發(fā)放工資。如公司仍拖欠工資,員工可申請勞動仲裁解決。由于每個公司都可能面臨經(jīng)濟(jì)上的困難,因此公司可能會推遲發(fā)放工資。在這種情況下,員工應(yīng)該理解公司的處境,并耐心等待公司的財務(wù)狀況好轉(zhuǎn)。但如果公司沒有困難而故意拖欠工資，而且是長期、多次拖欠員工工資這就是企業(yè)不對了，員工可予公司溝通，要求公司及時發(fā)放工資，如公司仍不發(fā)工資可申請勞動仲裁解決。被公司拖欠工資，怎么辦？被公司拖欠工資,員工應(yīng)該怎么辦?如果公司拖欠工資,員工可以通過以下方式處理:1. 先和對方協(xié)商進(jìn)行處理。2. 如果協(xié)商不成,勞動者可以向當(dāng)?shù)氐膭趧颖O(jiān)察部門進(jìn)行投訴或者申請勞動仲裁。由勞動行政部門責(zé)令其支付勞動者工資和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,并可責(zé)令其支付賠償金。3. 也可以通過訴訟途徑解決。根據(jù)《工資支付暫行規(guī)定》第

2023-10-07

150人看過
誤工費(fèi)
耽誤工作在上黨課誤工費(fèi)怎么賠償？

誤工費(fèi)是指賠償義務(wù)人應(yīng)當(dāng)向賠償權(quán)利人支付的受害人從遭受傷害到完全治愈這一期間(誤工時間)內(nèi)，因無法從事正常工作而實際減少的收入。一、計算公式1、有固定收入的：誤工費(fèi)=誤工收入(天/月/年)*誤工時間注：對有固定收入的，應(yīng)當(dāng)按照其實際減少的損失計算誤工費(fèi)損失賠償。至于受害人是否能夠負(fù)擔(dān)得起，則是執(zhí)行的問題。2、無固定收入的：2.1受害人能證明其最近三年的平均收入狀況的：誤工費(fèi)=誤工時間(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)注：收入狀況的證明包括納稅憑證、單位出具的證明等。2.2受害人不能證明其最近三年的平均收入狀況的(定型化標(biāo)準(zhǔn))：誤工費(fèi)=誤工時間(天)*相同、相近行業(yè)的上一年職工平均工資(天/元)注：“相同、相近行業(yè)”二、判斷標(biāo)準(zhǔn)：①產(chǎn)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn);②同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)的社會評價標(biāo)準(zhǔn)。③以省、自治區(qū)、直轄市為判斷標(biāo)準(zhǔn)(區(qū)別于民訴法上“受訴法院所在地”)。(實踐中一般以(每年5月份左右)各省、自治區(qū)

2023-04-02

367人看過
法律綜合知識
期間的耽誤以及后果

期間的耽誤是指當(dāng)事人或其他訴訟參與人在法院期間或指定期間內(nèi)本應(yīng)進(jìn)行一定訴訟活動而沒有進(jìn)行或沒有完成。耽誤期間的原因不同，其后果也不同。如果上主觀上的原因，不論出于故意或過失，其直接后果就是當(dāng)事人喪失進(jìn)行某項訴訟活動的權(quán)利，或者要承擔(dān)因耽誤期間而產(chǎn)生的其他法律后果。如果是客觀上的原因，致使期間耽誤，可以根據(jù)我國民事訴訟法的規(guī)定申請順延期限，或者由人民法院依職權(quán)決定順延期限或重新指定期日。順延期限是指補(bǔ)足耽誤了的期限，耽誤了幾天，就延展幾天。耽誤期限后能發(fā)生順延之法律后果，必須具備以下條件：1）當(dāng)事人因不可抗拒的事由或者其他正當(dāng)理由耽誤期限的。2）須在障礙消除后的十日內(nèi)提出申請順延期限。

2023-06-11

473人看過
法律綜合知識
當(dāng)事人因新冠疫情耽誤起訴如何辦

在訴訟時效期間的最后六個月內(nèi)，因疫情這一不可抗力的障礙，不能行使請求權(quán)的，訴訟時效中止；中止時效的原因消除之日起滿六個月，訴訟時效期間屆滿。本次疫情作為不可抗力事件對民事訴訟時效的影響主要表現(xiàn)：a．因新冠肺炎保護(hù)的“封路”，外地當(dāng)事人無法到有管轄權(quán)的法院起訴；b．因當(dāng)事人屬于肺炎患者患有肺炎住院或疑似患者被隔離觀察，以致無法行使請求權(quán)；c．因其他疫情衍生的原因，以致當(dāng)事人無法行使請求權(quán)?！吨腥A人民共和國民法典》第一百九十四條在訴訟時效期間的最后六個月內(nèi)，因下列障礙，不能行使請求權(quán)的，訴訟時效中止：（一）不可抗力；（二）無民事行為能力人或者限制民事行為能力人沒有法定代理人，或者法定代理人死亡、喪失民事行為能力、喪失代理權(quán)；（三）繼承開始后未確定繼承人或者遺產(chǎn)管理人；（四）權(quán)利人被義務(wù)人或者其他人控制；（五）其他導(dǎo)致權(quán)利人不能行使請求權(quán)的障礙。自中止時效的原因消除之日起滿六個月，訴訟時效期間屆

2024-04-27

64人看過

法律綜合知識
醫(yī)院耽誤了病人病情怎么去告

一、醫(yī)院耽誤了病人病情怎么去告在這個情況中，您有權(quán)提出賠償請求。因為醫(yī)院的錯誤診斷行為是必須負(fù)責(zé)的，但前提條件是你需要提供充分的證據(jù)支持。你可以采取三個步驟來解決這個問題：首先是從醫(yī)患雙方各自的立場出發(fā)，尋找彼此都能接受的解決方案；其次是通過醫(yī)療事故的技術(shù)鑒定，來公正地評判這起事件的責(zé)任歸屬；最后，也可以選擇向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹚痉ㄔV訟，使用法律手段維護(hù)自己的權(quán)益。在具體操作過程中，如果您是住院治療的病人，那么你可以找醫(yī)院的醫(yī)務(wù)科尋求幫助；若是門診病人，則可尋找門診辦公室協(xié)助。在與醫(yī)院進(jìn)行溝通之前，請先羅列好所有可能發(fā)生的損失費(fèi)用，務(wù)必保證每個數(shù)據(jù)都來自于可靠的法律依據(jù)。若以上方式都未能取得滿意結(jié)果，你還可以申請醫(yī)療事故鑒定。根據(jù)專業(yè)人士的鑒定結(jié)論，看看是否真的構(gòu)成了醫(yī)療事故，以及醫(yī)院應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任，然后再根據(jù)相關(guān)法規(guī)算出賠償金額?！吨腥A人民共和國民法典》第一千二百二十一條醫(yī)務(wù)人員在診療

2024-07-15

426人看過
撫養(yǎng)費(fèi)
當(dāng)事人因狂犬疫苗耽誤上訴怎么辦

上訴期間可以申請順延，但為了減少不被法院允許的風(fēng)險，建議盡快聯(lián)系法院表達(dá)上訴意向?！睹袷略V訟法解釋》明確規(guī)定的不適用訴訟時效中止、中斷、延長的不變期間為（1）第三者提起撤銷訴訟的期間（2）判決、裁定申請再審的期間（3）利害相關(guān)人員對法院進(jìn)行的確認(rèn)調(diào)停協(xié)議，允許實現(xiàn)保證物權(quán)裁定的異議期間（4）調(diào)停書申請再審的期間（5）以新的證據(jù)申請再審的期間（6）必要的共同訴訟人申請再審的期間（7）事件外人申請再審的期間（8）利害相關(guān)人申請除權(quán)判決的期間。同時，《民事訴訟法》第八十二條規(guī)定，當(dāng)事人因不可抗拒的原因耽誤期限的，可在傷殘消除后的十日內(nèi)，向法院申請順延，但是是否允許由法院決定。訴訟因一方當(dāng)事人死亡而終結(jié)在婚姻訴訟中，因為屬于身份關(guān)系方面的訴訟，因此，一般沒有繼承人承受訴訟，或者訴訟標(biāo)的已不存在，或者沒有必要在進(jìn)行訴訟，配偶之一方死亡，則訴訟程序終結(jié)。因而，民事訴訟法第一百三十七條規(guī)定：“有下列情形

2023-08-18

141人看過